工程分包施工框架协议、订单、安全协议、廉政协议(2011版)
- 格式:doc
- 大小:96.01 KB
- 文档页数:14
合同编号:________________签订日期:____年__月__日甲方(总包方):________________乙方(分包方):________________鉴于甲方作为总包方,负责整个工程项目的施工管理,乙方作为分包方,将承担部分工程项目的施工任务,为确保双方在合作过程中严格遵守国家法律法规,坚持诚信经营,共同维护工程项目的廉洁与公正,经双方友好协商,特订立本廉洁协议书。
一、协议原则1. 依法合规:双方在合作过程中必须遵守国家法律法规,严格按照工程项目的相关规定进行施工。
2. 诚实守信:双方应诚实守信,不得采取任何不正当手段谋取利益,确保工程项目的质量和安全。
3. 廉洁自律:双方应自觉抵制各种腐败行为,不得向对方行贿、受贿或变相贿赂。
二、协议内容1. 禁止贿赂行为:双方不得以任何形式进行贿赂,包括但不限于金钱、物品、服务、职务升迁等。
2. 禁止回扣行为:双方不得在工程款中提取回扣,不得接受任何形式的回扣。
3. 禁止商业贿赂:双方不得利用商业贿赂手段获取不正当利益,不得利用职务之便谋取私利。
4. 禁止违规操作:双方不得进行违规操作,如虚报工程量、虚增工程款等。
5. 保密义务:双方应对项目信息保密,不得泄露给任何第三方。
三、违约责任1. 如一方违反本协议约定,另一方有权要求其立即停止违法行为,并承担相应的法律责任。
2. 如一方违反本协议约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决1. 双方在合作过程中如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(总包方):________________乙方(分包方):________________代表人(签字):________________代表人(签字):________________。
施工安全协议书甲方(总包方):乙方(分包方):一、目的为加强建设工程施工现场安全管理,保障建设工程顺利进行,依据相关法律、法规、建设单位及国家有关管理文件规定,经甲乙双方平等协商,签订本协议。
二、施工范围:三、施工地点:四、施工时间:五、总则1、由总包方负责施工现场的统一管理,监督检查分包方的施工现场活动。
分包方应当在总包方的统一管理下,在其承包范围内建立施工现场安全管理责任制,并组织实施。
2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范,自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。
施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效,切实保障施工工作人员的安全与健康。
4、分包方在总包方的总体部署下,负责编制承包工程的安全施工组织设计。
5、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
6、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。
施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。
7、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。
施工机械进场的须经过安全检查,经检查合格的方能使用。
施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
8、分包方应该保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。
施工合同所附安全协议及廉政协议样稿一、安全协议1. 安全责任双方应共同负责施工过程中的安全问题,并确保工地的安全环境。
承包方应指定专人负责安全管理,并提供必要的安全设备和培训。
2. 安全措施(1)承包方应制定详细的安全计划,并在施工前提交给发包方审核。
安全计划应包括但不限于施工现场的安全标识、安全通道、消防设备等。
(2)承包方应按照安全计划的要求进行施工,并确保施工现场的安全设施完好有效。
(3)承包方应定期进行安全检查和隐患排查,并及时采取措施消除安全隐患。
3. 安全培训(1)承包方应组织施工人员进行安全培训,包括但不限于施工现场的安全操作规范、应急处理措施等。
(2)承包方应向施工人员提供必要的个人防护用品,并确保其正确使用。
4. 事故处理(1)发生事故时,承包方应立即采取措施保护现场并通知发包方。
(2)承包方应配合相关部门进行事故调查,并按照调查结果采取相应的整改措施。
二、廉政协议1. 廉洁施工双方应共同遵守廉政原则,杜绝任何形式的贪污腐败行为。
承包方应确保施工过程中的质量和进度不受任何非法行为影响。
2. 透明采购(1)承包方应按照法律法规和合同要求进行采购,确保公平竞争和透明度。
(2)承包方应及时向发包方提供采购文件和相关凭证,并接受监督检查。
3. 严禁行贿双方严禁以任何形式行贿或接受贿赂。
如发现有行贿行为,将采取法律措施追究责任。
4. 廉政教育(1)承包方应定期开展廉政教育活动,提高员工廉政意识。
(2)承包方应向发包方提供廉政教育的相关证明文件。
5. 违约责任如发现任何违反廉政协议的行为,一方有权终止合同并要求违约方赔偿损失。
三、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期与施工合同一致。
2. 本协议的修改、补充和终止应经双方协商一致,并以书面形式确认。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
以上为施工合同所附安全协议及廉政协议的样稿,双方在签署合同前应对协议内容进行充分理解和确认。
工程分包廉政协议书甲方:地址:乙方:(分包商)地址:为加强公司的党风廉政建设,明确和强化甲乙双方的廉政责任,防止违法违纪行为的发生,维护国家、企业和双方当事人的合法权益,根据国家法律法规和第十建设公司党风廉政建设的有关规定,经双方协商,同意签订本协议,并作为双方共同遵守的行为准则。
一、甲方廉政职责1、严格遵守党和国家的法律法规,以及本公司的各项规章制度和清廉自律方面的有关规定。
2、负责对管理人员和职工进行经常性的党风廉政教育和监督检查,规范行为,增强清廉意识,提高职业道德水平。
3、管理人员严禁利用工程分包、分包工程管理或工程分包预(结)算、签证、付款等工作关系,向乙方索取和收受现金、贵重物品、有价证券以及各种名义的好处费、感谢费等。
4、不准在乙方报销应由个人支付的费用;不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、配偶子女安排工作以及出国(境)、旅游等提供资助。
5、不得利用工作之便向乙方人员提出与工作业务和工程施工无关的事项或要求,不准向乙方介绍或要求其亲属参与乙方项目工程施工有关的车辆、设备、材料、劳务等经济业务活动,不准参与乙方的内部集资或购买乙方的债券等。
6、做到文明礼貌,为乙方正常工作提供便当条件。
严禁利用职务和工作之便为难乙方,或以任何名义、借口参加有可能影响公正执行公务的乙方有关人员的宴请和各类高消费娱乐等活动。
严禁参与各种形式的赌博和变相赌博活动。
7对乙方工作人员在业务往来中发生的不清廉行为应予以抵制,并对其提出警告或向有关部门反映。
二、乙方廉政职责1、严格遵守党和国家的法律法规和甲方廉政建设方面的有关制度及规定。
2、负责对本单位工作人员进行法律法规及廉政教育和监督检查,协助甲方搞好廉政建设。
3、不准以任何借口和名义向甲方人员行贿以及赠送或变相赠送现金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。
4、不准以任何形式和理由邀请甲方人员参加有可能影响公正执行公务的宴请和各类高消费娱乐等活动。
不准以任何名义邀请或同甲方人员参与或进行赌博及变相赌博活动。
分供分包廉洁共建协议书甲方(总包单位):_________地址:_________联系方式:_________乙方(分包单位):_________地址:_________联系方式:_________为了加强工程建设中的廉洁建设,规范工程建设项目总分包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,双方在平等、自愿的基础上达成以下协议:一、廉洁责任1. 甲乙双方应严格遵守国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定。
2. 甲乙双方应建立健全廉洁管理制度,明确各级管理人员的廉洁责任。
二、廉洁承诺1. 甲乙双方承诺在工程项目施工中保持廉洁从业,不谋取不正当利益。
2. 甲乙双方承诺不向对方人员赠送礼品、礼金、有价证券及其他利益。
三、监督管理1. 甲乙双方应建立廉洁监督机制,定期开展廉洁教育和培训。
2. 甲乙双方应设立廉洁举报渠道,接受员工和社会的监督。
四、违约责任1. 如甲乙双方任何一方违反本协议的廉洁规定,应承担相应的违约责任。
2. 甲乙双方应对违反廉洁规定的人员进行严肃处理,情节严重的应移交司法机关处理。
五、争议解决因本协议引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,双方协商一致,可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_________日期:_________乙方代表(签字):_________日期:_________。
工程施工框架协议委托方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)地址:受托方:XX公司(以下简称乙方)地址:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担其通信工程建设施工,乙方同意受托的有关事宜达成如下协议,并共同遵守:1.定义:1.1建设单位:指电信公司、移动公司、联通公司等各大电信运营商及其他企事业单位客户。
1.2设计单位:为建设单位提供设计服务的单位。
1.3 监理单位:为建设单位提供工程监理服务的单位。
1.4 审计单位:为建设单位提供工程费用审计服务的单位。
1.5 施工服务:为建设单位提供工程施工、维护、整治修理、采购等工作。
2.基本原则本框架协议及其附件(附件一:通信项目工程施工订单;附件二:施工现场安全协议书;附件三:廉政协议)是本协议不可分割的组成部分。
2.1.甲、乙双方在工程项目建设施工服务合作时,系委托及被委托关系,应按平等互利原则,承担各自的权利和义务。
2.2.乙方承担具体项目工程施工时,须按照本协议约定与甲方另行填制附件一规定的《通信项目工程施工订单》(以下简称“订单”)。
2.2.1. 乙方承担具体项目工程施工时,应当同时履行本协议及订单。
具体订单与本协议不一致的,以本协议为准。
2.2.2. 订单签订及信息确认甲方与乙方通过对订单签字盖章的方式,确认订单信息。
订单一经确认,即对双方具有约束力。
未经对方同意,一方不得对订单进行变更或撤销。
3.甲方的权利和义务除本协议其他条款规定外,甲方还负责:3.1.负责与建设单位、监理单位的沟通协调工作,负责具体项目内部相关协调工作。
3.2.指定具体项目现场代表(更换现场代表应提前7日通知乙方),检查工程质量、工程进度、施工安全及施工材料使用与安装,协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。
3.3.负责协调办理具体项目施工手续,向乙方提供具体项目所需的相关资料、数据、表格等。
施工合同所附安全协议及廉政协议样稿协议名称:施工合同所附安全协议及廉政协议协议编号:[协议编号]本安全协议及廉政协议(以下简称“本协议”)由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)共同订立,旨在确保施工过程中的安全和廉洁,并规范双方的权利和义务。
一、安全协议1. 承包商应确保施工过程中的安全,包括但不限于提供必要的安全设备和防护措施,合理安排施工人员,遵守相关安全法规和标准。
2. 业主有权要求承包商提供施工方案和安全管理计划,并对其进行审核和监督。
3. 承包商应确保施工现场的安全,包括但不限于保证施工现场的通行安全、设立警示标志、管控施工材料和设备的安全等。
4. 承包商应组织施工人员进行安全培训,提高其安全意识和应急处理能力。
5. 业主有权随时检查施工现场的安全情况,并要求承包商采取必要的纠正措施。
6. 若因承包商的安全管理不到位导致事故发生,承包商应承担相应的责任,并赔偿因此造成的一切损失。
二、廉政协议1. 双方应遵守国家相关法律法规,保持廉洁施工,杜绝任何形式的贪污、受贿、挪用资金等违法行为。
2. 承包商应确保施工过程中的质量和进度,不得以低质量、延期等手段谋取私利。
3. 业主有权随时对承包商的施工过程进行监督和检查,确保施工质量符合要求。
4. 双方应建立健全的监督机制,及时发现和纠正施工过程中的违法违规行为。
5. 若发现承包商存在违法违规行为,业主有权终止合同并追究其法律责任。
6. 双方应保持良好的沟通和合作,共同营造廉洁施工的良好氛围。
三、其他条款1. 本协议自双方签署之日起生效,并作为施工合同的附件,具有同等法律效力。
2. 本协议的解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
3. 本协议任何一方未能履行或违反协议约定的,应承担相应的法律责任。
4. 本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。
5. 本协议的效力不因任何一方的变更、解散或转让而受影响。
6. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
施工合同所附安全协议及廉政协议样稿一、安全协议为确保施工过程中的安全,保护工人和公众的生命财产安全,我们特制定以下安全协议:1. 施工单位应根据国家相关法律法规和标准,制定详细的施工安全管理制度,并确保所有施工人员严格遵守。
2. 施工单位应对施工现场进行全面的安全风险评估,确定可能存在的危险因素,并采取相应的措施进行防范和控制。
3. 施工单位应为所有参与施工的工人提供必要的安全培训,包括但不限于安全操作规程、应急救援措施等,确保他们具备必要的安全意识和技能。
4. 施工单位应配备足够数量和质量的个人防护装备,并确保施工人员正确佩戴和使用。
5. 施工单位应定期组织安全检查,发现问题及时整改,并记录检查结果和整改情况。
6. 施工单位应建立健全的事故报告和处理制度,对发生的事故进行调查,找出事故原因并采取措施防止类似事故再次发生。
7. 施工单位应与监理单位、业主单位等相关方保持良好的沟通协调,共同推动施工安全工作。
8. 施工单位应配备专职安全管理人员,负责施工现场的安全管理工作,并定期向相关方报告安全工作情况。
9. 施工单位应建立安全奖惩制度,对安全工作表现突出的个人和单位给予嘉奖,对安全违规行为进行处罚。
10. 施工单位应对施工现场的临时用电、脚手架、施工机械等设施设备进行定期检测和维护,确保其安全可靠。
二、廉政协议为确保施工过程的廉洁,防止腐败行为的发生,我们特制定以下廉政协议:1. 施工单位应遵守国家相关法律法规和廉政准则,严禁参与任何形式的贪污、受贿、挪用公款等腐败行为。
2. 施工单位应建立健全的内部控制制度,加强财务管理,确保财务收支的合法合规。
3. 施工单位应严格遵守招投标程序,保证公平竞争,防止利益输送和不正当行为的发生。
4. 施工单位应建立健全的供应商管理制度,确保采购过程的透明度和公正性。
5. 施工单位应加强对员工的教育培训,提高廉洁意识,防止腐败风险。
6. 施工单位应建立举报制度,鼓励员工和相关方对腐败行为进行举报,并保护举报人的合法权益。
施工合同所附安全协议及廉政协议样稿协议名称:施工合同所附安全协议及廉政协议样稿一、前言本安全协议及廉政协议样稿(以下简称“本协议”)旨在确保施工合同的顺利实施,并保障施工过程中的安全和廉洁。
本协议适合于施工合同当事方之间的安全和廉政事宜,以及施工过程中的相关责任和义务。
二、安全协议1. 安全责任1.1 承包商应负责施工现场的安全,确保施工过程中不发生事故。
1.2 承包商应遵守国家和地方的安全法规和标准,采取必要的安全措施,保障工人和第三方的人身安全。
1.3 承包商应建立安全管理制度,包括但不限于安全培训、安全检查、安全设备的配备和使用等,以确保施工现场的安全。
2. 安全措施2.1 承包商应制定详细的施工安全计划,并向业主提供。
2.2 承包商应在施工现场设置明显的警示标志,标识危(wei)险区域,并采取必要的防护措施,如安全网、护栏等。
2.3 承包商应配备必要的安全设备,如安全帽、安全鞋、防护眼镜等,并确保工人正确佩戴和使用。
2.4 承包商应定期组织安全培训,提高工人的安全意识和技能。
3. 事故处理3.1 如发生事故,承包商应即将采取紧急措施,保护受伤人员,并及时报告相关部门。
3.2 承包商应积极配合相关部门的调查,提供必要的协助和资料。
3.3 承包商应对事故进行调查分析,总结经验教训,并采取措施防止类似事故再次发生。
4. 安全监督4.1 业主有权对施工现场进行安全监督,确保承包商履行安全责任。
4.2 如发现安全问题或者违反安全规定的行为,业主有权要求承包商即将采取纠正措施。
4.3 如承包商未能履行安全责任,业主有权终止施工合同,并要求承包商承担相应的违约责任。
三、廉政协议1. 廉政责任1.1 承包商应遵守国家和地方的廉政法规,坚决抵制任何形式的腐败行为。
1.2 承包商应确保施工合同的公平、透明、竞争性,并不得以任何方式进行行贿、索贿或者其他非法行为。
1.3 承包商应建立廉洁管理制度,包括但不限于内部审计、财务管理、采购管理等,以确保施工过程的廉洁。
分包廉洁协议本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March附件2分包廉洁协议书总包单位(甲方):分包单位(乙方):工程项目:为在工程项目施工中双方各级管理人员保持廉洁从业,防止各种不正当行为的发生,确保“工程优质、干部优秀”,经甲、乙双方协商,一致同意签订本《廉洁协议书》,并以此作为甲、乙双方共同遵守的廉洁从业行为准则。
一、甲、乙双方均应对本单位工程项目管理人员进行廉洁从业教育,双方各级管理人员应自觉遵守党和国家制定的政策、法律、法规及党风廉政建设方面的有关规定。
二、甲、乙双方均有责任监督、举报在工程建设中的不廉洁行为,双方必须遵守“守合同、重信用”的原则,不得以贿赂、欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。
三、甲方工作人员不得向乙方索要好处费和收受回扣,不得以任何理由接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加乙方可能影响公正执行公务的宴请、外出旅游和消费性娱乐活动,严禁与乙方人员在一起赌博。
五、乙方不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,或报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
六、乙方不得在工程承包、工程费用、工程量变动、工程验收、工程质量等方面弄虚作假。
七、乙方不得邀请甲方工作人员外出旅游或进入消费娱乐场所。
八、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等物品。
九、甲、乙双方如发现对方工作人员有违反上述协议的行为,应予以抵制,并及时向对方主要领导或纪检监察部门反映。
十、在同等条件下,甲方在工程分包时对严格遵守廉洁协议的乙方给予优先考虑。
十一、甲方发现乙方有违反本协议行为的,将根据具体情节和造成的后果,依法追究乙方赔偿责任,直至终止该工程项目合同,取消参加今后工程项目的投标资格。
十二、本协议未尽事项,双方应协商解决。
工程施工框架协议委托方:陕西通信建设有限公司(以下简称甲方)地址:西安幸福南路33号受托方:(以下简称乙方)地址:按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方承担其通信工程建设施工,乙方同意受托的有关事宜达成如下协议,并共同遵守:1.定义:1.1建设单位:指电信公司、移动公司、联通公司等各大电信运营商及其他企事业单位客户。
1.2设计单位:为建设单位提供设计服务的单位。
1.3 监理单位:为建设单位提供工程监理服务的单位。
1.4 审计单位:为建设单位提供工程费用审计服务的单位。
1.5 施工服务:为建设单位提供工程施工、维护、整治修理、采购等工作。
2.基本原则本框架协议及其附件(附件一:通信项目工程施工订单;附件二:施工现场安全协议书;附件三:廉政协议)是本协议不可分割的组成部分。
2.1.甲、乙双方在工程项目建设施工服务合作时,系委托及被委托关系,应按平等互利原则,承担各自的权利和义务。
2.2.乙方承担具体项目工程施工时,须按照本协议约定与甲方另行填制附件一规定的《通信项目工程施工订单》(以下简称“订单”)。
2.2.1. 乙方承担具体项目工程施工时,应当同时履行本协议及订单。
具体订单与本协议不一致的,以本协议为准。
2.2.2. 订单签订及信息确认甲方与乙方通过对订单签字盖章的方式,确认订单信息。
订单一经确认,即对双方具有约束力。
未经对方同意,一方不得对订单进行变更或撤销。
3.甲方的权利和义务除本协议其他条款规定外,甲方还负责:3.1.负责与建设单位、监理单位的沟通协调工作,负责具体项目内部相关协调工作。
3.2.具体项目实施前负责与乙方签订《通信项目工程施工订单》。
3.3.指定具体项目现场代表(更换现场代表应提前7日通知乙方),检查工程质量、工程进度、施工安全及施工材料使用与安装,协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。
3.4.负责协调办理具体项目施工手续,向乙方提供具体项目所需的相关资料、数据、表格等。
3.5.负责配合、协调建设单位对具体项目工程初验、终验工作。
3.6.甲方对乙方提供的服务标准、服务时限、服务质量等进行监督、检查,同时根据实际完成情况进行相应的考核、评价。
3.7.及时向乙方按建设单位支付甲方工程款的进度比例支付工程施工费。
3.8.乙方存在下述情形之一的,甲方有权终止本协议:(1)乙方不具备相应的施工等级资质。
(2)乙方将本协议或具体订单进行转包、或违法分包给第三方。
(3)乙方发生重大质量、安全生产事故。
3.9.向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的规章制度、管理办法等。
4.乙方的权利和义务4.1.配合甲方办理具体项目中的一切施工手续。
4.2.具体项目实施前负责与甲方签订《通信项目工程施工订单》。
4.3.乙方承诺每个具体项目至少配备1名现场项目负责人。
乙方在具体项目中的项目总负责人、现场项目负责人及项目组成员需合理配置,并以甲方的要求为准。
如乙方指派人员不符合要求,甲方有权要求乙方立即进行增减或调换。
4.4.乙方必须具有法人资格和相应的资质,具体项目负责人、技术负责人、安全管理员、质检员等专业人员应具有相应的从业资格。
4.5.按审定的设计文件、设计批复和设计变更,遵循国家和部颁的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等,组织具体项目的施工,严格保证施工质量、施工安全。
4.6.负责施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等文物的保护工作。
4.7.凡具体项目施工过程中发生的一切人身及财产损害(包括具体项目施工过程中造成建设单位通信设备、设施损坏、通信阻断,或者造成第三方的人身或财产损害的),乙方应负责解决,并承担全部责任。
如因此导致甲方承担责任或遭受损失的,乙方并应予以赔偿。
4.8.具体项目施工过程中,乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定,包括但不限于:4.8.1.乙方应按照要求签订《施工现场安全协议书》(附件二),并在各具体项目的施工建设中严格履行《施工现场安全协议书》的各项约定。
4.8.2.乙方应建立健全内部安全管理制度,保证一定数额的安全费用,用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件的改善、为施工人员购买人身安全保险等。
4.8.3.施工现场应配备专(兼)职安全管理人员。
4.9.工程保修期为一年,保修期内出现因工程施工造成的质量问题,乙方应进行无偿修理。
4.10.乙方不得以任何理由留置任何工作成果及其他资料。
4.11.乙方承诺投标书中的要求为甲方提供支线路施工队伍,支设备施工队伍,并且接受甲方当年该施工地域的市场价格。
5.具体项目资料的移交和工程验收5.1.资料移交:工程项目施工安装完成后2日内,乙方应向甲方提交施工草图、现场签证、工程变更单及其他原始资料。
或若订单约定由乙方提供竣工资料的,乙方需在7日内向甲方提交按甲方要求编制完成的正式竣工文件资料。
5.2.工程验收:乙方应指派工程技术人员和项目负责人配合甲方,做好具体项目对建设单位的工程交验工作。
项目验收不合格,乙方须在 7天内整改完毕。
5.3.因建设单位要求改变方案或其他非乙方原因导致工期延误的,经建设单位书面确认,工期应按照建设单位确认的延误期间作相应顺延。
5.4.具体项目的工程施工、工程验收适用以下标准:5.4.1.国家、地方、行业相关强制性标准。
5.4.2.原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信集团公司、中国电信股份有限公司发布的相关专业技术规范。
5.4.3.审定的设计文件、设计批复、设计变更,以及建设单位和甲方书面认可的其他资料。
上述标准不一致时,以要求较高者为准。
订单中另有约定的,按订单执行。
5.5.甲方要求乙方提供施工费发票之日起5个工作日内,乙方应及时向甲方提供正式施工费发票。
6.费用标准及支付6.1.施工取费标准:依据订单约定的取费与单项工程评分结果挂钩的取费办法。
6.1.1.单项工程评分标准表分包工程评分标准表6.1.2.对单项工程得分在90分以上的分包商,单项工程施工费按约定合同价款支付;对单项工程得分在90-75分以上的分包商,分包商对存在问题整改合格后,单项工程施工费下浮10%;对单项工程得分在75-60分以上的分包商,分包商对存在问题整改合格后,单项工程施工费下浮20%:对单项工程得分在60分以下的分包商,分包商对存在问题整改合格后,施工费按约定合同价款下浮40%支付,造成损失的依据合同约定进行追究。
6.1.3.甲方质检部门在对工程质量检查中存在的问题,乙方应无条件整改,同时甲方按本公司质量管理办法进行相应的处罚。
6.2. 安全生产费用按照合同价款的1%单独计列,该费用为不可竞争费用,甲方应足额、及时向乙方支付。
6.3.支付方式:按照建设单位向甲方支付工程费用的进度、比例由甲方收到相应款项后向乙方支付。
7.保密乙方承诺对于在本协议的履行中获取或知悉的甲方保密信息予以保密,不得向任何第三方披露。
如因乙方原因造成的泄密,乙方将承担因泄密造成的全部损失。
8.协议的变更如双方在合作过程中,需要对本协议进行修改的,需双方一致同意,并以书面形式进行。
9.违约责任和赔偿9.1.乙方在接到甲方年度入围通知后需内向甲方提供有效期为12个月的无条件履约担保金,担保金金额为5万元人民币。
甲方履约担保金开户银行:建行陕西省分行营业部,账号:610019029000525039559.2协议一方出现违约时,协议一方应以书面形式向对方提出索赔,说明对方应承担的违约责任,违约方在收到通知10日内作出答复,否则视为接受。
9.3.违约金9.3.1廉洁承诺违约金:如果甲方发现乙方现场人员在工程现场违背廉洁承诺(附件三《廉洁协议》),弄虚作假欺骗甲方及建设单位,造成工程质量低劣,给甲方造成严重经济、信誉损失或者工期延误,甲方将扣除履约担保金的全部金额,并扣除乙方该次工程中全部施工费并由乙方负责赔偿建设单位的损失。
如该工程施工费已经支付,甲方保留追溯的权利。
9.3.2质量违约金:因为乙方达不到工程服务质量要求,按本协议6.1.2、6.1.3条款执行,发生重大质量事故甲方将扣除一定履约担保金直至全部。
9.3.3工程障碍、故障违约金:发生工程障碍、故障,乙方除赔付工程损失外,甲方将扣除一定履约担保金直至全部。
9.3.4设备材料损失违约金:发生设备材料损失、丢失,乙方按价赔付,甲方将扣除一定履约担保金直至全部。
9.3.5信誉投诉违约金:甲方接到建设单位、用户对工期、质量、安全等方面的申告投诉的,一次扣除2000元履约担保金,三次以上扣除全部履约担保金。
9.3.6承诺违约金:甲方向乙方发出施工服务需求,乙方应在2日内有效响应,按照本协议中承诺的队伍数量提供相应的施工队伍,一次无响应的扣除2000元履约担保金,三次以上无响应扣除全部履约担保金并解除合作关系。
10.不可抗力10.1.不可抗力是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它各方不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
10.2.因不可抗力不能履行或不能完全履行协议义务时,受影响方应当在不可抗力发生后十日内通知其他方,并向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。
10.3.因不可抗力不能履行协议的,根据不可抗力的影响,受影响方部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。
迟延履行协议后发生不可抗力的,不能免除责任。
10.4.如果因不可抗力的影响致使协议中止履行三十日或以上时,甲方有权决定是否继续履行或终止具体订单,并书面通知对方。
11.法律适用和争议解决11.1本协议及订单均适用中华人民共和国法律。
11.2所有因本协议或订单引起的或与本协议或订单有关的任何争议将通过各方友好协商解决,协商不成的,则任一方均可向甲方所在地有人民法院申请裁决。
11.3.诉讼进行过程中,各方应继续履行未涉诉讼的其它部分。
12.期限本协议有效期为一年,自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,有效期以外的任何订单均为无效。
13.附则13.1.经甲乙双方确认的补充协议具有同等的法律效力。
13.2.本协议未尽事宜,双方协商解决。
13.3.本协议一式四份,双方各执两份。
甲方:陕西通信建设有限公司(章)乙方(章):法定代表人或其授权代表(签章):法定代表人或其授权代表(签章):开户银行:建行陕西省分行营业部开户银行:账号:61001902900052503955 账号:日期:年月日日期:年月日通信项目工程施工订单订单编号:附:本订单一式四份,由签署双方各保留二份。
甲方:乙方:法定代表人法定代表人或授权代表(签章):或授权代表(签章):签署时间年月日附件二:施工现场安全协议书第一条为了加强施工现场安全管理,保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其他有关人员的人身安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中国电信消防安全管理规定》、《中国电信通信要害管理规定》、《中国电信安全生产管理规定》及甲方相关安全管理规定,甲乙双方自愿签订《施工现场安全协议书》,并严格执行。