变配电安装工程合同(一户一表范本)

一户一表安装工程施工合同甲方（业主）：_____________乙方（施工单位）：_____________鉴于甲方拟对其所在地的居民楼进行一户一表安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。

第一条工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，完成一户一表安装工程。

1.2 工程范围包括：水表、电表、气表的采购、运输、安装、调试及验收等全过程。

第二条工程质量及标准2.1 乙方必须保证所采购的水表、电表、气表符合国家相关标准，并具备相应的质量证明文件。

2.2 乙方应按照国家相关规定和行业标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.3 乙方应对已安装的水表、电表、气表进行定期检查和维护，确保其正常运行。

第三条工程进度及工期3.1 双方约定，自本合同签订之日起，乙方应在____个月内完成一户一表安装工程。

3.2 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

第四条工程款项及支付方式4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。

具体支付方式如下：4.1.1 预付款：甲方在合同签订后____天内支付给乙方____元作为预付款。

4.1.2 进度款：乙方完成50%工程量时，甲方支付给乙方____元作为进度款。

4.1.3 竣工款：乙方完成全部工程并经验收合格后，甲方支付给乙方____元作为竣工款。

4.2 如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。

第五条违约责任5.1 若乙方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。

5.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

变配电安装工程合同甲方〔发包方〕：乙方〔承包方〕：按照?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守。

第一条工程主要内容：1、工程名称：变配电安装及一户一表安装工程。

2、承包方式：包工包辅料。

3、工程内容：〔1〕土建：箱式变电站根底施工。

〔2〕高压电力安装：①制作接地极网及调试。

②安装〔箱变编号〕箱变的安装调试，敷设条〔规格〕电缆，制作个高压电缆头，做条电缆的耐压试验，安装只电缆故障寻址仪及测试。

并按供电局的“继保动作定值〞对箱变执行“反时限〞和“速断〞测试及接火。

③低压一户一表安装：对#箱变供区的低压电缆及一户一表工程进展安装和调试，低压电缆头的制作及电缆试验。

第二条工期：合同工期总日历天数为日。

以甲方之日起开场计算工期，竣工日期以乙方完成全部安装任务并经供电局验收合格，取得“接电通知单〞之日止。

因遇不可抗力及因甲方原因〔以签证为准〕影响施工的工期应给予顺延。

等待供电局安排停电接火时间不计在工期内。

第三条工程预算造价及工程款的结付方式：1、本工程套用的定额及取费类别：本工程预结算依据省年?全国统一安装工程预算定额估价表?和?费用定额?，以及定额站有关调整文件，高压的变配电工程按类取费，低压的一户一表安装工程按类取费，土建依据?全国统一建筑工程预算定额估价表?按类取费。

本工程实行单价承包，以实际工程量结算。

2、预算总造价为。

￥：元。

其中设备根底及电缆井的土建工程为元；厢变安装工程为元；一户一表工程为元。

3、工程预付款及进度款的支付：甲方在合同签订后七天内，向乙方支付预算总造价40%的预付款〔￥元〕；设备及材料安装完毕〔不含高压接火和低压挂表〕后七个工作日内甲方向乙方支付预算总价30%的工程进度款〔￥元〕。

4、结算审核及结算款的支付：本工程通过供电局验收，取得“接电单〞，并实现高压接火之日起三个工作日内乙方向甲方提交结算书，甲方在收到结算书之日起算七个工作日内审核完毕。

电力安装工程施工合同（二）第一条项目概述1.1 甲方是一家具备相关资质的电力施工公司，拥有从事电力安装工程的技术人员和设备资源。

1.2 乙方是一个企事业单位，需要进行电力配电箱的变动施工工程。

1.3 甲方将按照乙方提供的施工图纸和相关技术要求，负责进行电力配电箱的变动施工工程。

第二条工程内容及要求2.1 乙方需提供详细的施工图纸及相关技术要求，并明确交底乙方所需改造或变更的配电箱位置和数量等具体要求。

2.2 甲方负责根据乙方所提供的施工图纸和要求进行现场测量，并做好详细记录。

2.3 甲方将根据测量记录进行配电箱的变动施工，确保按照乙方要求提供满足安全、规范、准确的电力供应。

第三条施工期限3.1 本合同约定的施工期限为自合同生效之日起，至变动工程竣工验收合格之日止。

协商解决并签订补充协议。

第四条劳务与费用4.1 甲方将按照本合同约定的工程内容和工期提供相应的技术和劳务力量，确保工程质量。

4.2 甲方的劳务费用将根据实际工程完成情况进行结算，并在工程竣工验收合格之后向乙方提供详细的费用清单和发票。

4.3 若因甲方原因导致工程无法按期完成，则甲方应减免相应劳务费用，或进行补偿赔偿。

第五条质量保证5.1 甲方保证所提供的材料符合国家标准和相关技术要求，并提供合格证明及检测报告。

5.2 甲方提供的施工团队均具备相关资质，且按照国家有关法律法规进行操作，保证工程质量符合相关标准。

5.3 甲方承诺将提供一定的质量保修期，确保在该期限内对工程所提供的服务进行维修和保养。

第六条合同履行的变更与终止6.1 双方可以根据工程实际情况协商变更工程内容、工期和费用等相关事项，签订书面补充协议。

协商解决，并书面通知对方解除合同。

第七条违约责任7.1 若一方违反本合同约定，未履行合同义务或未按时履行合同义务，则违约方应承担违约责任，并进行相应的赔偿给予受损方。

7.2 如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，双方不承担违约责任。

一户一表供用电合同甲方（供电方）：[供电公司名称]地址：[供电公司地址]联系电话：[电话号码]乙方（用电方）：[用户姓名]地址：[用户居住地址]联系电话：[电话号码]一、供用电基本情况。

1. 供电方式。

甲方通过[具体供电线路名称]向乙方所在的[具体地址]供电，这种供电就像一条专属的电力小通道，直接把电送到您家哦。

2. 用电性质。

乙方的用电性质主要是[家庭生活用电等具体性质]，就像我们平常开灯、看电视、吹空调这些日常生活用电啦。

3. 计量方式。

咱们采用一户一表的计量方式，这个表可神奇啦，它就像一个小管家，清楚地记录着您家用电的多少呢。

这个电表的型号是[具体电表型号]，安装在[电表安装位置]。

二、电量的计算和电费的交付。

1. 电量计算。

根据电表记录的数据来计算您家的用电量。

电表可是很诚实的，用了多少电它都一五一十地记着。

2. 电费价格。

电费价格按照国家规定的[具体电价标准]来收取哦。

这个价格都是合理制定的，就像我们去超市买东西，价格都是明码标价的呢。

3. 电费交付。

乙方要按时交电费呀，就像每个月要给电力小管家发工资一样。

可以通过[列举可支付的方式，如网上缴费、线下营业厅缴费等]来交电费。

如果逾期不交电费呢，就像欠了别人东西不还一样不太好哦。

甲方可能会按照规定收取一定的违约金。

不过我们也知道有时候可能会忘记，只要尽快补上就好啦。

三、供电设施维护管理。

1. 供电设施产权分界点。

咱们得清楚供电设施产权分界点在哪，这个分界点就像是两家之间的小界限。

在分界点电源侧的供电设施由甲方负责维护管理，就像甲方负责照顾分界点前面的那些电力小伙伴。

分界点负荷侧的供电设施由乙方负责维护管理，这就是您需要照顾好您家这边的电力小设备啦。

2. 双方的维护责任。

甲方会定期对供电设施进行检查和维护，确保电力能顺畅地送到您家。

乙方呢，也要爱护自家的用电设备，如果发现有什么问题，要及时告诉甲方哦，就像小伙伴之间互相照应一样。

四、双方的权利和义务。

一户一表改造施工合同【篇一：一户一表改造施工合同】一户一表改造施工合同甲方：乙方：根据《合同法》规定，居民用电“一户一表”改造工程实际情况，本着互相协作，确保该工程顺利完成的原则，经甲乙双方协商，签定本单价承包合同，双方共同遵守。

第一条：工程地点：。

第二条：工程内容：一户一表改造。

第三条：承包方式：甲方供材，乙方包工。

第四条：工程价款及调整1、工程价款安装承包工程款根据实际发生工程量结算（含税金、质量保证金及管理费）。

2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整（1）甲方代表确认的工程量增减。

（2）合同条款以外的其他增减或调整。

3、从电杆下户线到户表进线及表箱安装和用户出线价格为第五条：付款方式根据施工部门的施工进度和实际发生工程量，逐级审批按工作量进行拨付，验收不合格的工程不予拨款。

第六条：合同工期1、月年日止。

2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件。

（2）非乙方原因停工超过4个小时以上时。

（3）工程款未按时支付。

（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。

3、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款100元。

4、因施工环境及用户原因造成的工期延误，工期相应顺延；如乙方施工组织不当，造成停工、窝工，工期可以顺延，但乙方需承担相应责任及费用。

5、发生投诉，经核实后扣乙方保证金每次100元。

第七条：工程质量要求工程施工要严格按照进行组织施工。

第八条材料设备1、乙方完工后剩余的材料如不退库而自行处置，甲方按市场价格从其工程款中扣除相应费用。

2、施工中的旧材料由各施工部门负责统一回收送中心材料科在电力公司设置的材料仓库。

第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）开工前，与申请用户联系下达安装通知，并与乙方和用电户沟通设计方案。

（2）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工。

（3）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作。

2024版变配电安装工程施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力需求方，乙方为电力供应方，双方就变配电安装工程达成如下协议：一、工程内容：1.1 乙方根据甲方的要求，负责设计、采购、安装、调试和验收变配电设备及系统。

1.2 工程包括但不限于：变压器安装、配电柜安装、线路铺设、保护装置配置、接地系统施工等。

二、工程进度：2.1 乙方应按照双方约定的时间表完成工程，确保工程按时交付。

2.2 乙方应提前通知甲方工程进度及关键节点，如有进度调整，应及时与甲方沟通。

三、工程质量：3.1 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应提供合格的设备及材料，并对提供的设备及材料负责。

3.3 工程验收合格后，乙方应提供一年的质保期服务。

四、工程费用：4.1 乙方向甲方提供的工程报价为：__________元（大写：_________________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时间向乙方支付工程款项。

五、违约责任：5.1 乙方如未能按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的千分之五。

5.2 甲方如未能按照约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的千分之五。

六、争议解决：6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他：7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。

7.2 双方应严格保密合同内容及双方商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

7.3 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

变压器安装合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（安装方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装变压器，乙方具备相应的安装能力和技术，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次变压器安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：[具体地址]3. 变压器型号及规格：[具体型号及规格]4. 安装内容：变压器的现场安装、调试及试运行等。

二、合同范围1. 乙方应按照本合同约定的内容，负责变压器的安装工作，并确保安装质量符合相关标准和规范。

2. 乙方应提供必要的安装技术支持和指导，确保安装过程的安全和顺利进行。

3. 甲方应为乙方提供必要的现场工作条件，如电源、水源、通道等。

三、合同金额及支付方式1. 本工程安装费用总额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总金额的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。

四、工程期限1. 乙方应在合同生效后XX日内完成变压器的安装工作。

2. 如因特殊原因需延期，双方应友好协商解决。

五、质量保证1. 乙方应确保所安装的变压器符合相关质量标准和规范。

2. 安装过程中，如因乙方原因造成变压器损坏或安装质量问题，乙方应承担相应责任。

3. 工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合要求。

六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，确保安装过程中的安全。

2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。

3. 甲方应提供必要的安全保障措施，确保乙方工作人员的安全。

七、违约责任1. 如因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。

2. 如因乙方原因未按期完成安装工作，乙方应按合同总金额的XX%向甲方支付违约金。

一户一表变配电工程施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程范围：__________1.5工程质量：按照国家、行业及地方相关标准和规定执行。

第二条合同价款及支付方式2.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。

2.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满后，若无质量问题，甲方支付给乙方。

第三条工程施工及验收3.1乙方负责工程的施工，按照国家、行业及地方相关标准和规定进行施工，确保工程质量和安全。

3.2乙方应按照甲方的要求和工程进度，及时提交相关资料，包括但不限于施工方案、施工图纸、材料清单等。

3.3工程施工过程中，甲方有权对工程质量和进度进行监督和检查，乙方应予以配合。

3.4工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告，甲方应在收到验收报告后15个工作日内组织验收。

3.5验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书，乙方交付工程。

第四条工程保修4.1乙方对工程实行保修，保修期限为工程验收合格之日起一年。

4.2保修期内，乙方应免费维修因施工质量原因导致的损坏和故障。

4.3保修期满后，乙方不再承担免费维修义务，但可提供有偿维修服务。

第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。

5.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额的万分之五作为违约金。

5.3由于乙方原因导致工程质量和安全问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

配电工程合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!配电工程合同范本配电工程合同范本（精选3篇）配电工程合同范本篇1委托方（甲方）：有限公司承包方（乙方）：依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国电力法》等有关规定，并结合甲方配电建设工程的实际情况，乙方接受甲方委托承接配电工程设计，确保设计图纸通过供电部门的审查。

一户一表配电工程合同一、合同双方甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________二、工程内容及范围1. 工程名称：一户一表配电工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：乙方负责为甲方的住宅楼进行一户一表配电改造，包括电缆敷设、电表安装、配电箱制作等。

4. 工程范围：本合同涉及的住宅楼共计__层，每层__户，共计__户。

三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。

2. 乙方应对所施工的一户一表配电工程提供质量保证，保修期为__年。

在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

四、工程进度及工期1. 本工程自双方签订合同之日起__天内开工，自开工之日起__天内竣工。

2. 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。

五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币__元整（大写：__元整），其中材料费占__%，人工费占__%，其他费用占__%。

2. 甲方应在合同签订后__天内支付乙方预付款，金额为人民币__元整（大写：__元整）。

余款在工程竣工验收合格后一次性支付。

六、安全生产及环保要求1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律、法规，加强施工现场安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的影响，防止噪音、粉尘等污染。

七、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此造成的损失。

2. 如乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

八、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。