工程建设监理合同样本(一)
- 格式:docx
- 大小:30.11 KB
- 文档页数:9
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同范本(精选2024)(一)建设工程监理合同范本 (精选2024)(一)合同编号: _____________甲方:(名称)地址:法定代表人:联系人:联系电话:乙方:(名称)地址:法定代表人:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就以下有关事项达成一致并签订本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目位置:_____________________1.3 项目业主:_____________________1.4 项目建设单位:_________________1.5 项目监理单位:_________________1.6 项目总包单位:_________________1.7 项目监理负责人:_______________1.8 项目监理人员:_________________第二条监理服务内容2.1 依据本合同约定,乙方将向甲方提供以下监理服务:a) 监督施工合同的履行,确保工程质量;b) 监管施工现场的安全生产,预防事故发生;c) 审查施工图纸、技术文件和合同技术规范;d) 提出必要的设计优化和技术改进建议;e) 进行工程质量检测和验收,并出具相应报告;f) 管理工程变更、索赔和争议解决事项等。
2.2 乙方将按照国家有关法规、标准、规范和技术要求进行监理工作,并及时将监理结果报告给甲方。
第三条监理费用及支付方式3.1 甲方向乙方支付的监理费用为:人民币_______(大写)。
3.2 监理费用的支付方式:a) 预付款人民币_________元,在合同签订后7个工作日内支付;b) 进度款根据工程进度,按照实际完成工作量进行支付;c) 最终验收款在项目竣工验收合格后支付。
第四条合同履行期限4.1 本合同自签订之日起生效,有效期限为_______年。
4.2 如甲方有需要延长合同期限的,应提前不少于一个月书面通知乙方并取得乙方同意。
第三节建设工程监理合同管理一、建设工程监理合同订立㈠建设工程监理合同及其特点建设工程监理合同是指委托人(建设单位)与监理人(工程监理单位)就委托的建设工程监理与相关服务内容签订的明确双方义务和责任的协议。
其中,委托人是指委托工程监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人;监理人提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。
建设工程监理合同是一种委托合同,除具有委托合同的共同特点外,还具有以下特点:⑴建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织,个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。
接受委托的监理人必须是依法成立、具有工程监理资质的企业,其所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。
⑵建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、工程设计文件、施工合同及物资采购合同。
⑶建设工程监理合同的标的是服务。
【例】建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金B.监理设备C.监理人员D.监理服务【答案】D㈡建设工程监理合同主要内容国家发改委等九部委联合发布的《标准监理招标文件(2017 年版)》中明确了监理合同条款及格式。
监理合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时还以合同附件格式明确了合同协议书和履约保证金格式。
⒈通用合同条款通用合同条款包括:一般约定、委托人义务、委托人管理、监理人义务、监理要求、开始监理和完成监理、监理责任与保险、合同变更、合同价格与支付、不可抗力、违约、争议解决共计12 个方面。
⒉专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可根据不同工程特点及具体情况,通过谈判、协商对相应通用合同条款进行修改、补充。
⒊合同附件格式⑴合同协议书。
合同协议书是合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书。
合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,订立合同时需要明确填写的内容包括委托人和监理人名称;实施监理的项目名称;签约合同价;总监理工程师;监理工作质量符合的标准和要求;监理人计划开始监理的日期和监理服务期限。
** **县*****镇水土保持项目监理规划重庆市笃远工程监理有限公司***县***镇水土保持项目监理部年月目录第一章工程概况 (2)1.1工程基本情况 (2)1.2项目组织机构 (3)1.3监理范围 (3)1.4监理目标 (4)第二章监理组织 (4)2.1监理机构的组织形式 (4)2.2人员配置 (4)2.3 监理人员的职责 (6)2.4监理工作制度 (9)2.5监理主要工作内容 (10)第三章监理质量控制 (13)3.1质量控制体系 (13)3.2质量控制的依据 (14)3.3质量控制的主要职责 (14)3.4施工质量的控制程序 (14)3.5施工质量控制的主要方法 (15)3.6施工质量的事前控制措施 (16)3.7施工质量的事中控制 (18)3.8施工质量的事后控制措施 (20)第四章监理进度控制 (21)5.1投资控制程序及工作内容 (21)5.2工程合同费用控制的主要任务 (22)5.3工程费用控制的主要职责 (22)5.4投资控制的措施与方法 (23)第六章文明和安全施工管理 (23)6.1文明和安全施工监理的任务 (23)6.2文明施工安全生产监理的内容 (23)6.3文明施工安全生产监理方法 (23)第七章合同管理 (24)第八章信息管理 (24)第九章组织协调 (25)第十章工程保修期的监理 (25)10.1回访 (25)10.2保修 (25)10.3 工程质量保修期的监理组织 (26)10.4保修费用的处理 (26)10.5 保修责任期终止 (26)第十一章监理记录、报告、档案资料管理 (26)第一章工程概况1.1工程基本情况(一)工程名称:****县生态屏障区****镇水土保持项目。
(二)工程地址:***县****镇。
(三)建设内容和范围:主要实施内容为:主要包括坡改梯工程、坡面水系及作业便道等附属配套工程。
根据《三峡后续工作规划2011--2014年编制大纲》,《三峡库区湖北省、重庆市三峡后续工作一期实施规划(2011-2014年)编制工作细则》和项目区划分的有关要求,在重庆市生态屏障区选取**镇、****镇、***镇作为水土保持一期项目区。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除,转付给承包方c.承包方承担,因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。
建设工程监理示范合同文本合同编号:________甲方(业主):________乙方(监理单位):________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则,就________工程项目的施工监理工作达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围乙方根据国家有关法律法规和技术标准,对甲方的建设工程从开工到竣工验收的全过程进行监督管理,包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制、成本管理等方面。
三、监理期限监理期限自____年____月____日起至____年____月____日止,具体以工程实际进度为准。
四、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度及监理工作量等因素综合确定,由甲乙双方协商一致后,按照约定的支付方式和时间节点支付。
五、权利与义务1. 甲方应提供必要的工程资料,配合乙方开展监理工作,及时支付监理费用。
2. 乙方应派遣合格的监理人员,按照合同约定执行监理职责,定期向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、施工图纸、监理实施细则等,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):________ 乙方(盖章):________授权代表签字:________ 授权代表签字:________日期:____年____月____日日期:____年____月____日。
2024年工程建设监理合同参考样本监理酬金第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照监理合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内监理单位发出异议的通知,但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
其他第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察,经业主同意后其所需费用由业主负担。
第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助,在监理业务范围内其费用由监理单位承担,监理业务范围以外,其费用由业主承担。
第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,业主给予适当的物质奖励。
(具体奖励方法参见“专用条件”。
)第四十四条未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
第四十五条除业主书面同意外,监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。
监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
争议的解决第四十六条因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿,业主与监理单位之间应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门调解,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
工程建设监理合同专用条件第二条本合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在____天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供____名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供____名服务人员。
建设工程监理合同样本甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________鉴于甲方拟对_________工程进行建设,为确保该工程的质量、进度及安全,特委托乙方对该工程实施监理服务,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同项目及内容1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 监理范围:包括但不限于工程质量、进度、成本、安全及环保等方面的全面监督管理。
二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、监理职责乙方应按照国家有关法律法规和技术标准,履行监理职责,确保工程质量达到设计要求和国家标准,工程进度符合合同约定,工程造价控制在预算范围内。
四、权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用,并提供必要的工程资料和工作条件。
2. 乙方有权对工程实施监督检查,发现问题应及时通知甲方并提出整改建议。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露给第三方。
五、违约责任如一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
八、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
九、签署本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
委托承担建设监理合同样本5篇篇1委托人:XXX(以下简称甲方)监理人:XXX(以下简称乙方)本合同书依据《中华人民共和国合同法》及国家建设部《关于促进工程建设监理的暂行规定》和其他有关法规,以及XXX(建设项目名称)委托监理合同,由XXX(以下简称“甲方”)为建设项目单位,XXX(以下简称监理人,承担该项目的监理任务,经双方协商一致,订立本合同。
一、委托人与监理人1. 委托人是指委托监理人从事监理业务的法人当事人,以及取得该法人书面授权进行该项委托工作的代理人,此处委托人即甲方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
2. 监理人是指承担监理业务和监理责任的法人当事人,此处监理人即乙方,其法定地址在XXX,联系人XXX,电话XXX,传真XXX。
二、委托监理项目1. 项目名称:XXX。
2. 项目地点:XXX。
3. 项目规模及总投资:XXX。
4. 监理范围:按专用合同条款约定。
5. 监理内容及目标:按专用合同条款约定。
三、合同及其有效期1. 本合同自XXXX年XX月XX日开始实施,实际监理工作时间按专用合同条款中的约定。
2. 本合同书的完成以监理人向委托人提交经双方签字认可的监理工作总结报告日终止。
3. 监理人在本合同签订后,向委托人提交为本项目组建的监理机构及人员名单。
监理机构及其人员职责按专用合同条款中的约定。
四、监理酬金1. 监理正常酬金为人民币XXX/月,此酬金为监理人完成本合同全部工作内容并承担本合同确定风险责任的包干酬金,其中包括监理人的成本、营业税和利润。
2. 委托人应按下列方式、时间向监理人支付酬金:按专用合同条件约定的方式和时间通过银行划拨或其它方式支付。
3. 双方同意,监理人向委托人提交监理工作总结报告后的28天内,委托人应将监理酬金总额XX%的余款付清。
4. 委托人逾期付款,应对逾期付款时间部分,按银行同期贷款利率向监理人支付逾期利息。
五、监理人的义务1. 监理人在监理过程中因过错造成经济损失的,应负相应的赔偿责任,具体赔偿办法在专用合同条款中约定。
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2。
工程地点:;3。
工程规模:;4。
工程概算投资额或建筑安装工程费:二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2。
中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3。
投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4。
专用条件;5。
通用条件;6。
附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分.四、总监理工程师总监理工程师姓名:曾土海,身份证号码:330822196310232 ,注册号:33014609。
五、签约酬金签约酬金(大写)贰拾伍萬元整(¥250000 ).结算方式:1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间,按建筑面积每平方拾元。
2、所有附属按决算0.9个点给予结算1. 监理酬金:/。
2. 相关服务酬金:/.其中:(1)勘察阶段服务酬金:/。
(2)设计阶段服务酬金:/。
(3)保修阶段服务酬金:/。
(4)其他相关服务酬金:/。
六、期限1. 监理期限:自2015年9月1日始,至2016年9月1日止。
2。
相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止.(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
工程建设监理合同(1)7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对位于[具体地点]的工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程项目名称:[具体工程名称]。
工程地点:[具体地点]。
工程规模:[具体规模描述]。
工程进度及质量、造价等相关要求已明确,具体内容见附件。
二、监理范围与任务乙方负责工程项目的施工监理工作,包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监管等。
乙方需确保工程按照设计要求及国家相关标准进行施工,保证工程质量并促进工程进度。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程有保修期,保修期内乙方仍需履行部分监理职责。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:总计人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
具体费用明细按照工程进度进行支付。
2. 支付方式:按季度或月度结算,甲方收到乙方开具的正规发票后XX个工作日内支付相应款项至乙方指定账户。
五、双方职责与义务1. 甲方职责:按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件,确保乙方顺利开展监理工作。
2. 乙方义务:认真履行监理职责,确保工程质量与安全,及时汇报工程进度及存在的问题,提出合理化建议等。
六、保密条款双方应严格保守工程相关的商业秘密及资料,未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
七、违约责任与解决方式1. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
若因违约造成对方损失,应赔偿对方因此产生的全部损失。
2. 合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项[其他具体约定事项,如项目重大变更处理、奖惩措施等]。
建设工程委托监理合同样本(1)6篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程进行监理,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容1. 乙方负责甲方建设工程的监理工作。
2. 监理内容包括但不限于:工程质量、进度、成本的控制,安全生产的监督,工程资料的管理等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:甲方按工程总造价的百分比向乙方支付监理费用,具体金额根据工程进度结算。
2. 支付方式:监理费用按月支付,甲方在每月底前向乙方支付当月的监理费用。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供工程相关资料,并确保资料的真实性和完整性。
3. 甲方应尊重乙方的专业意见,对乙方提出的合理建议和要求给予积极配合和支持。
4. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督与评估。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权在监理期限内按照合同约定履行监理职责,并对工程的质量、进度、成本及安全生产进行监督与管理。
2. 乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况,并提出合理化建议。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得擅自泄露或向第三方提供甲方的工程资料。
4. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。
七、违约责任1. 如甲方未按时向乙方提供工程相关资料,导致乙方无法履行监理职责,甲方应承担违约责任。
2. 如乙方未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量、进度、成本等方面出现问题,乙方应承担违约责任。
3. 双方均应承担保密责任,如因一方泄露对方商业秘密造成损失,应承担相应的法律责任。
信息工程监理合同样本6篇篇1甲方(业主方):__________乙方(监理方):__________根据有关法律法规,为保证信息工程建设质量,提高经济效益,甲乙双方经友好协商,就__________信息工程监理项目达成以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:__________信息工程监理项目2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________4. 工程内容:包含但不限于设备采购、安装调试、系统集成等二、监理范围与职责1. 乙方负责甲方信息工程的全程监理,包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制及安全监督管理。
2. 乙方应根据国家有关法律法规、规范标准和设计要求,履行监理职责,确保工程质量和安全。
三、合同金额与支付方式1. 本合同总金额为人民币______元整(¥______元)。
2. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付乙方监理费用。
具体支付细节和节点由双方另行商定。
四、工期与进度安排1. 工程开工日期:自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期:以双方约定的工期为准,如有变动,需双方书面确认。
3. 乙方应根据工程进度编制进度计划,并经甲方确认后实施。
五、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、规范标准和设计要求实施监理工作,确保工程质量和安全。
2. 工程竣工验收按照国家和行业相关规定执行。
验收合格后方可交付使用。
六、合同变更与解除1. 甲乙双方如需变更或解除本合同,应书面通知对方并达成一致意见。
2. 合同变更或解除后,双方应就变更或解除部分进行书面确认。
七、违约责任与赔偿1. 甲乙双方应遵守本合同的各项约定,如一方违约,应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 违约金的具体数额和赔偿方式由双方根据违约情况协商确定。
八、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程建设监理合约书一、合约背景工程建设监理合约书是为了确保工程建设过程中的质量、安全、进度等方面的监督和管理而签订的合约。
本合约由甲方(建设单位)和乙方(监理单位)共同签署,并严格按照合同法和相关法律法规的规定执行。
二、合约目的本合约的目的是确保工程建设过程中的合规性、质量和安全性,并提供监理服务,监督和管理工程施工过程中的各项工作,以确保工程按照合同约定的要求进行。
三、合约内容1. 监理服务范围乙方将根据甲方的要求,提供全面的监理服务,包括但不限于以下方面:(1)监督工程施工单位的人员、设备和材料的准备工作,确保施工前的准备工作符合法律法规和合同要求。
(2)监督工程施工过程中的质量控制,包括施工工艺、施工材料的选用和使用、施工质量的检查等。
(3)监督工程施工过程中的安全管理,确保施工现场的安全措施得到有效执行,并及时发现和处理安全隐患。
(4)监督工程施工进度的控制,确保工程按照合同约定的时间节点进行。
(5)监督工程施工过程中的合规性,包括但不限于施工图纸的合规性、施工许可证的合规性等。
2. 监理费用甲方将按照合同约定的标准和支付方式支付乙方的监理费用。
监理费用的支付应当按照工程进度和完成情况进行分期支付,并在每次支付前,乙方应提供相应的监理报告和工作成果。
3. 合同变更和解除如出现以下情况之一,本合约可以进行变更或解除:(1)经双方协商一致,达成变更合同的意向。
(2)一方严重违反合同约定,给对方造成重大损失的。
(3)出现不可抗力等无法预见、无法避免的情况。
四、合约履行1. 甲方的责任甲方应按照合同约定的要求提供必要的支持和配合,包括但不限于提供工程施工相关的资料、文件等。
2. 乙方的责任乙方应按照合同约定的要求提供监理服务,并保证监理工作的独立性和客观性。
乙方还应及时向甲方提供监理报告和工作成果,并协助甲方解决工程建设过程中的问题。
3. 争议解决如发生合同履行过程中的争议,双方应通过友好协商解决。
工程建设监理合同(一)
In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit.
甲方:__________________
乙方:__________________
签订日期:__________________
本合同书下载后可随意修改
合同编号:YH-FS-783819工程建设监理合同(一)
说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。
文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。
词语定义、适用语言和法规
第一条
下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条
工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条
监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
第四条
由业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条
监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤
奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
第六条
监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条
在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务
第八条
业主应当负责工程建设的所有外部关系的协商,为监理工作提供外部条件。
第九条
业主应当在双方约定的时间内向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料并保证该资料的准确性。
第十条
业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十一条
业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。
更换常驻代表,要提前通知监理单位。
第十二条
业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条
业主应为监理机构提供如下协助:
获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条
业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对
监理单位自备的设施给予合理的经济补偿
第十五条
如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利
第十六条
业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。
(2)选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权。
(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提
出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得业主的同意。
(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告。
(7)报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。
承建商取得监理机构复工令后才能复工。
发布停、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。
(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理机构签字确认,业主不支付工程款。
第十七条
监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经业主事先批准。
在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。
在监理过程中如发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议。
第十八条
在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。
业主的权利
第十九条
业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权。
第二十条
业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
FS数据中心监制
Supervised by FS text Center。