工程欠款欠条范本

工程款欠条格式范本精选10篇1. 工程款欠条格式范本一工程款欠条编号：0001受欠人（借款人）：[受欠人姓名]债权人（出借人）：[债权人姓名]根据相关约定，受欠人向债权人借款人民币[借款金额]元整。

特此欠条确认如下：1. 借款金额：人民币[借款金额]元整；2. 借款日期：[借款日期]；3. 还款方式：[还款方式]；4. 利息和费用：如有利息和费用，按照协议约定执行；5. 还款期限：[还款期限]；6. 其他特别约定：[其他特别约定]。

备注：1. 受欠人承诺按时还款；2. 若受欠人逾期未归还，债权人有权采取法律手段追偿。

受欠人签字：_________________ 日期：_________________债权人签字：_________________ 日期：_________________2. 工程款欠条格式范本二借据出借人（债权人）：[出借人姓名]借款人（债务人）：[借款人姓名]根据相关协议，借款人向出借人借款人民币[借款金额]元整。

特此借据确认如下：1. 借款金额：人民币[借款金额]元整；2. 借款日期：[借款日期]；3. 还款方式：[还款方式]；4. 利息和费用：如有利息和费用，按照协议约定执行；5. 还款期限：[还款期限]；6. 其他特别约定：[其他特别约定]。

备注：1. 借款人承诺按时还款；2. 若借款人逾期未归还，出借人有权采取法律手段追偿。

出借人签字：_________________ 日期：_________________借款人签字：_________________ 日期：_________________3. 工程款欠条格式范本三借据出借人：[出借人姓名]借款人：[借款人姓名]根据相关约定，借款人向出借人借款人民币[借款金额]元整。

特此借据确认如下：1. 借款金额：人民币[借款金额]元整；2. 借款日期：[借款日期]；3. 还款方式：[还款方式]；4. 利息和费用：如有利息和费用，按照协议约定执行；5. 还款期限：[还款期限]；6. 其他特别约定：[其他特别约定]。

工程款欠条
借款人（以下简称甲方）：XXXX
身份证号码：XXXX
联系电话：XXXX
收款人（以下简称乙方）：XXXX
身份证号码：XXXX
联系电话：XXXX
根据甲方与乙方关于工程款借款的协商一致，甲方欠乙方工程款人民币________元整，现甲方在此向乙方表示如下：
一、借款金额：甲方欠乙方工程款人民币________元整。

二、借款用途：该借款用于支付乙方为甲方完成的工程项目款项。

三、还款方式：甲方承诺按照乙方提供的还款计划按期还款。

四、还款期限：甲方应在借款之日起_______个月内还清借款，具体还款日期如下：
第一期：_______年_______月_______日，应还款_______元；
第二期：_______年_______月_______日，应还款_______元；
第N期：_______年_______月_______日，应还款_______元。

五、逾期利息：若甲方逾期还款，除应当按照上述还款计划还款外，还需按照逾期天数按日计算逾期利息，逾期利率为年利率的
______倍。

六、违约责任：若甲方未按照约定时间和金额还款，甲方同意承担相关违约责任。

七、争议解决：本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本借款合同一式_______份，甲方和乙方各执_______份，具有同等效力。

甲方（借款人）：乙方（收款人）：
签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日。

第1篇甲方（债权人）：[债权人全称]地址：[债权人地址]法定代表人：[债权人法定代表人姓名]联系电话：[债权人联系电话]乙方（债务人）：[债务人全称]地址：[债务人地址]法定代表人：[债务人法定代表人姓名]联系电话：[债务人联系电话]鉴于：1. 甲方与乙方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程施工合同》（以下简称“施工合同”），约定由乙方承建甲方指定的[工程名称]工程，工程总价为人民币[工程总价]元。

2. 乙方已按照施工合同约定完成了部分工程，并经甲方验收合格。

3. 乙方已按照施工合同约定向甲方提交了工程款支付申请，但甲方因故未能及时支付。

4. 乙方为确保自身合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条欠款金额及支付期限1. 乙方已完成的工程款总额为人民币[欠款金额]元。

2. 甲方同意按照本协议约定分期支付乙方工程款，具体支付期限如下：（1）自本协议签订之日起[支付期限1]日内，甲方支付乙方人民币[支付金额1]元；（2）自本协议签订之日起[支付期限2]日内，甲方支付乙方人民币[支付金额2]元；（3）自本协议签订之日起[支付期限3]日内，甲方支付乙方人民币[支付金额3]元；（4）自本协议签订之日起[支付期限4]日内，甲方支付乙方人民币[支付金额4]元；（5）自本协议签订之日起[支付期限5]日内，甲方支付乙方人民币[支付金额5]元。

第二条支付方式1. 甲方应通过银行转账方式支付乙方工程款。

2. 甲方应在每个支付期限前向乙方提供银行转账凭证，以证明已支付相应款项。

第三条违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的[违约金比例]%计算，自逾期之日起至实际支付之日止。

2. 若乙方提供的工程款支付申请存在虚假、误导等情形，导致甲方未及时支付工程款，乙方应承担相应责任。

第四条争议解决1. 双方应本着友好协商的原则解决本协议履行过程中发生的争议。

2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2024年工程欠款协议书范本【协议书】甲方：（借款人）姓名：XXX住址：XXX联系方式：XXX乙方：（出借人）姓名：XXX住址：XXX联系方式：XXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿的原则，就借款事宜达成如下协议，以兹共同遵守：第一条借款金额及用途1.1 甲方向乙方申请借款金额为人民币XXX元（大写：XXX），作为乙方出借给甲方的资金借款。

1.2 借款用途为XXX（请具体填写借款用途），甲方应按照合理、合法的用途使用该笔借款。

第二条借款时间及利息2.1 本次借款的起息日为XXX年XX月XX日。

2.2 借款期限为XXX个月，截止日为XXX年XX月XX日。

2.3 在借款期限内，甲方应按照协议约定的还款计划按时偿还本金和利息。

2.4 利息按年计算，利率为XX%（请具体填写借款利率）。

第三条还款方式3.1 甲方应按照以下还款方式偿还借款本金和利息：A. 分期偿还：甲方每月偿还借款本金和利息；B. 一次性偿还：在借款到期日一次性偿还借款本金和利息。

3.2 甲方应按照还款计划按时还款，如未按时还款，甲方应承担相应的违约责任并支付滞纳金。

第四条违约责任4.1 若甲方逾期未还款，乙方有权采取以下措施之一或多种措施：A. 要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为逾期未还款的本金和利息乘以逾期天数的0.05%；B. 要求甲方支付逾期利息，逾期利息计算方式为逾期未还款的本金和利息乘以逾期天数的0.1%；C. 对甲方的信用记录进行登记，影响甲方的信用评分；D. 向法院提起诉讼，要求甲方依法承担违约责任；E. 其他甲乙双方协商一致的追偿措施。

4.2 如甲方存在其他违约行为，包括但不限于提前还款、提前终止借款合同等行为，甲方应按照乙方的要求支付相应违约金。

第五条合同生效及解决争议5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至借款全部偿还完毕。

5.2 本协议的签署、履行和解释均适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国的相关法院管辖。

工程类欠条格式当事人问我工程款欠条该如何写，现整理一下内容，其他类型的欠款可以参照如下：欠条兹欠(某人)的工程款(写明工程项目、内容、位置等具体完工内容)人民币大写(附带小写)元，此款于年月日前一次性全款支付给(某人)。

若逾期付款，欠款人愿意按同期银行贷款利率四倍计算罚息。

欠款人签字并按手印：电话：欠款人身份证号码：欠款人现居住地址：年月日欠款人身份证复印件国际工程履约保函格式银行致：＿＿＿＿＿＿＿＿公司，该公司执行＿＿＿＿国家法律，注册办公地址为＿＿＿＿（以下简称“ｎｐｏｇ”）。

鉴于：（１）甲方（ｎｐｏｇ）和乙方（承包商）就＿＿＿＿达成协议，并签订本“合同”，承包商同意完成合同规定的内容。

（２）合同明确规定了此条款，即由＿＿＿＿银行（以下简称“担保人”）及时递交给ｎｐｏｇ该保函。

＿＿＿＿银行不可撤销和无条件地向ｎｐｏｇ担保以下内容：ａ）如果承包商在任一方面不能履行合同或违约，则根据ｎｐｏｇ第一次提出的不带证据和条件的要求，担保人在收到其要求后１４天内，不论承包商或任何第三方是否有异议或反对，担保人都应立即支付总额为＿＿＿＿美元的担保金。

ｂ）在征得或未征得担保人同意的条件下，无论承包商和ｎｐｏｇ间签订何种协议，或者无论承包商在合同项下的义务发生何种变化，或者无论ｎｐｏｇ对于付款时间、履行情况以及其他事项作出何种让步，或无论ｎｐｏｇ或承包商的名字组织机构发生何种改变，都不能免除担保人的担保责任。

ｃ）本保函持续有效，有效力将相应地保持到最终验收通知单签发日期，或合同终止后３个月，二者以先为准。

ｄ）担保人同意，无论未偿还金额能否通过法律行为或仲裁方式获得，并且无论这笔未偿还金额是否由于承包商亏损、损坏、花费以及由于ｎｐｏｇ的某些原因造成的，担保人同样给予担保。

本保函由担保人于１９９＿＿年＿＿月＿＿日签订。

＿＿＿＿银行签字：＿＿＿＿名字：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿银行印章：简单工程承包合同格式新简单工程承包合同范文一发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

工程合同欠条格式范本【工程合同欠款确认书】甲方（债权人）：_________乙方（债务人）：_________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（合同编号：______），甲方承担了以下工程项目的建设任务，乙方应按照合同约定支付相应的工程款项。

现因乙方资金周转需要，经双方协商一致，对原合同中的付款条款作出如下调整：一、欠款事实确认截至____年____月____日，乙方尚欠甲方工程款共计人民币（大写）________元（￥________）。

该欠款金额包括但不限于以下几部分：1. 工程进度款：人民币（大写）________元（￥________）；2. 材料费用：人民币（大写）________元（￥________）；3. 人工工资：人民币（大写）________元（￥________）；4. 其他相关费用：人民币（大写）________元（￥________）。

二、还款协议乙方承诺按照以下还款计划向甲方偿还上述欠款：1. 第一期还款：于____年____月____日前支付人民币（大写）________元（￥________）；2. 第二期还款：于____年____月____日前支付人民币（大写）________元（￥________）；3. 第三期还款：于____年____月____日前支付余下的人民币（大写）________元（￥________）。

三、违约责任若乙方未能按照约定的还款计划偿还欠款，应当按照未付金额的千分之五每日支付违约金，直至还清所有欠款为止。

四、其他条款1. 本确认书一经双方签字盖章，即成为原《建设工程合同》不可分割的一部分，并具有同等法律效力。

2. 本确认书未尽事宜，仍按照原合同执行。

如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

本确认书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

工程款欠条范文精选10篇工程款欠条范文一。

哥（姐）们儿啊，今个儿得给您打个条子。

咱[工程名称]的活儿，您干得那叫一个漂亮。

可这工程款呢，还欠着您一部分。

总共是[X]元整。

您放心，这钱就像在我兜里揣着，迟早得给您。

我保证在[具体还款日期]之前，把这钱一分不少地送到您手上。

要是到时候没给，您来找我，我请您吃大餐赔罪，再把钱补上。

立字为据啊，我[欠款人姓名]，身份证号[身份证号码]，就这么着了。

[日期][欠款人签字（最好按手印）]工程款欠条范文二。

嗨，朋友！咱们在[工程地点]的那个工程，你带着兄弟们辛辛苦苦忙乎了那么久，我心里都清楚得很呢。

可这工程款啊，就像个调皮的小鬼，还有[X]元没到你手里。

别担心，我这人讲信用，就像火车跑在铁轨上，稳稳当当的。

我答应你，在[还款日期]之前，这笔钱肯定能到你的口袋。

要是没做到，你可以拿着这欠条到我家来，我把我最喜欢的那把钓鱼竿送你当补偿，然后再把钱给你。

欠款人：[姓名]身份证：[身份证号][日期]工程款欠条范文三。

兄弟啊，你可知道，咱那工程就像一场精彩的大戏，你是台上的主角儿，活儿干得超棒。

但这戏演完了，工程款还没结清呢。

还欠你[X]大元啊。

这就好比欠着你一顿大餐，心里老不得劲儿了。

你放心，我不是那种赖账的人，就像太阳每天都会升起一样确定，我会在[还款日期]之前把钱给你。

要是我食言了，你就揪着我的耳朵让我还钱，再加上利息。

欠款人：[欠款人名字]联系电话：[电话号码][日期]工程款欠条范文四。

[债权人名字]呀，咱们那[工程类型，比如盖房子]的工程，你那手艺和干劲儿真没话说。

可是呢，这工程款还欠着你[X]元，就像我欠你一个大人情似的。

不过你放心，我这个人就像闹钟一样准时，在[具体还款日期]之前，我肯定把这钱给你。

要是我没做到，你就把我当成那不听话的小孩，好好教训我一顿，我也得乖乖地把钱交出来。

这欠条就是证据，我[欠款人姓名]可不会耍赖的。

[日期][欠款人签字并按手印]工程款欠条范文五。

工程款欠条精选27篇篇一：工程款欠条样式1工程款欠条编号：_______________甲方（借款人）：身份证号码：联系电话：乙方（贷款人）：身份证号码：联系电话：根据甲方与乙方的约定，乙方同意向甲方提供工程款借款，具体事项如下：1. 借款金额：人民币________元整（￥____________________）；2. 借款用途：____________________；3. 借款期限：自借款当日起至_______年_______月_______日；4. 利率：年利率______%；5. 还款方式：甲方每月应还款额为人民币________元整（￥________________），自借款后的每月_______日前还款至乙方指定账户；6. 甲方应按时足额偿还借款，若逾期未还，每日按应还未还款项0.05%的利息向乙方支付逾期利息；7. 若甲方提前还款，应提前_____天书面通知乙方，乙方将依照实际借款天数进行计算，退还多余利息并更新还款计划；8. 双方在还款过程中如有任何争议，应友好协商解决；若协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。

甲方（借款人）签字：_______________日期：_______________乙方（贷款人）签字：_______________日期：_______________篇二：工程款欠条样式2借款欠条编号：_______________借款人：身份证号码：联系电话：出借人：身份证号码：联系电话：根据借款人与出借人之间的约定，出借人同意向借款人提供工程款借款，具体事项如下：1. 借款金额：人民币________元整（￥____________________）；2. 借款用途：____________________；3. 借款期限：自借款当日起至_______年_______月_______日；4. 利率：年利率______%；5. 还款方式：借款人每月应还款额为人民币________元整（￥________________），自借款后的每月_______日前还款至出借人指定账户；6. 借款人应按时足额偿还借款，若逾期未还，每日按应还未还款项0.05%的利息向出借人支付逾期利息；7. 若借款人提前还款，应提前_____天书面通知出借人，出借人将依照实际借款天数进行计算，退还多余利息并更新还款计划；8. 双方在还款过程中如有任何争议，应友好协商解决；若协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。

工程款打欠条怎么写（精选3篇）工程款打欠条怎么写篇1一、工程款打欠条怎么写一个欠条要想让它具有法律效力，应具备如下内容：1、应写清楚欠款人和债权人的法定全名；2、应写清楚所欠金额，包括大写和小写的金额；3、应写清楚欠款时间期限，包括欠款的起止年月日和明确的欠款期限；4、应写清楚还款的具体年月日；5、应写清楚欠款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的欠款利息总额(包括大写和小写金额)等约定；6、应写清楚欠款本息偿还的年月日时间及付款方式；7、应有欠款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。

二、工程款要不回来怎么起诉工程款讨要法院起诉流程：1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

2、根据＂谁主张谁举证＂原则，原告向法院起诉应提交相关材料。

3、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。

证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上签字盖章，一份交当事人，一份备案。

4、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。

5、当事人应在收到受理之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用，如确有困难，可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请，逾期不交或者书面申请交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。

6、立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后到财务室结算诉讼费用，多退少补。

三、拖欠工程款违约责任1、支付违约金；这个必须在合同中进行明确定约定，否则无法计算违约金具体数额。

2、支付拖欠工程款部分的利息，如果没有约定违约金的，只能根据法律规定要求其支付拖欠款部分的利息。

如果合同对利息有约定的，按照约定，没有约定的按照同期银行贷款利息计算。

对利息的计算日期问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第1篇借款人：（全名）身份证号码：_________________联系电话：_________________住址：_________________借款事由：本人因参与（项目名称）施工工程，根据合同约定，应得工资为人民币（大写）：_________________元整。

现因（原因，如：工程款未到位、资金周转困难等），导致本人未能及时收到上述工资。

为确保本人权益，特向（出借人全名）借款人民币（大写）：_________________元整，用于弥补工资欠款。

具体借款金额如下：1. 工资欠款：人民币（大写）：_________________元整；2. 逾期利息（如有）：人民币（大写）：_________________元整；3. 其他费用（如有）：人民币（大写）：_________________元整。

借款期限：借款期限自本欠条签订之日起至（具体日期）止。

借款人应在该期限内将借款本金及利息（如有）一次性偿还给出借人。

还款方式：1. 借款人应于借款到期日将借款本金及利息（如有）直接支付给出借人；2. 如有特殊情况，借款人可与出借人协商，变更还款方式。

违约责任：1. 若借款人未按约定时间偿还借款本金及利息（如有），则每逾期一日，应向出借人支付逾期利息人民币（大写）：_________________元整；2. 若借款人逾期未偿还借款本金及利息（如有），出借人有权采取法律手段追讨欠款，借款人应承担一切法律后果。

双方约定：1. 本欠条一式两份，借款人、出借人各执一份，具有同等法律效力；2. 本欠条签订后，借款人应按照约定履行还款义务，出借人不得擅自更改借款金额、期限和还款方式；3. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

借款人签字（或盖章）：日期：_________________出借人签字（或盖章）：日期：_________________【备注】1. 本模板仅供参考，具体借款事宜请双方根据实际情况协商确定；2. 建议双方在签订欠条前，咨询专业法律人士，确保合同条款合法有效；3. 借款人应保留好相关证据，如合同、付款凭证等，以备不时之需。