【建设工程合同】建设工程施工合同(一)

建设工程施工三通一平合同1. 引言建设工程施工三通一平合同是指在建筑施工项目中，为确保工程质量、进度和安全，合理分配责任和权益，提供的一种合同形式。

本合同主要规定了建设工程施工中的三通一平要求，即三通：材料供应链通畅、信息沟通通畅、现场工作协调通畅；一平：质量管理平稳。

本文档将详细说明建设工程施工三通一平合同的主要内容。

2. 合同背景2.1 合同目的本合同的目的是为了确保建设工程施工过程中的三通一平，保证工程的质量、进度和安全，促进合同双方的合作和沟通。

2.2 合同适用范围本合同适用于各类建设工程施工项目，包括但不限于住宅建筑、商业建筑、公共设施等。

2.3 合同参与方本合同的参与方包括发包人（建设单位）和承包人（施工单位）。

2.4 法律依据本合同的签署、履行和解决争议均依据国家相关法律法规进行。

3. 三通一平内容3.1 材料供应链通畅1.承包人应按照合同约定的材料规格和数量，按时、按质供应建设工程所需要的材料。

2.发包人应提供真实、准确的材料需求信息，并按时支付货款。

3.2 信息沟通通畅1.发包人和承包人应建立有效的沟通渠道，确保信息的及时传递。

2.发包人提供施工图纸、技术规范等相关文件，承包人应仔细阅读并明确要求，及时提出疑问和建议。

3.发包人应及时回复承包人的问题和请求，确保施工过程中的问题得到及时解决。

3.3 现场工作协调通畅1.发包人应组织现场会议，及时协调施工各方的利益和要求。

2.承包人应按照发包人的要求，安排并协调现场工作，确保施工进度和质量的要求。

3.4 质量管理平稳1.发包人应制定合理的质量管理计划，并按照计划进行质量检查和验收。

2.承包人应按照发包人的质量管理要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准和规范。

4. 合同履行与违约责任4.1 合同履行1.发包人和承包人应按照合同约定的要求履行各自的责任和义务。

2.发包人负责提供所需材料和信息，并支付货款。

3.承包人负责按时、按质完成施工任务。

建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航【建设工程施工合同】合同编号：GF-2017-0201本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成以下合同条款：第一条合同目的与范围1.1 本合同的目的是为了约定甲方与乙方在建设工程方面的权益和义务，并规定工程的内容、质量、进度、付款等。

1.2 本合同包括以下附件：附件一：工程项目说明书附件二：工程报价清单附件三：合同付款方式附件四：施工图纸附件五：施工进度计划附件六：质量保证书附件七：安全生产责任书第二条工程内容和规定2.1 本合同的工程内容见附件一《工程项目说明书》和附件四《施工图纸》。

2.2 工程的质量、进度和安全生产等要求详见附件六《质量保证书》和附件七《安全生产责任书》。

第三条工程价格和付款方式3.1 工程价格为人民币（以下简称“元”）_____元。

3.2 工程款项按照附件三《合同付款方式》的规定支付。

第四条进度管理4.1 乙方应按照附件五《施工进度计划》的要求，按期完成各项工程。

4.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方将承担违约责任，并支付相应的违约金。

第五条质量保证和验收5.1 乙方应按照附件六《质量保证书》的要求，保证工程的施工质量。

5.2 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可结算工程款项。

第六条保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术机密保密。

6.2 未经双方书面同意，任何一方不得向第三方披露与本合同签订、履行有关的商业秘密和技术机密。

第七条合同的解除及争议处理7.1 如因不可抗力或合同约定的其他原因，导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。

7.2 对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起___天。

江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。

第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。

2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。

第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。

2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。

第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。

2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。

乙方应积极配合并提供必要的协助。

第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。

2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。

建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。

5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。

1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。

《建设工程施工合同》（GF-2019-0201）《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）（以下简称《施工合同》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)河北建设工程施工合同（示范文本）（完整版）合同编号：【填写合同编号】合同甲方：【填写甲方名称】地质：【填写甲方地质】【填写甲方】合同乙方：【填写乙方名称】地质：【填写乙方地质】【填写乙方】鉴于甲乙双方就工程施工事宜达成以下协议，经协商一致，签订本建设工程施工合同，以便相互遵守：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工中的权利和义务，确保工程进度、质量和安全，依法维护双方的合法权益。

第二条合同范围1\本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。

2\建设工程的具体内容、规模、位置等详细信息见附件一《建设工程概况》。

第三条合同期限1\本合同自【填写合同生效日期】起生效，至工程竣工、验收合格并办理竣工备案手续之日止。

2\如遇不可抗力因素，影响施工进程的，本合同期限可顺延，延期时间不超过不可抗力事件持续期。

第二章工程价款与支付方式第四条工程价款1\工程价款总额为【填写工程价款总额】。

2\工程价款分期支付，具体支付方式及支付比例详见附件二《工程价款支付计划表》。

第五条预付款1\为确保乙方正常施工，甲方应于【填写预付款时间】前向乙方支付工程价款的【填写预付款比例】作为预付款。

2\乙方应提供相应的担保措施，确保预付款的安全使用和返还。

第六条进度款1\甲方按照工程进度支付相应的进度款。

2\乙方应按照合同约定的工程进度，提交甲方工程质量验收报告，并提供施工进度证明等相关材料。

第七条完工款1\乙方完成工程后，甲方应在【填写竣工验收合格日期】前支付相应的完工款。

2\完工款的支付前提是乙方完成工程视频核查、工程竣工报告和竣工验收报告等相关手续和文件。

第三章工程质量与验收第八条工程质量要求1\工程质量应符合国家相关标准和规定，并达到本合同约定的工程质量要求。

2\如乙方在施工过程中发现工程质量问题，应及时通知甲方，并采取相应措施解决。

第九条竣工验收1\乙方完成工程后，甲方应组织竣工验收。

广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。

以下是我为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应提供给承包方两套复制件。

承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。

除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。

在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。

此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。

3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

第三条工程概况1.工程名称：_________工程。

建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同概述本合同是根据相关法律和法规，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。

二、合同条款1. 合同双方甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】联系人：【填写甲方联系人姓名】【填写甲方联系电话】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】联系人：【填写乙方联系人姓名】【填写乙方联系电话】2. 工程描述描述工程的规模、内容、位置、技术要求等详细信息。

3. 工期规定建设工程的起止日期、施工期限及相关阶段性目标。

4. 工程价款及支付方式规定工程价款的金额、支付方式、进度款比例等。

5. 材料和设备明确工程所需的材料和设备要求，包括甲方提供和乙方自行采购的内容。

6. 施工保证金约定乙方向甲方支付施工保证金，并规定保证金的制度和退还条件。

7. 合同变更规定合同变更的程序、条件和责任。

8. 违约责任约定双方在违约情况下的责任和赔偿方式。

9. 保险责任明确工程保险的责任和范围。

10. 合同解除规定合同解除的条件和程序。

11. 争议解决约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。

12. 合同附件所涉及附件如下：附件一：工程施工图纸附件二：工程施工规范附件三：工程质量验收标准附件四：施工合同付款计划附件五：建设工程安全生产许可证附件六：施工组织设计方案13. 法律名词及注释如下所涉及的法律名词及注释：1) 建设单位：指承担相应建设项目建设和投资的单位。

2) 施工单位：指负责具体实施建设工程的单位。

3) 工程规模：指建设工程的规模、功能和结构等方面的特点。

4) 技术要求：指建设工程在设计、施工和验收等方面的具体要求。

5) 进度款比例：指工程按进度完成后，根据约定支付的款项比例。

6) 施工保证金：指乙方向甲方支付为保证合同履行的一定金额。

建设工程施工合同的交底（一）建设工程施工合同的交底是指施工单位与业主之间在施工前进行的一项重要工作，旨在明确双方的责任和权利，确保双方可以遵守合同的约定，顺利完成工程。

本文将从交底的目的、内容和注意事项等方面进行详细介绍。

一、交底的目的交底的目的是为了双方充分理解合同的内容和要求，确保双方在工程施工过程中能够达成一致，明确责任，避免纠纷。

同时，交底还可以提供一次机会，让双方就工程的关键环节进行沟通和协商，确保项目的顺利进行。

二、交底的内容1. 工程的基本情况：交底时，双方应就工程的基本情况进行详细的沟通。

包括工程的规模、工期、设计图纸、工程报价等内容，确保双方对工程的整体情况有一个全面的了解。

2. 工程的具体要求：交底时，施工单位应详细说明工程的具体要求，包括施工的技术标准、验收标准、安全要求等。

同时，业主应明确交底的要求，以确保双方对工程的要求达成一致。

3. 进度计划：在交底时，双方应明确工程的进度计划，包括工期、各个施工阶段的完成时间等。

这样可以帮助双方在施工过程中进行有效的协调和安排，确保工程能够按时交付。

4. 施工方法与措施：交底时，施工单位应详细说明施工的方法与措施，包括施工的序列、具体的施工步骤、所需的材料和设备等。

同时，双方还可以就施工过程中的风险和防控措施进行沟通和了解。

三、交底的注意事项1. 双方应在交底前准备充分，明确自己的要求和需要。

施工单位应对工程进行详细的了解和分析，业主则应对合同条款进行仔细研究。

2. 在交底过程中，双方应保持良好的沟通和合作态度，积极解决问题。

遇到疑问或不确定的地方，应及时进行沟通和协商，以确保工程交底的顺利进行。

3. 在交底过程中，双方应保持记录，包括交底的时间、地点、参与人员以及要点摘要等。

这样可以面对任何纠纷时，有具体的交底记录可供参考。

4. 交底结束后，双方应签署交底记录，并保留好相关文件和资料。

这些记录和资料对日后的工程验收和纠纷解决起到重要的作用。

住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部（简称住建部）制定的相关法律法规和管理办法，用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。

新版合同的出台旨在提高工程施工质量，促进建设工程市场的规范发展。

二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。

1. 甲方：甲方是建设工程的业主，一般为政府机构、企事业单位或个人，负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。

2. 乙方：乙方是施工队伍或承建单位，负责具体的建设工作，包括施工组织、施工计划的制定和执行，材料和设备的采购，施工工序的安排等。

3. 监理方：监理方是由甲方聘请的独立第三方机构，负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合规定要求，保障甲方的利益。

三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面：1. 工程基本信息：合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息，以便甲乙双方明确工程的范围和目标。

2. 工程设计文件：合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计，并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。

3. 工程施工行为：合同明确乙方的施工责任和义务，包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。

甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。

4. 工程质量：合同规定工程质量的要求和验收标准，乙方需要按照标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。

5. 工程期限和报酬：合同中明确工程的开工和竣工日期，并约定工程款的支付方式和时间节点。

6. 变更和索赔：合同规定工程变更和索赔的程序和方式，确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。

7. 罚款和违约责任：合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担，以维护合同的稳定性和约束力。

四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商，在双方达成一致意见后进行签署。