《招投标与合同管理》试题(精)
- 格式:doc
- 大小:40.00 KB
- 文档页数:6
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 直接委托2. 在评标过程中,以下哪种情况可能导致投标失效?A. 投标文件未密封. 投标报价低于成本价C. 投标保证金未按规定缴纳D. 所有上述情况3. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 业主代表. 项目经理C. 设计单位D. 监理单位二、判断题1. 所有的工程项目都必须通过公开招标的方式进行。
(错)2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后随意修改。
(错)3. 工程量的增减属于合同变更的范畴。
(对)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程包括:编制招标文件、发布招标公告、接收投标报名、发放招标文件、组织现场踏勘、答疑会、接收投标文件、开标、评标、确定中标候选人、公示中标结果、签订合同等步骤。
2. 什么是履约担保,它的作用是什么?答:履约担保是指中标人在签订合同时向业主提供的保证其履行合同义务的一种经济保证。
它的作用是确保中标人按照合同约定完成工程任务,一旦中标人违约,业主可以从履约担保中获得赔偿。
3. 描述合同管理中的风险控制措施。
答:合同管理中的风险控制措施包括但不限于:明确合同条款,特别是对于风险分配和责任界定;进行风险评估和制定应对策略;加强进度和质量监控;建立有效的沟通机制;及时处理变更和索赔;以及采取适当的保险措施等。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件复杂导致基础工程量增加,施工单位提出了变更请求。
作为项目管理团队的一员,你应该如何应对这种情况?答:应该组织专业人员对变更请求进行技术评审,确认变更的必要性和合理性。
与设计单位沟通,确保变更方案符合设计要求并不影响工程安全。
与施工单位协商变更实施的具体细节,包括工期、成本等。
更新合同内容,签署变更协议,并对后续工作进行调整和安排。
1.业主为防止投标者随意撤标或者拒签正式合同而设置的保证金为( )。
A .投标保证金B .履约保证金C .担保保证金 D. 签约保证金2. 开标是指( )。
A .给所有投标者打分B .当众宣布中标者名单C .把投标文件当众启封揭晓 D. 打开投标文件3.《中华人民共和国招标投标法》自( )开始施行。
A . 1999 年 10 月 1 日B . 1999 年 12 月 1 日C .2000 年 1 月 1 日D .2000 年 3 月 1 日4.采用邀请招标方式时,邀请对象至少应不少于( )。
A.3 家 B .4 家 C.5 家 D . 10 家5.中标通知书发出后,中标单位应与建设单位签订工程承包合同,其时限为 ( ) 。
A.7 天内B.14 天内C.20 天内D.30 天内6.中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A .赔偿损失B .双倍返回投标保证金C .返回投标保证金并赔偿损失D .返回履约保证金7.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( )承担。
A.业主 B .承包商 C .监理单位 D .业主和承包商共同8. 投标单位在投标报价中,对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,在开标后,发现投标单位没有填写单价和合价的项目,则( )。
A.允许投标单位补充填写 B.视为废标C.退回投标书 D.认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中9. 不属于施工投标文件的内容有( )。
A.投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工方案10. 公开招标与邀请招标的招标程序上的主要差异表现为( )。
A.是否解答投标单位的答疑 B.是否组织现场考察C.是否公开开标 D.是否进行资格预审11. 工程施工招标的标底可由( )编制。
A.招标单位 B.施工单位 C.招标管理机构 D.定额管理单位12. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础。
2024版招投标与合同管理试题甲方(招标人):________________乙方(投标人):________________鉴于甲乙双方在招投标过程中,为了明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,根据国家法律法规和地方规定,经友好协商,特订立本合同。
第一条合同标的1.1 本合同标的为:________________(以下简称“项目”)。
1.2 项目的具体内容、范围、要求、标准、进度、质量、安全等事项,以招标文件为准。
第二条甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务:(1)按照招标文件的要求,组织评标工作;(2)对乙方提交的投标文件进行审查;(3)确定中标乙方,并与其签订本合同;(4)按照本合同的约定支付工程款;(5)履行合同中规定的其他义务。
2.2 乙方的权利和义务:(1)按照招标文件的要求,准备投标文件;(2)保证投标文件的真实性、合法性、有效性;(3)按照本合同的约定履行合同义务;(4)接受甲方的监督和管理;(5)保密甲方的商业秘密和技术资料;(6)履行合同中规定的其他义务。
第三条合同价款及支付方式3.1 本项目的合同价款为人民币:________________元整(大写:________________)。
3.2 合同价款的支付方式:分____期支付,每期支付比例为__%。
具体支付时间、金额等事项,以甲方发出的付款通知为准。
第四条质量及验收标准4.1 乙方应按照国家有关规定和本合同约定的标准、要求,完成工程。
4.2 工程竣工后,甲方应组织验收。
验收合格后,甲方支付工程款。
验收不合格的,乙方应负责整改,直至验收合格。
整改期间的费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 任何一方未按本合同约定履行其义务的,均构成违约。
违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此而遭受的损失。
5.2 违约方应承担的违约责任包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。
具体违约责任条款详见本合同附件。
第六条争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
招投标与工程合同管理考试第一部分:选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招标公告应当包含的内容?A. 工程概况. 投标资格要求C. 投标保证金数额D. 中标结果公示日期2. 在评标过程中,下列哪项行为是不恰当的?A. 严格按照招标文件中的评标标准进行评审. 对投标文件的商业秘密予以保密C. 接受投标单位的礼物以促进友好关系D. 确保评标委员会成员的独立性3. 工程合同中,关于变更指令的描述,正确的是:A. 变更指令应在合同签订后立即发出. 变更指令可以由任意一方提出C. 变更指令必须书面形式发出D. 变更指令无需说明变更原因4. 以下哪项不是有效控制工程成本的方法?A. 优化设计方案. 提高施工效率C. 增加额外利润点D. 强化现场管理5. 合同争议解决的途径不包括:A. 协商. 调解C. 仲裁D. 直接诉讼第二部分:简答题(每题10分,共30分)1. 请简述招标过程中的三个关键步骤及其重要性。
2. 描述工程合同管理中变更控制的一般流程。
3. 解释为什么合同条款中应该明确违约责任及处罚措施。
第三部分:案例分析题(共30分)某建筑工程项目采用公开招标方式选择承包商。
在评标过程中,评标委员会发现一份投标文件的报价明显低于其他投标单位,但该投标单位提供的资质证明齐全,且技术方案符合项目要求。
作为评标委员会成员,你应该如何处理这一情况?请结合招投标法律法规,分析可能的风险,并提出你的建议。
第四部分:论述题(每题20分,共40分)1. 论述在工程合同管理中,如何平衡业主需求与成本控制的关系。
2. 分析当前招投标过程中存在的问题及其对工程质量和成本的影响,并提出改进建议。
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
《招投标与合同管理》试题一一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天2、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( D )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件3、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C )。
A. 5%B.10%C.20%D.25%4、业主在( B )合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金5、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。
监理工程师指令承包商进行剥露,检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。
A.业主B.监理单位C.承包商D.业主的项目经理部6、《施工合同示范文本》规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理。
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延7、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位(招标人)签订施工合同。
A.10天B.15天C.20天D.30天8、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择。
A.资历B.能力 C. 报价D.现场监理人员数量9、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为合同的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押10. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四家单位参加投标,该投标行为是(A )。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行为11、下列关于建设工程索赔的说法,正确的是(C )。
《工程招投标与合同管理》试题库《工程招投标与合同管理》试题一专业班级姓名学号______一、名词解释(每小题4,共16分)1.业主2.邀请招标3.保险策略:4.多方案报价法:二、填空题(每空1.5分,共30分)1.建设工程交易中心三项基本功能是:()功能、()功能和集中办公功能。
2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是()的资质管理,二是对()的资格管理。
3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备()和()的能力。
4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为()招标和()招标。
5.投标单位的实力表现在()方面的实力、()方面的实力、()方面的实力和()方面的实力四个方面。
6.中标人确定后,招标人应当向()发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。
8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以()金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以()金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
9.投标预备会,又称答疑会、标前会议,一般在现场踏勘之后()天内举行。
10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由()、()、()三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。
三、单项选择题(每小题1分,共10分)1. ( )是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包企业B.专业承包企业C.劳务分包企业D.工程咨询企业2.招标人采用邀请招标方式的,应当向( )个以上具备承担招标项目的能力,资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.二B.三C.四D.五3.招标人采用邀请招标的,只有接到()的法人或组织才可以参加投标。
A.投标邀请书B.招标协议C.招标公告D.合同意向书4.招标控制价是招标工程的()。
深大成人教育学院课程期末复习题一、选择题1.投投标过程中,在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等(A)进行谈判A.实质性内容B.非实质性内容C.材料价格D.施工计划2.任何一个项目的投标都是一个系统工程,必须遵循一定的程序,在确定投标文件后接下来要(ABD)。
A.调查投标环境B.确定投标策略C.办理资格审查D.进行投标计算3.依据《担保法》的规定(ACE)不能作为保证合同的保证人。
A.幼儿园B.银行C.学校D.企业E.医院4.可以是第三人做出担保的方式有(ABC)。
A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金5.如果(CD)履行过程中发生债权、债权人有权行使留置。
A.买卖合同B.保险合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同6.甲企业向银行签订一份100万元的贷款合同,乙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了公章。
现甲企业逾期未还款,下列表述正确的是:(AB)A.银行有权要求甲企业对100万元债务承担全部责任;B.银行有权要求乙企业对100万元债务承担责任;C.银行只能通过法律途径要求甲企业承担责任后,才可要求乙企业承担责任;D.银行有权要求甲企业承担60万责任,乙企业承担40万债务责任;E.银行有权要求甲和乙二企业对100万元债务平均分摊责任。
7.委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为(B)。
A.以代理人的名义与对方谈判B.签订的合同内约定代理人的权利与义务C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所签订的合同由委托人和代理人共同履行8.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是(B)。
A.抵押B.留置C.保证D.质押9.担保方式中保证要求(B)订立书面保证合同。
A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人10.2004年2月1日,某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2004年5月1日,竣工日期为2005年2月31日。
工程招投标及合同管理试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招标的基本方式?A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购2. 在工程项目招投标过程中,投标保证金的主要作用是什么?A. 保证投标人按时提交投标文件. 确保中标后能按约签订合同C. 防止投标人随意撤标D. 所有以上答案3. 根据《中华人民共和国招标投标法》,以下关于招标文件的说法正确的是:A. 招标文件应当包含投标邀请书. 招标文件可以不公开标底C. 招标文件应当明确投标截止时间D. 招标文件应当包括合同主要条款4. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 项目经理. 业主代表C. 设计单位D. 监理工程师5. 在工程合同履行过程中,如果出现争议,通常首选的解决方式是:A. 诉讼. 仲裁C. 协商D. 调解二、判断题(每题2分,共20分)1. 公开招标是最常见的招标方式,适用于大部分工程项目。
()2. 中标通知书的发出即意味着合同的成立。
()3. 合同中的违约责任条款是对双方均有约束力的。
()4. 工程量清单是招标文件的重要组成部分,但不作为合同文件的一部分。
()5. 在合同执行过程中,任何一方都有权单方面变更合同内容。
()三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程项目招标的基本程序及其重要性。
2. 描述合同管理中的风险管理策略有哪些。
3. 如何理解合同中的“不可抗力”条款?它在合同履行中的作用是什么?4. 阐述工程变更对项目成本和进度可能产生的影响及其管理措施。
四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 某工程项目采用公开招标方式进行,但在开标过程中发现某投标单位的报价远低于其他单位。
作为招标方的项目负责人,你将如何处理这一情况?请结合相关法规进行分析。
2. 某施工合同在执行过程中,由于设计变更导致工程量大幅增加。
承包商要求增加合同价款,而业主认为应按原合同执行。
请问作为监理工程师,你将如何协调双方的立场?3. 某工程项目因自然灾害导致部分工程损坏,根据合同中的不可抗力条款,承包商请求延期并补偿损失。
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
招投标与合同管理—单选题及答案招投标与合同管理在商业活动中具有至关重要的地位,以下是一些相关的单选题以及对应的答案和解析,希望能帮助您加深对这一领域的理解。
1、下列关于招标的说法,错误的是()A 招标是一种公开采购方式B 招标分为公开招标和邀请招标C 依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准D 任何单位和个人均可依法进行招标答案:D解析:招标是一项有严格法律法规规定和程序要求的活动,并非任何单位和个人均可依法进行招标。
通常需要具备相应的资质和条件,并按照法定程序进行。
2、公开招标是指()A 招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B 招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标答案:C解析:公开招标是以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标,其范围更广,更具竞争性。
3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A 2B 3C 5D 7答案:B解析:邀请招标时,邀请对象的数目不应少于 3 家,以保证一定的竞争性。
4、下列关于投标的说法,错误的是()A 投标人应当具备承担招标项目的能力B 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件C 投标人可以在投标截止日期之后修改投标文件D 联合体投标的,联合体各方应当签订共同投标协议答案:C解析:投标人在投标截止日期之后通常不能修改投标文件,以保证招投标活动的公平性和严肃性。
5、评标委员会的成员人数为()人以上单数。
A 3B 5C 7D 9答案:B解析:评标委员会的成员人数为 5 人以上单数,这样有助于在评审过程中充分讨论和决策。
6、下列情形中,不属于中标无效的是()A 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料B 投标人相互串通投标C 投标人以他人名义投标D 依法必须进行招标的项目,在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的答案:D解析:A、B、C 选项的行为均会导致中标无效。
《招投标与合同管理》试题二一、单选题(共15小题,每小题2分,共计30分)1.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按监理人要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中,( D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中,经监理人检验合格已经覆盖的工程,监理人重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由( C )承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中,发包人供应的材料设备到货后,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由( A )承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。
钢窗安装完毕,监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故( B )。
A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延,费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中,承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,后又遵照监理人的指示进行剥露检验,经与监理人共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中,正确的是( D )。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽,无论检查结果如何,费用和工期由承包商负责。
7.招标公告属于( C )。
一、单项选择题〔共20 小题,每题 2 分,共计 40 分,请将答案填在选择题答题卡上〕1、全部使用国有资本投资,依法必定进行施工招标的工程工程,应当〔 A 〕。
A.进入有形建筑市场进行招标招标活动B.进入无形建筑市场进行招标招标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、?中华人民共和国建筑法?规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法获取相应的〔 B 〕证书,并在其赞同的范围内从事建筑活动。
A. 技术职称B. 执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所供给的效劳归为〔A〕效劳。
A. 工程咨询B. 工程管理C.工程督查D.工程筹办4、一项工程采用邀请招标时,参加招标的单位不得少于〔 B 〕家。
5、?工程建设工程招标范围和规模标准规定?中规定勘探、设计、监理等效劳的采买,单项合同估计在〔 B 〕万元人民币以上的,必定进行招标。
6、以下不属于?工程建设工程招标范围和规模标准规定?的关系社会公共利益、公共安全的基础设施工程的是〔C〕。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源工程B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输工程C.商品住处,包括经济适用住所D.生态环境保护工程7、?招标招标法?规定,依法必定招标的工程自招标文件发出之日起至招标人提交招标文件截止之日止,最短不得少于〔A〕。
A.20 天天天 D.15 天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体招标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,那么该施工联合体应按〔B〕资质确定等级。
A. 一级B. 二级 C .三级 D.特级9、以下不属于招标文件内容的是( D )。
A. 招标邀请书B. 设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、?建设工程施工合同〔示范文本〕?规定的设计更正范围不包括( B )。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人推行C.改变承包人原方案的工作序次和时间D.更正工程相关局部的标高11、工程量清单是招标单位按国家宣告的一致工程工程划分、一致计量单位和一致工程量计算规那么,依照施工图纸计算工程量,供给给招标单作为招标报价单基础。
招投标与工程合同管理试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招投标过程中的必要步骤?A. 发布招标公告. 投标保证金的缴纳C. 签订合同D. 设计方案的提交2. 工程合同中,通常不包括以下哪项内容?A. 工程范围. 质量要求C. 付款方式D. 员工福利3. 在工程合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 承包商. 业主C. 监理工程师D. 设计顾问4. 若承包商未能按合同约定完成工程,可能会遭受的后果是?A. 获得奖励. 延期赔偿C. 增加投资D. 提高信誉5. 招标文件中,技术规范部分的主要作用是什么?A. 限制投标者资格. 明确工程的技术要求C. 确定投标价格D. 规定投标截止日期6. 在评标过程中,通常不作为评价标准的是?A. 投标报价. 施工方案C. 企业规模D. 质量保证措施7. 合同争议解决的最佳途径是?A. 诉讼. 协商C. 仲裁D. 调解8. 工程项目的风险分配原则是?A. 风险应由能够控制该风险的一方承担. 风险应由所有参与方平均分担C. 风险应由业主全部承担D. 风险应由承包商全部承担9. 在工程合同中,索赔通常是指?A. 要求增加工程款. 要求延长工期C. 要求赔偿损失D. 所有以上答案10. 合同履行过程中,如果出现不可抗力情况,应当如何处理?A. 立即终止合同. 按照合同条款处理C. 由双方协商解决D. 由法院裁定二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述招投标过程中的“公开、公平、公正”原则。
2. 描述工程合同管理中的变更控制流程。
3. 解释什么是不可抗力,并说明在合同中如何处理不可抗力事件。
三、案例分析题(共30分)某工程项目在实施过程中,由于设计变更导致工程量增加,承包商提出增加工程款的请求。
业主认为设计变更是由承包商引起的,因此不同意增加工程款。
双方就此问题产生争议。
1. 作为项目经理,你会如何评估这一争议?(15分)2. 提出解决争议的建议方案,并说明理由。
招投标与合同管理试题近年来,随着建筑领域项目的不断增加,招投标与合同管理的重要性变得越来越突出。
在实际操作中,熟练掌握招投标与合同管理的知识是非常必要的。
本文将提供一些招投标与合同管理的试题,以帮助读者更好地了解和掌握该领域的知识。
一、招投标试题试题一:标段的划分某工程标段竞争比较激烈,投标人较多,为了保证各家投标人在竞争中处于同等的地位,可以采取什么措施进行标段的划分?试题二:招标文件的编制在招标文件的编制过程中,有哪些材料和文件是必须要包括的?对这些材料和文件要进行怎样的规范?试题三:招标文件变更如果在招标文件发布之后,项目发生了某些变化,如何进行招标文件变更?在变更招标文件时需要注意哪些事项?试题四:开标程序在开标过程中,应该注意哪些程序和注意事项?如果有投标人对结果有异议该怎么办?试题五:中标通知书的编制中标通知书是招投标过程中非常重要的文件之一。
在编制中标通知书时需要注意哪些问题?二、合同管理试题试题一:合同的种类在建筑领域,有哪些类型的合同?这些合同的主要内容有哪些?试题二:合同的签署和生效签署合同的过程中需要注意哪些问题?合同什么时候生效?试题三:合同履行过程中的变更在合同履行过程中,有哪些因素可能会导致合同的变更?合同变更的程序是怎样的?试题四:合同的违约责任在合同履行过程中,如果有违约行为,需要承担哪些责任?如果涉及违约纠纷,应该怎样处理?试题五:合同的验收在建筑领域,如何进行合同的验收?验收合同时应该注意哪些问题?三、总结招投标与合同管理是建筑领域非常重要的一个环节。
通过上述试题的学习,相信读者对招投标和合同管理的相关知识已经有了更加全面和深入的了解。
在实际操作过程中,应该注意加强学习,不断提升自身能力,做好项目招投标和合同管理工作。
招投标与合同管理试题一、招投标相关试题1.1 招标的定义和目的是什么?•定义:招标是指招揽潜在承包商、供应商或服务提供商,以获取他们的报价和提供关于要求的其他信息的过程。
•目的:获取最好的价格和最好的性能,并避免不利于招标者的压倒性协议。
1.2 招标的基本原则有哪些?•公开性原则•公正性原则•公平性原则•诚信原则1.3 招标文件中应包含哪些内容?•招标的详细说明•招标文件的相关日期和截止日期•招标要求的预算•所需的保证金和投标保险费用•合同细节1.4 投标的要求有哪些?•了解招标文件的所有细节。
•在规定的截止日期前提供有效的投标。
•提供符合招标要求的投标。
•提供最好的性价比。
1.5 如何评估投标?•投标者的资格和信誉。
•在合同规定的时间内提交投标的能力。
•完全符合招标要求的能力。
•竞争价格的准确性和合理性。
•有关投标文件的任何见解或分析。
1.6 招标的种类有哪些?•公开招标•邀请招标•谈判招标•竞争性谈判招标•技术门槛招标•超过国际招标质量要求招标•代表国家进口商品招标二、合同管理相关试题2.1 合同的定义和作用是什么?•定义:合同是双方同意由一些约束和义务组成的法律文件。
•作用:保护能够实现商业目标所需的权利和利益,并将其明确权责,以便当目标不能实现时,有法律手段。
2.2 合同的基本要素有哪些?•合同的对象•合同的目的•合同的条款•合同的期限•合同的财务条款2.3 合同的管理和控制中应考虑哪些因素?•跟踪合同的有效性和及时作出反应。
•跟踪合同成本,并努力控制成本。
•确保按时履行合同义务。
•与供应商建立和维护良好的关系。
2.4 合同变更的原因和方法有哪些?•原因:合同中的项目可能改变,或双方需要重新谈判合同条款。
•方法:合同变更是由书面文件创建的,并需要与已经签署的合同文件相同的签名和日期。
2.5 合同终止的原因和方法有哪些?•原因:合同中的条款已经被违反,或者协议不再适合当时的业务模型。
•方法:合同终止应该由书面文件创建,并需要获得双方的签字和日期。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
招投标与合同管理试题一、选择题(每题2分,共20分)1. 招标文件中不包括的内容是:A. 投标邀请函B. 投标保证金C. 投标文件要求D. 投标保密协议2. 以下哪个文件通常与投标联用:A. 项目主要内容与要求B. 招标公告C. 定标通知书D. 项目实施计划书3. 招标代理机构下列职责中,哪个不属于其工作范围:A. 答疑控制B. 投标文件解读C. 投标文件评审D. 定标工作4. 合同管理的目的不包括:A. 保证合同的履行B. 控制项目风险C. 确定项目计划D. 对违约行为进行惩罚5. 合同管理中,下列哪个不属于合同执行的内容:A. 签订合同B. 履行合同条款C. 监督验收D. 结算付款6. 以下哪个不是合同管理中的常见问题:A. 违约行为B. 项目进度滞后C. 合同条款理解差异D. 资金来源安排7. 以下哪项不属于合同管理中的成本控制内容:A. 项目成本核算B. 合同支付管理C. 合同价格谈判D. 增减项控制8. 合同管理中的索赔管理主要是指:A. 分包单位的索赔B. 业主的索赔C. 承包商的索赔D. 合同变更的索赔9. 经济合同管理流程中,以下哪个不属于谈判前准备工作:A. 制定合同谈判方案B. 准备谈判文件C. 开展谈判活动D. 完成谈判纪要10. 以下不属于投标过程中的行为道德原则的是:A. 守信用B. 充分竞争C. 遵守法律法规D. 非法私分利益二、案例分析题(每题10分,共30分)1.某企业进行了一个工程项目的招标,经过投标文件评审,最终选取了一家投标单位。
在与中标单位进行合同谈判过程中,发现中标单位的投标报价明显低于其他单位,引起了企业的怀疑。
请分析可能出现的问题,并提出解决办法。
2.某项目的合同管理中频繁发生合同变更的情况,导致项目进度滞后和额外费用增加。
请分析可能的原因,并提出相应的控制措施。
3.在某个工程项目的合同管理过程中,发现承包商在材料采购上存在质量问题,导致工程质量受到影响。
招投标与合同管理试题一、招投标管理试题1.什么是招投标?2.怎样起草招标文件?3.招标文件的主要内容有哪些?4.投标人如何评选?5.招标过程中可能出现的问题有哪些?6.招标文件的修改和撤回怎样处理?7.招标中发现的不良反应,应如何处理?8.招标文件的宣传与公告,在哪些媒体上进行?9.招标文件中招标文件的截止时间有何意义?10.招标文件中的措辞应该如何评估?二、合同管理试题1.什么是合同?2.合同的主要内容有哪些?3.法律法规中是否包含有关合同管理的条款?4.合同的生效条件是什么?5.合同履行过程中遇到的问题有哪些?6.合同失效后应如何处理?7.如何保障合同的履行?8.合同变更或解除的程序是怎样的?9.签署合同前需要注意的事项有哪些?10.如何监督合同履行情况?三、招投标与合同管理试题综合1.招标文件中的“条件”与合同中的“条款”有什么区别?2.合同双方如何在合同生效后履行合同?3.招标文件和合同文件在审查方面有什么区别?4.对于合同中作恶操作的情况,如何处理?5.如何评估招标人和投标人的风险?6.如何选择合适的招标方式?7.招标文件和合同文件中的风险管理应该怎样考虑?8.如何识别合同文件中的漏洞?9.如何避免合同纠纷?10.合同管理如何应对法律法规中的改变和更新?四、总结招投标管理和合同管理是企业发展中非常重要的一部分,可以帮助企业在竞争中获得更多的优势。
明确招投标文件和合同文件的内容、精细的操作、合理的措辞、完善的法律法规和管理制度,都是其有效实施的基础。
企业需要不断提升管理水平,加强内部管理和外部合作交流,以此成功实现自身的发展目标。
《招投标与合同管理》试题一、单选题(20小题,每题1分)1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是()。
A.法律主体B.法律客体C.法律内容D.法律事实2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。
但是,从权利被侵害之日起超过()的,人民法院不予保护。
A.五年B.十年C.十五年D.二十年3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款,经承包商催要,业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半,则对于另一半工程款的收回,承包商的诉讼时效为()。
A.两年B.一年C.十八个月D.六个月4. 招标公告属于()A.要约B.承诺C.要约邀请D.不是要约、承诺,也不是要约邀请,只是一个普通的广告5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼,甲、乙、丙、丁四单位参加投标,该投标行为是()。
A. 要约B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行6. 根据合同法的规定,在一般情况下,未在要约规定的期限内发出的承诺,属于()。
A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法7. 签订合同可以采用()。
A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式C. 书面或口头形式或其他形式D. 只能是书面或口头形式8. 下面的合同中属于委托代理的是()A.业主与施工单位签订的施工合同B.业主与监理单位签订的监理合同C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同D.业主与材料供应商签订的材料采购合同9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同,在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下,()A.该合同有效,购买水泥的款项由建筑公司承担B.该合同有效,购买水泥的款项由某甲承担C.该合同无效D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认10. 某业主与某承包商签订了一份协议书,业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。
对此,以下说法正确的是()A.该合同有效B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效C.该合同无效D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效11. 合同的无效应当由()确认。
A 仲裁机构B 人民法院C 合同管理机关D 仲裁机构或人民法院12. 当事人对合同的价款约定不明的,可以()A.按照履行合同时履行地市场价格执行B.按照订立合同时订立合同地市场价格执行C.按照订立合同时履行地市场价格执行D.按照履行合同时订立合同地市场价格执行13. 某造纸厂与乙厂签订了一份旧设备转让合同,不久乙方将货款一次付清,这时造纸厂原厂长调离,新任厂长提出设备须重新作价,否则不履行合同。
新任厂长()。
A .可以变更合同B .可以解除合同C. 可以不履行合同D.必须履行合同14. 某设计单位已接受委托方支付的定金30万元人民币,无正当理由却拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还()万元定金。
A. 30 B .40 C .50 D .6015. 甲公司与乙公司订立水泥买卖合同时,双方已约定了定金,又约定了违约金,当甲公司违约时,乙公司()。
A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.可以同时要求适用违约金条款和定金条款D.只能在违约金条款和定金条款中选择一种方式来维护自己的利益16. 当事人一方在规定的期限内,不履行仲裁裁决的()。
A. 另一方在可以请求人民法院强制执行B. 仲裁机构可以强制执行C. 另一方可以请求公安机关强制执行D. 另一方向人民法院提起诉讼17. 符合招标范围的工程,项目总投资额在()元人民币以上的必须进行招标A.200万B.2000万C.3000万D.100万18. 联合体中标的,联合体各方应当()。
A.共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任C.共同与招标人签订合同,就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同,就中标项目各自独立向招标人承担责任19.依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为-----人以上单数,其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的------。
()A.三、三分之二B.五、三分之一C.五、三分之二D.七、三分之一20.甲方设计变更,应在该项目施工前( )天通知乙方。
A 7B 10C 15D 21二、多选题(10小题,每小题2分)1.下列一般属于法律事件的是()。
A盗窃B偷工减料C暴雨D 修改图纸E地震2. 下列选项中()诉讼时效为1年。
A.身体受到伤害要求赔偿的B.延付或拒付租金的C.技术合同争议的D.出售质量不合格的商品未声明的E.寄存财物被丢失或损毁的3. 合同是()之间设立、变更、终止权力义务关系的协议。
A 法人B 个体工商户C 自然人D 农村承包经营户E 其他组织4.下列情形中,合同无效的是()A损害国家利益的合同B以欺诈的手段订立的合同C合法形式掩盖非法目的的合同D损害第三者利益的合同E显失公平的合同5. 下列合同中,()属于可撤销合同。
A 因重大误解订立的B 违反法律的强制性规定的C 一方以欺诈、胁迫手段订立的D 订立合同时显失公平的E 以合法行为掩盖非法目的的6. 《招标投标法》规定招标的类型有()。
A 议标B 邀请招标C 公开招标D 限制性招标E 非限制性招标7. 根据招标投标法的规定,必须招标的工程建设项目范围包括()。
A. 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B. 施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C. 关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D. 使用国际组织或者外国政府资金的项目E. 关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目8. 不符合我国招标投标法关于联合体各方资格的规定的是()。
A 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B 联合体各方中的任一方具备承担招标项目的相应能力即可C 招标文件对投标资格条件有特殊要求的,联合体各方均应当具备规定的资格条件D 由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级E由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定联合体的资质等级9.发生争议后,除出现以下()情况的,双方都应继续履行合同。
A 合同确已无法履行B 仲裁委员会要求停止施工C 双方协议停止施工D 甲方要求停止施工10.合同双方当事人发生纠纷后,可采取()方式解决纠纷。
A 诉讼B 协商C 调解D 公证E 仲裁三、案例分析(3小题,每小题20分)1、背景材料:某建设单位(甲方)通过邀请招标,与某装修公司(乙方)签订了某大厦装修工程施工合同,并约定双方如有争议,向某仲裁委员会申请仲裁。
在合同履行过程中,甲方要求提前竣工,并与乙方就此签订了书面协议。
在该协议中,双方约定了装修公司为保证施工质量应采取的措施以及建设单位应当支付的赶工费用。
在接下来的施工过程中,由于乙方采购使用不合格的材料导致质量事故,经返工后仍不能达到合格要求,给甲方造成直接损失3万元。
事故发生后,甲方以乙方不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,书面通知乙方解除合同,并要求其赔偿损失。
但乙方认为质量事故是由于甲方要求赶工引起的,不同意解除合同,并拒绝赔偿甲方损失。
甲方遂按合同约定,向某仲裁委员会申请仲裁。
该仲裁委员会组成仲裁庭,裁决合同解除并由乙方赔偿甲方损失。
乙方不服仲裁裁决,决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
问题:1.甲乙双方签订赶工协议,属于何种合同行为?我国《合同法》对此是如何规定的?2.乙方的理由是否成立?为什么?3.本合同争议解决方式采用仲裁,仲裁特有的原则包括哪些?4.仲裁委员会最终裁决解除合同,我国《合同法》规定的合同解除的法定情形有哪些?5.具有管辖权的人民法院是否可以受理装修公司的诉讼请求?为什么?2、背景材料:某办公楼工程全部由政府投资兴建,现决定对该项目装修工程进行施工招标。
因估计除本市施工单位参加投标外,还可能有外省市施工单位参加投标,因此招标人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工单位投标价的评定。
经过资格预审后,招标人于2004年3月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出投标邀请书,其中说明:4月5日14时为投标截止时间,4月6日9时为开标时间。
开标时,由市招标办检查投标文件的密封情况后,由工作人员当中拆封。
评标委员会由8人组成,其中招标办及公证机构各1人、招标人代表2人、技术、经济等方面的评标专家共4人组成。
经评标后,确定B单位为中标人。
招标人于5月3日发出中标通知书,B单位于5月6日收到中标通知书。
最终,招标人与中标人于6月5签订了书面合同。
问题:1.我国《招标投标法》规定的招标方式包括哪几种?2.我国《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围是什么?3.本次招标中,有哪些情形不符合《招标投标法》?为什么?3、背景材料某住宅楼工程在施工图设计完成一部分后,业主通过招投标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。
双方签订的施工合同条款部分摘录如下:一、协议书中的部分条款(一)工程概况工程名称:某住宅楼工程地点:某市工程内容:建筑面积为4000平方米的砖混结构住宅楼 (二)工程承包范围承包范围:某建筑设计研究院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。
(三)合同工期开工日期:2004年2月21日 竣工日期:2004年9月30日合同工期总日历天数:220d (扣除5月1-3日)。
(四)质量标准工程质量标准:达到甲方要求的质量标准。
(五)合同价款合同总价为:壹佰玖拾陆万肆仟元人民币(¥196.4万元) ……(八)乙方承诺的质量保修 质量保修期一年。
(九)甲方承诺的合同价款支付期限与方式1. 工程预付款:于开工之日起支付合同总价的10%作为预付款。
预付款不予扣回,直接抵作工程进度款。
2. 工程进度款:基础工程完工后,支付合同总价的10%;主体结构三层完成后,支付合同总价的20%;主体结构全部封顶后,支付合同总价的20%;工程基本竣工后,支付合同总价的30%。
二、补充协议条款1. 甲方向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料,仅供乙方参考使用。
2. 未经甲方批准,乙方不得将工程转包。
问题:(1) 建设工程施工合同按计价方式不同,主要包括哪几种合同? (2) 请根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),写出合同文件的组成及其优先解释顺序。
假如在施工招标文件中,按工期定额计算出的工期为200天,那么该工程的合同工期应为多少天?(3) 该合同拟定的条款有哪些不妥当之处?为什么?THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考。