某工程建设工程施工合同条件样本(doc 14页)

建设工程施工合同条件 (完整版)1. 前言本文档是建设工程施工合同的完整版，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。

合同的签订是建设工程施工的前提，双方应认真履行各自的责任，确保工程按照合同约定进行。

2. 合同签订方2.1 甲方甲方为建设工程的委托人，提供相应的资金和土地，以完成所委托的工程。

甲方应按时支付工程款项，并提供必要的技术支持和协助。

2.2 乙方乙方为建设工程的承包人，负责按合同约定完成工程的施工任务。

乙方应按照法律法规和技术规范要求进行施工，并保证工程质量，确保按时交付工程。

3. 合同内容3.1 工程描述合同应明确规定工程的名称、地点、范围、工期、技术要求等具体内容，确保双方对工程的理解一致。

3.2 合同价款及支付方式合同应明确规定工程的总价款及分期支付方式。

甲方应按合同约定的工期和工程进度支付相应款项，乙方应及时提供相关的支付证明和工程进度报告。

3.3 施工期限合同应明确规定工程的开始日期和完成日期。

乙方应按照合同约定的工期进行施工，并采取必要的措施确保工程按时完成。

3.4 质量标准合同应明确规定工程的质量标准和验收标准。

乙方应按照相关的技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合约定标准。

3.5 变更和索赔合同应明确规定变更和索赔的程序和要求。

如发生变更或索赔时，双方应及时协商解决，并按照合同约定的程序进行办理。

3.6 维修保修期合同应规定工程的维修保修期限，乙方应按照约定的期限提供维修保养服务，并承担由于施工质量问题而引起的修复责任。

4. 合同履行和解决争议4.1 监督和检验甲方有权对工程进行监督和检验，乙方应积极配合，并提供工程的有关资料和证明材料。

如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

4.2 竣工验收工程完成后，甲方有权进行竣工验收。

乙方应提供工程的成果物和相关资料，并确保工程符合合同约定的要求。

4.3 异议解决如在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

建设工程施工合同条件(完整版)建设工程施工合同条件(完整版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方委托乙方进行建设工程施工的合同。

在合同签订前，甲方和乙方应明确双方的权利与义务，以保证施工合同的顺利实施。

本文档旨在概述建设工程施工合同的条件，以帮助甲方和乙方在签订合同时明确双方的权益。

2. 合同主体2.1 甲方甲方是建设工程的委托方，即提供工程项目和资金的一方。

2.2 乙方乙方是建设工程施工的承包方，即负责进行工程施工的一方。

3. 合同要素3.1 合同编号合同编号是对合同进行唯一标识的编号，便于管理和查询。

3.2 合同日期合同日期是指合同签署的日期，即合同生效的日期。

3.3 工程范围工程范围是指工程项目的具体范围和内容，详细描述工程的施工要求和标准。

3.4 工期要求工期要求是指约定工程的施工期限，包括起始日期和竣工日期。

3.5 工程价款工程价款是指甲方向乙方支付的工程施工款项，包括施工成本、利润和风险费用等。

3.6 工程质量工程质量是指工程施工的技术标准和质量要求，包括验收标准和质量保证措施。

3.7 工程变更工程变更是指在施工过程中，由于设计变更、施工难度等原因所引起的工程范围、工程价款等方面的变更。

3.8 工程保险工程保险是指在施工过程中，甲方和乙方对工程所承担的风险进行保险投保，以减少双方的经济损失。

3.9 竣工验收竣工验收是指工程施工完成后，由甲方对工程质量进行验收，并确认工程的竣工与合格。

4. 合同条款4.1 合同签署4.1.1 合同签署方应为甲方和乙方的合法代表。

4.1.2 合同签署时应在合同正本上签字并加盖公章。

4.2 合同变更4.2.1 工程范围、工程价款、工程质量等重要条款的变更应经双方协商一致，并签订合同变更协议。

4.2.2 合同变更应符合法律法规的规定，不得违背相关法律法规或损害双方的权益。

4.3 质量保证4.3.1 乙方应在合同约定的保修期内对工程质量提供保修服务。

4.3.2 甲方有权对乙方进行工程质量的监督和检验，并要求乙方进行质量整改。

建设工程施工合同条件(标准版)1. 引言本文档旨在规范建设工程施工合同的基本条件和要求，以确保合同双方的权益能够得到充分保护，合同的履行能够顺利进行。

本文档适用于建设工程施工合同的签订和履行过程。

2. 合同基本信息合同名称：建设工程施工合同合同双方： - 甲方：（建设工程的委托方，简称“甲方”） - 乙方：（承接建设工程的承建方，简称“乙方”）工程名称：工程地质：合同金额：工程开工日期：工程竣工日期：3. 合同条款3.1 违约责任3.1.1. 合同双方违约责任应遵循国家法律法规和相关合同法律文件的规定。

3.1.2. 若甲方未按合同约定支付款项或提供必要的技术支持和配合，乙方有权中止或终止履行合同，并有权要求甲方赔偿相应的损失。

3.1.3. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合合同标准，甲方有权要求乙方承担修复、改正或经济赔偿的责任。

3.2 工程变更和索赔3.2.1. 甲乙双方如需变更合同约定的工程内容，应以书面形式提出，并经对方确认后生效。

3.2.2. 乙方有权在工程变更后要求合同金额的调整，并提出索赔要求，索赔金额应合理且符合国家相关政策和法律的规定。

3.3 质量保证3.3.1. 乙方应保证工程的施工质量符合国家相关标准和技术规范，如出现质量问题，乙方应承担相应的修复和改正责任，且不得收取额外费用。

3.3.2. 工程竣工后，乙方应提供相应的质量保修期，期限根据工程性质和国家标准确定。

3.4 保险责任3.4.1. 乙方应根据合同约定购买相应的保险，包括但不限于工程施工及人身意外伤害保险等。

3.4.2. 甲方有权要求乙方提供相应的保险单或出具保险证明。

3.5 合同解除和争议解决3.5.1 合同双方一致同意解除合同的，应按合同约定的程序办理合同解除手续。

3.5.2 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 结束语根据合同法和国家相关政策和标准，本文档规定了建设工程施工合同的基本条件和要求。

建设工程施工合同条件(完整版)一、合同双方本合同的双方为甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）。

二、合同背景甲方拟委托乙方承担建设工程施工任务，双方依法订立本合同。

三、合同内容1.项目概况：本项目的基本概况、工程位置、工程规模、工程周期等详细信息。

2.工程范围：本项目的具体施工范围、技术要求、工作内容等详细规定。

3.合同价款：甲方向乙方支付的合同价款金额、付款方式、付款时间等相关约定。

4.工期计划：详细规定工程的开始时间、工程进度计划和竣工时间。

5.合同变更：合同变更的程序和条件，变更的范围和方式。

6.技术支持：乙方在施工过程中向甲方提供的技术支持和咨询服务。

7.保险责任：甲方和乙方对工程施工过程中可能发生的风险和责任进行明确的规定。

8.交工验收：明确完成工程后的交工验收标准和程序，包括甲方验收、乙方整改等。

9.违约责任：甲方和乙方对违约行为的责任和补偿方式进行规定。

10.争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议解决方式，一般以友好协商为原则。

四、合同履行1.合同签订：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2.施工进度：乙方按照合同约定的时间节点和质量要求履行工程施工任务。

3.工程款支付：甲方按照合同约定的付款方式和时间节点支付工程款项。

4.变更管理：任何变更都应通过书面形式提出，并经双方协商达成一致后进行。

5.交工验收：工程竣工后，甲方进行验收，并对乙方提出的问题和建议进行整改。

6.违约处理：甲方或乙方如有违约行为，应按照合同约定承担相应的责任和费用。

7.保密义务：合同双方对合同涉及的技术、商业秘密等保密内容承担保密义务。

五、合同终止1.合同解除：双方协商一致，可根据法律法规或特殊情况解除合同。

2.合同终止：合同履行完毕，验收合格，并达成结算协议后，合同自动终止。

3.合同委托：甲方或乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。

六、争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决。

若协商不成，可向相关仲裁部门申请仲裁。

建设工程施工合同条件(完整版)建设工程施工合同条件 (完整版)1. 引言本文档旨在规定建设工程施工合同的条件。

建设工程施工合同是由施工单位和工程业主签署的一份合同，用于明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任。

本合同规定了工程项目的基本要求、施工方案、工期、支付方式等相关条件，以确保工程的顺利进行和双方的权益得到保护。

2. 合同条款2.1 施工项目描述本合同所涉及的施工项目应详细描述，并包括工程的位置、面积、规模、功能等相关信息。

2.2 工程质量要求施工单位需遵守国家相关法律法规和标准，确保施工质量符合设计要求，达到约定的质量标准。

2.3 工程造价工程造价应明确列明，并包括劳务费、物资费、设备费等相关费用。

工程业主需按约定支付相应的款项，施工单位则需按照约定的价格提供相应的劳务、物资和设备。

2.4 工期安排工期应明确约定，并按照实际情况进行调整。

施工单位需按照合同约定的工期完成工程，并承担因工期延误造成的相应责任。

2.5 工程资料交付施工单位需按照合同约定的时间和方式交付相关工程资料，包括施工图纸、验收报告、质量保证书等。

2.6 付款方式工程业主应按照工程进度及合同约定的比例，按时支付相应的款项。

施工单位需提供相应的申请付款材料，并按合同约定的时间和方式收到款项。

2.7 违约责任双方需明确约定违约责任，并约定相应的违约赔偿方式。

如发生违约行为，违约方应承担相应的赔偿责任。

2.8 纠纷解决双方约定如发生纠纷应先通过友好协商解决。

若无法解决，则可提交给仲裁机构进行仲裁。

仲裁结果为终局裁决。

2.9 合同的解除和变更合同的解除和变更需经双方协商达成一致意见，并按照相关法律法规执行。

2.10 法律适用和争议解决本合同受中华人民共和国相关法律法规的约束。

双方同意将一切争议提交中华人民共和国法院解决。

3. 总结本文档为建设工程施工合同条件的完整版，详细规定了施工项目的描述、工程质量要求、工程造价、工期安排、工程资料交付、付款方式、违约责任、纠纷解决等相关条件。

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则本合同是建设工程施工合同，依据中国法律法规的规定，由甲方和乙方订立。

甲方为建设工程的委托人，乙方为建设工程的承包人。

本合同的目的是确定甲方与乙方在建设工程的各项工作中的权利和义务，保证建设工程的顺利进行。

本合同适用于各类建设工程施工合同，具体细化的合同条款将在后续章节中详细说明。

第二章合同的基本要素合同的标的物：本合同的标的物为建设工程的施工。

合同的价格：本合同的价格为_______________。

合同的工期：本合同工期自_____________起，至_____________完工，共计_____________个工作日/月/年。

合同的履行地点：本合同的履行地点为_____________。

合同的支付方式：本合同的支付方式为_____________。

合同的索赔条件：本合同的索赔条件将在后续章节中详细说明。

合同的保险责任：本合同的保险责任将在后续章节中详细说明。

第三章施工规范和要求施工规范：乙方在施工过程中应符合国家相关建设工程施工规范的要求。

施工资质要求：乙方应具备相应的施工资质，并提供相关有效证明文件。

施工期限：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

施工质量：乙方应确保施工的质量符合相关标准和合同要求。

第十六条施工安全：乙方应采取必要的施工安全措施，确保施工过程中的安全。

第四章合同变更和解除第十七条合同变更：在施工过程中，如需对合同进行变更，甲方与乙方应签署书面变更协议。

第十八条合同解除：在合同履行过程中，如出现严重违约行为，任何一方有权解除合同。

第五章违约责任和争议解决第十九条违约责任：如一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。

第二十条争议解决：对于因本合同引起的争议，双方应协商解决，协商不成时，提交相关仲裁机构或法院进行解决。

第六章附件本合同涉及以下附件：1.施工图纸及说明。

2.工程进度计划。

3.安全保障措施。

4.施工报价单。

建设工程施工合同条件【范本】1. 合同主体1.1 甲方（甲方名称）：_________________________（注册地质）：_________________________（法定代表人）：_________________________1.2 乙方（乙方名称）：_________________________（注册地质）：_________________________（法定代表人）：_________________________2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是确保双方在建设工程施工过程中的权益，并明确双方的权利与责任。

2.2 合同范围本合同适用于（工程名称）的建设工程施工合同条款。

2.3 工程概况（工程名称）位于（工程地质），工程规模约为（工程规模），工程预计施工周期为（施工周期）。

2.4 合同价款2.4.1 工程总价款本合同的工程总价款为（工程总价款），包括但不限于人工费、材料费、设备费、租赁费、管理费等。

2.4.2 阶段付款甲方应按照阶段向乙方支付约定的付款比例及金额：•第一阶段：完成工程总量的20%，支付金额为（付款金额）；•第二阶段：完成工程总量的40%，支付金额为（付款金额）；•第三阶段：完成工程总量的60%，支付金额为（付款金额）；•第四阶段：完成工程总量的80%，支付金额为（付款金额）；•第五阶段：完成工程总量的100%，支付金额为（付款金额）。

2.5 施工期限乙方应在合同签订之日起，按照本合同约定的施工期限完成工程。

2.6 质量标准和验收标准乙方应按照相关法律法规和行业标准，按照本合同约定的质量标准完成工程，并按照约定的验收标准进行验收。

2.7 材料和设备供应乙方应按照本合同约定的工程材料和设备标准，按时供应合格的材料和设备，并保证供应的材料和设备符合工程要求及后续维护的需要。

2.8 变更和索赔2.8.1 变更如甲方需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商确定变更内容及支付方式。

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件【范文】1. 引言本文档旨在提供一个范文，用于建设工程施工合同条件的起草参考。

建设工程施工合同是建筑施工项目中非常重要的合同，它规定了双方在项目实施中的权益和义务，保障了项目的顺利进行。

2. 合同双方本合同由以下双方签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]3. 项目概况本合同的项目概况如下：项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模]4. 合同金额与付款方式4.1 本合同的总金额为 [合同总金额]，包括以下几个方面的费用：- 施工费：[施工费金额]- 设备费：[设备费金额]- 材料费：[材料费金额]- 其他费用：[其他费用金额]4.2 付款方式如下：- 甲方应在合同签订后 [付款方式] 天内支付合同款项。

- 乙方应按照项目进度和合同约定的付款节点进行阶段性付款。

5. 工期5.1 本合同的工期为 [工期]，自合同生效之日起计算。

5.2 若因甲方原因导致工期延长，乙方有权请求相应的工期延长和补偿。

6. 施工标准与质量要求6.1 乙方应按照相关法规、规范和标准要求进行施工，并保证施工质量符合国家和行业标准。

6.2 甲方有权对乙方的施工过程和结果进行监督和检验，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。

7. 保险责任7.1 乙方应为本项目购买相应的施工保险，保险金额至少覆盖本合同总金额。

7.2 如因乙方原因造成施工过程中的意外事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。

8. 变更和解除合同8.1 若因不可抗力或甲方原因需要对合同进行变更或解除，双方应协商一致，并按照相关法律法规执行。

8.2 如变更或解除合同后，双方应进行结算，并相互协商解决相关问题。

9. 合同争议解决9.1 双方对于本合同的解释和履行发生争议时，应通过友好协商解决。

9.2 如无法通过协商解决，应提交相关仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。

10. 其他条款10.1 本合同自双方签字生效，以书面形式变更。

建设工程施工合同条件1. 引言建设工程施工合同是指由建设工程项目的业主与施工承包商签订的合同，规定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务。

本文档将介绍建设工程施工合同的基本条件和要素，以保障合同的有效性和风险控制。

2. 合同主体建设工程施工合同应包括主体：•业主：即建设工程项目的投资者或委托方；•施工承包商：即承担具体施工任务的企业或承包方。

主体在合同中承担不同的责任和义务，需要明确规定其权利和义务。

3. 合同范围建设工程施工合同应明确规定工程的范围，包括但不限于内容：•工程的名称和位置；•工程的规模和用途；•工程的工期和工作进度安排；•工程所需材料和设备的采购；•施工质量的要求；•工程变更的条件和程序。

明确合同范围有助于双方在工程施工过程中明确工作目标，避免纠纷和误解。

4. 合同价款与付款方式建设工程施工合同应明确规定合同价款和付款方式，包括但不限于要素：•合同总价款；•分期付款的方式和时间节点；•工程变更引起的价款调整方式；•拖欠款项的违约责任。

合同价款和付款方式的明确规定有助于保障双方权益，避免支付问题引发的纠纷。

5. 施工期限和工作进度建设工程施工合同应规定合理的施工期限和工作进度，包括但不限于要求：•施工工期的开始和结束日期；•施工工期延误的违约责任；•施工工期调整的条件和程序；•工程进度的监督和评估机制。

明确施工期限和工作进度有助于保证工程按时完成，确保项目的顺利进行。

6. 质量与安全控制建设工程施工合同应明确规定施工质量和安全控制的要求和措施，包括但不限于内容：•施工质量的验收标准和程序；•施工质量不达标引起的违约责任；•工程安全管理的责任与要求；•施工过程中的环境保护措施。

明确质量与安全控制要求和措施有助于保障工程质量和工人安全，减少事故和环境污染的发生。

7. 变更和索赔建设工程施工合同应规定变更和索赔的条件和程序，包括但不限于要素：•工程变更的程序和要求；•工程变更引起的费用调整；•工程索赔的事由和程序；•工程索赔的证明材料和期限。

建设工程施工合同条件【范文】一、合同目的本合同旨在明确建设工程施工合同的条件和双方的权利义务，保障双方的合法权益，确保施工项目的顺利进行。

二、合同主体乙方（承包商）：______________________甲方（业主）：______________________三、合同内容1. 工程描述：详细描述工程的名称、地质、规模、内容和程度等。

2. 合同价格：双方约定的工程总价款，包括工程费用、设备费用、材料费用、劳务费用等。

3. 工期：约定的工程施工周期，包括开始日期和完工日期。

4. 施工条件：甲方提供的施工场地、办公用房、供水供电设施、施工材料等。

5. 工程质量：乙方按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合甲方的要求。

6. 工程进度：乙方按照合同约定的工期进行施工，如有延期，乙方需提前书面通知甲方，并商定延期费用和补偿方案。

7. 质量监督：甲方有权派遣专业监理人员对施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。

8. 安全生产：乙方必须严格遵守国家安全生产法规，确保施工过程安全，减少事故发生的可能性。

9. 风险责任：双方按照法律法规承担相应的责任，如发生意外事件，应通过友好协商解决。

10. 付款方式：约定工程款的支付时间、方式和比例，并签署付款凭证，确保资金安全。

11. 违约责任：如双方违约，应按照法律法规承担相应的违约责任。

12. 合同变更：双方在施工过程中如有需要变更合同内容，应书面协商并签署变更协议。

13. 合同解除：如发生不可抗力或双方不可调和的纠纷，双方可通过协商解除合同。

四、合同效力1. 本合同自双方签署之日起生效，自始生效。

2. 本合同的附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。

3. 本合同一式________份，甲方、乙方各持________份。

4. 本合同及其附件的修改、补充或终止应经双方协商一致，并以书面形式进行。

五、争议解决凡因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】1. 范围及地点本合同适用于建设工程施工过程中的合同条款和条件，适用于在指定地点进行的建设工程。

2. 合同参与方本合同由以下各方参与：甲方：（建设工程的业主或委托人的名称）乙方：（承包商或施工方的名称）3. 工程详情甲方委托乙方进行以下工程的施工：工程名称：（工程的名称）工程地址：（工程的具体地址）工程范围：（对工程的详细描述）工程开始日期：（工程的开始日期）工程完工日期：（工程的完工日期）4. 合同条款与条件4.1 付款条款甲方同意按照以下付款方式向乙方支付合同款项：首付款：合同签订后的5个工作日内支付合同总价款的30%。

进度款：根据工程进度，甲方每个月支付合同总价款的15%。

竣工款：工程完工并经甲方验收合格后，支付合同总价款的50%。

结算款：工程竣工后的30个工作日内，由双方根据实际施工情况进行最终结算，并支付剩余款项。

4.2 竣工和验收乙方在工程完工后，应通知甲方进行竣工验收。

甲方将根据合同约定的质量标准和验收标准对工程进行验收。

4.3 变更和追加工程如有必要，双方可协商变更和追加工程内容，并按照协商一致后的价格和工期进行支付和履行。

4.4 施工期限乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工期的准确性和合理性。

4.5 质量保证乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，保证工程的质量符合合同约定的标准，并对施工所使用的材料和设备提供相关的保修期。

4.6 保险责任甲方和乙方应根据法律规定，按照相关保险条款购买工程施工所需的保险，确保施工期间的风险得到有效的保障。

4.7 违约责任任何一方违反本合同约定的条款和条件，应按照法律规定承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和承担违约金等。

4.8 争议解决在本合同履行过程中，如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。

若协商不成，应提交至当地相关仲裁机构进行仲裁。

5. 其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经双方验收合格后终止。

施工合同条件范本合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：（全称）1.2 工程地点：（详细地址）1.3 工程规模：（详细描述）1.4 工程内容：（详细描述）二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范及相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.2 工程质量应达到：（相关质量标准）2.3 乙方应承担工程质量的修复和返工责任，如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修复、返工或赔偿。

三、工程进度3.1 合同工期为：（工期天数）天。

3.2 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.3 乙方应提前：（提前天数）天向甲方提交工程进度报告，如乙方未按时提交，甲方有权要求乙方支付违约金。

四、工程价款4.1 工程总价款为：（总价款金额）元。

4.2 付款方式为：（付款方式，如预付、进度付款、竣工付款等）4.3 付款条件为：（付款条件，如工程进度达到一定比例、工程验收合格等）4.4 甲方支付价款后，乙方应提供等额的发票。

五、施工材料和设备5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备，并保证材料和设备的质量符合设计要求和合同约定。

5.2 乙方应提前：（提前天数）天向甲方提交材料和设备采购清单，如乙方未按时提交，甲方有权要求乙方支付违约金。

六、施工安全和环境保护6.1 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工，确保施工过程中的人员安全和设施安全。

6.2 乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害。

七、违约责任7.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。

7.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修复、返工或赔偿。

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则第一条本合同是指业主或其授权的组织（以下简称“业主”）与承包人签订的建设工程施工合同。

第二条业主不得变更本合同的签定主体、相关单位和项目规模等内容。

第二章合同签定及效力第三条本合同一式两份，业主持有一份，承包人持有一份。

第四条本合同的签定主体应是业主和承包人的合法代表人或授权代表，并经过上级主管部门审核备案。

第五条本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

第三章工程范围及规模第六条本合同所述工程范围及规模应明确包括工程的用途、建筑面积、建筑层数、结构类型、设备配置等。

第七条若因业主原因，导致工程范围及规模发生变更，应按照变更程序修改本合同。

第四章工程质量标准第八条承包人应按照相关法律法规和工程技术标准，保证工程质量，达到合同约定的工程质量标准。

第九条若工程质量不符合合同约定，由承包人负责修复或重新施工，承担相应的违约责任。

第五章工期及延期第十条本合同约定的工期应明确，并列明开始日期和竣工日期。

第十一条若因不可抗力等特殊原因，导致工程无法按时完成，可根据合同约定或经双方协商确定延期的方式处理。

第六章价款支付及决算第十二条本合同约定的价款支付方式应明确，并按时支付。

第十三条工程决算应按照工程量清单和合同约定的结算标准进行，经双方共同确认后进行支付。

第七章合同解除及争议解决第十四条若因双方一方违约或合同约定的其他情况，导致合同无法继续履行，可解除本合同。

第十五条合同解除或争议解决应经过双方协商一致，并可依法向相关主管部门申请解决。

第八章违约责任第十六条若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。

第十七条若因不可抗力等特殊原因导致违约，不应承担相应的责任。

第九章附则第十八条本合同的附件包括承包人资质证书、设计图纸、工程量清单等相关文件。

第十九条本合同的修改或补充应经双方同意，并以书面形式进行。

第二十条本合同的解释及争议解决应适用相关法律法规。

建设工程施工合同条件【范本】一、合同目的和背景本合同旨在明确甲方与乙方之间在建设工程施工过程中的权利、义务、责任和约定，为双方合作提供法律依据。

二、合同主体甲方：乙方：三、合同约定1. 合同项目甲方与乙方签订的建设工程施工合同项目为：工程名称：工程地点：工程规模：2. 工程质量与验收标准乙方应当按照合同约定的质量要求进行施工，并按照相关法规进行验收。

工程质量不符合要求或者未经验收合格的，乙方应当及时采取措施进行整改。

3. 工期和进度管理乙方应当按照合同约定的工期进行施工，并通过进度管理控制施工进度。

甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对工期进行监督。

4. 合同价款合同价款为人民币【具体金额】，乙方应当按照工程实际完成情况进行结算。

乙方应当按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。

5. 工程保险乙方应当按照合同约定购买适当的工程保险，确保工程施工过程中的风险得到充分的保障和补偿。

6. 材料与设备供应乙方应当按照合同约定的材料和设备质量标准进行采购，并向甲方提供相应的材料与设备证明。

7. 安全与环保乙方应当依法采取安全防护措施，确保工程施工过程中的人员和财产安全。

同时，乙方应当遵守环境保护规定，保护生态环境。

8. 变更和索赔如需变更合同内容，需双方协商一致并书面确认。

如由于乙方原因导致工程延期或增加费用的，乙方应当承担相应责任并赔偿甲方的损失。

9. 违约责任如乙方未按照合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿相应损失。

四、附则1. 合同生效与终止本合同自双方签订之日起生效，合同期限为【具体期限】。

合同期满或者完成合同约定的工程后，本合同终止。

2. 争议解决本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。

如协商不成，双方同意提交相关争议至【仲裁机构或法院】仲裁/诉讼解决。

3. 其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请双方仔细阅读并确认合同内容，并遵守合同约定。

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】一、合同范围本合同适用于建设工程施工合同的订立，明确了合同的双方各自的权利和义务，保障了双方的合法权益。

二、合同主要内容1. 工程概况：工程名称、位置、规模、建筑面积等基本信息。

2. 工程价款：工程总价款、支付方式、进度款等相关条款。

3. 工期安排：工程开工日期、竣工日期、工期延误赔偿等条款。

4. 工程质量：施工质量要求、验收标准、质量保证期等相关规定。

5. 施工进度：施工计划、工程进度监督、违约责任等条款。

6. 设备材料：设备材料的采购、验收、质量保证等规定。

7. 现场管理：施工现场管理、安全措施、环境保护等相关规定。

8. 变更和索赔：双方变更合同和索赔的规定和流程。

9. 违约责任：合同违约责任和赔偿方式的约定。

10. 保险和担保：工程保险、保修担保等相关条款。

三、合同签订及履行1. 合同签署：指定双方的合同签署人，并规定签署日期和地点。

2. 工程进度管理：设立专门的进度管理人员，追踪工程进度，及时调整工期。

3. 工程质量管理：指定专门的质量管理人员，负责工程的质量检查和验收。

4. 合同变更：变更工程的范围、工期和价款时，按照合同约定进行变更申请和审核。

5. 索赔处理：合同中明确双方索赔的程序和时限，及处理方式和补偿金额。

6. 违约责任和赔偿：若一方违约，另一方可根据合同约定要求赔偿。

四、合同解除及争议解决1. 合同解除：合同的解除原因、解除程序和解除效果的约定。

2. 争议解决：双方协商解决争议，无法达成一致时，提交仲裁机构解决。

五、其他约定本合同未尽事宜，按照双方协商一致确定。

六、附则1. 适用法律：本合同适用的所有事项均受中华人民共和国法律的约束。

2. 合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，并自合同生效之日起履行。

3. 合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

以上是建设工程施工合同的主要内容和要求范本，合同的具体详情以双方的实际协商为准，确保合同的公正性和合法性。

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件范本第一章总则第一条合同信息1\甲方： ______（以下简称“甲方”）2\乙方： ______（以下简称“乙方”）3\项目名称： ______4\项目地点： ______5\合同总价款： ______6\合同签订地点： ______7\合同签订日期： ______第二条合同目的和内容1\甲方同意将工程建设任务委托乙方负责，乙方应按照约定的合同条件和要求完成工程建设。

2\工程建设范围： ______3\工程建设周期： ______4\建设工期： ______5\工程质量标准： ______6\合同支付方式： ______第三条合同生效条件1\双方签订的施工合同经双方印章盖章后生效。

2\乙方需提供工程质量保证金 ______ 元，并在合同签订后______ 天内缴纳。

第四条合同的实施1\乙方应组织施工，并根据甲方的要求合理安排施工进度和施工队伍。

2\乙方应合理安排施工方案，配合甲方的监督检查工作。

3\乙方应确保施工过程中的安全生产，并负责施工期间发生的事故。

4\乙方应根据工程质量标准，保证工程质量符合国家相关标准。

第二章付款方式及进度第五条付款条件1\甲方按照合同金额的约定，根据施工进度支付给乙方工程款项。

2\甲方支付工程款项的方式为 ______第六条付款进度1\总工程款分为若干次支付，具体支付进度如下：（列出具体的付款进度和金额，包括首付款、中期款、尾款等）第七条违约责任1\若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方立即进行整改，并可以扣除相应款项进行赔偿。

2\若甲方未按照合同约定及时支付工程款项，乙方有权暂停施工，并可以要求甲方支付逾期付款的利息或违约金。

第三章保证与担保第八条工程质量保证1\乙方对工程质量负责，承诺按照国家有关标准进行施工，并提供相应的质保书。

2\甲方在工程竣工验收合格后，经验收合格证明签发后 ______ 天内支付工程质量保证金。

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件【范文】一、总则本合同是由乙方承包方与甲方发包方就建设工程施工事宜所订立的协议，双方共同遵守以下条款和条件。

二、合同目的和范围1. 本合同的目的是明确乙方在甲方特定建设工程项目中的责任和义务。

2. 本合同适用于甲方特定建设工程项目的施工阶段，包括所有与施工相关的工作。

三、合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额）。

2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款：预付款：在签署合，甲方应向乙方支付合同价款总额的10%作为预付款。

进度款：根据工程进度，甲方应及时向乙方支付相应的进度款，进度款额度为合同价款总额的20%。

完工款：当工程全部完工后，甲方应向乙方支付合同价款总额的70%作为完工款。

四、工程期限1. 工程期限为（具体天数），自合同签订之日起开始计算。

2. 如因不可抗力导致工程无法按期完工，双方应进行协商，并按照协商结果调整工程期限。

五、质量要求和验收标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和建设工程质量标准，完成工程，并保证工程质量符合合同约定的要求。

2. 甲方有权对工程质量进行验收，验收标准应符合国家相关规定。

3. 若工程质量未达到合同约定的要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足验收标准为止，并由乙方承担相关费用。

六、安全保障和责任1. 乙方应制定并遵守相关安全施工方案，并配备专业人员进行安全监督和管理。

2. 乙方应对施工现场进行安全防护，确保工人和设备的安全。

3. 若因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方造成的损失。

七、违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金的数额由违约方承担。

2. 如因违约方行为给对方造成损失，违约方应赔偿对方而遭受的实际损失。

八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商一致，可以提交相关争议至所在地法院进行解决。

九、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效。