建设工程合同条款试题及答案

四川省2016年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题1.下列合同属于无偿合同的是A.施工合同B.运输合同C.借用合同D.监理合同2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.债权人可行使撤销权B.债权人可行使不安抗辩权C.债权人可请求法院进行财产保全D.转让合同自签订之时起无效3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应A.提前24h书面通知工程师来参加验收B.提前24h电话通知工程师来参加验收C.提前48h书面通知工程师来参加验收D.提前48h电话通知工程师来参加验收5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权A.自行将该工程抵押B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程直接收归已有D.自行将该工程卖给他人6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是A.总承包人违约，发包人亦违约B.总承包人违约，发包人不违约C.总承包人不违约，发包人违约D.总承包人不违约，发包人亦不违约7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量，则计量结果A.由双方协商处理B.无效C.按合同约定处理D.有效8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工A.验收前由发包人负责B.验收前由工程师负责C.验收后由发包人负责D.验收后由工程师负责9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是A.《施工合同条件》B.《土木工程合同文件格式》C.《EPC/交钥匙项目合同条件》D.《设备和设计——建造合同条件》10.FIDIC施工合同文本结构一般包括A.通用条件、专用条件和合同协议B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式C.合同协议、通用条件和投标文件D.协议书、专用条件和招标文件11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。

建设工程合同考题1. 考题一：建设工程合同通常包含哪些基本要素？请列举并简要解释每个要素的含义。

答：建设工程合同通常包含以下基本要素：当事人信息、工程概况、合同价款、工期要求、质量标准、支付方式、违约责任等。

当事人信息包括甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址及联系方式；工程概况则涉及工程名称、地点、规模和技术要求；合同价款是指双方约定的工程总价或单价；工期要求明确工程的起止日期；质量标准规定了工程必须达到的质量水平；支付方式包括预付款、进度款和结算款等；违约责任则涉及违反合同约定时的法律后果。

2. 考题二：如何界定建设工程合同中的“合理工期”？答：“合理工期”是指在正常情况下，完成约定工程量所需要的时间。

它应当基于工程的规模、复杂性、施工条件以及行业标准等因素综合考虑。

合理工期的确定应保证工程质量，避免因赶工导致的安全隐患或质量问题。

3. 考题三：在建设工程合同中，如何处理变更和索赔？答：合同中应明确规定变更和索赔的程序和条件。

一旦发生变更，应及时书面通知对方，并由双方协商确定变更内容、工期调整和增减费用等。

索赔通常发生在一方未能履行合同义务或出现违约情况时，受损方有权要求赔偿。

处理索赔时应提供充分的证据，按照合同约定或相关法律法规进行。

4. 考题四：建设工程合同中常见的风险分担机制有哪些？答：风险分担机制包括但不限于风险预警、保险要求、违约金设置、保证金制度等。

通过这些机制，可以在合同履行过程中将风险降至最低。

例如，通过设立保证金来确保承包方履行合同义务，或者要求投保适当的保险以覆盖特定风险。

5. 考题五：如何确保建设工程合同的法律效力？答：确保建设工程合同的法律效力，首先要确保合同内容的合法性，不得违反法律法规的强制性规定。

合同应当由具有完全民事行为能力的当事人自愿签订，且意思表示真实。

合同的形式应当符合法定要求，如需要公证的应当办理公证手续。

合同一经签订，双方应当严格按照约定履行各自的义务。

建设工程合同考试题卷及答案一 、 单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案的填在括号内。

（每小题 1 分，共 10 分） 1.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于．．． （ ）天前，将任何生产设备或每项其他主要 货物将运到现场的日期通知工程师。

A.7B.14C.21D.282.因进场道路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用由（ ）承担。

A.雇主B.承包商C.工程师D.分包商3. FIDIC 施工合同条件中，争端的最终解决方式是( )A. 国际仲裁B.DAB 的决定 C 工程师的决定 D.友好决定4.在承包商提交（ ）之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入或占有权。

A.结清证明B.履约证书C.投标保函D.履约保函5.缺陷通知期限的延长不得．． 超过．． ( )A. 四年B.三年C.二年D.一年6.竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交（ ）及操作和维护手册。

A.支付文件B.变更文件C.履约文件D.竣工文 件7.为签定合同协议书，依法征收的印花税和类似费用，应由（ ）承担。

A.分包商B.工程师C.承包商D.雇主8.雇主应在（ ）前，将其取得的现场地下，水文及环境方面的数据提交给承包商。

A.基准日期B.投标日期C.开工日期D.检验日 期9.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（ ）的前一半支付给承包商。

A.期中支付B.保留金C.最终支付D.预付款10.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且（ ）应相应进行调整 .A 暂定金额 B.合同价格 C.支付款额 D.预付款二 、 多项选择题： 在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案， 正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。

（每小题 2 分，共 20 分）11.投保方为工程、生产设备、材料和承包商文件投保时， 保险金额应不底于全部复原的费用， 包括( )A.拆除 、运走废气物的费用 B 税费 C.专业费用 D.手续费E.利润12.尽管已有先前的任何试验或证书，工程师仍可以承包商进行（）工作A.将已验收的隐蔽工程剥开、拆除B.将不符合合同要求的人和生产设备或材料移出现场，并进行交换C.去除不符合合同繁荣其他工作并重新实施D.实施因意外、不可预见的事件引起的为工程安全迫切需要的E.实施因意外、不可预见的事件引起的提高雇主收益的13.除非规范中另有说明，承包商应为下列事项支付所有的土地使用费、租金和其他款项的有( )A.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置开挖的天然材料B.从现场以外地区得到的天然材料C.在合同规定的现场范围内的弃置地区，弃置剩余的人工材料D.从现场取得的天然材料E.在合同规定的现场范围内的弃置地区以外，弃置拆除材料14.在（）情况下，承包商有权提出延长竣工时间。

建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。

A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。

A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。

A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。

A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。

A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。

建设工程合同考题简答一、名词解释（每题5分，共25分）1. 建设工程合同：建设工程合同是指发包人与承包人之间，按照一定的建设标准、工程质量、工程进度和投资预算，约定由承包人完成工程建设任务的合同。

2. 发包人：发包人是指在建设工程合同中，委托他人完成工程建设任务的当事人。

3. 承包人：承包人是指在建设工程合同中，接受发包人委托完成工程建设任务的当事人。

4. 合同履行：合同履行是指合同双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。

5. 违约责任：违约责任是指当合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

二、简答题（每题10分，共50分）1. 简述建设工程合同的主要内容。

答：建设工程合同的主要内容包括：工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工程进度、投资预算、合同金额、付款方式、保修期限、违约责任等。

2. 简述建设工程合同的签订程序。

答：建设工程合同的签订程序包括：发包人提出工程建设任务，要求承包人提交投标书；发包人审查投标书，确定中标人；双方进行合同谈判，达成一致；签订建设工程合同；合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

3. 简述建设工程合同的履行管理。

答：建设工程合同的履行管理包括：合同双方按照合同约定的工程质量、工程进度、投资预算等要求，进行工程建设；合同双方定期进行合同履行情况的检查和评估；合同双方及时解决合同履行过程中出现的问题和纠纷；合同双方按照约定完成工程验收和付款手续。

4. 简述建设工程合同的变更管理。

答：建设工程合同的变更管理包括：合同双方在合同履行过程中，因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更时，应当协商一致，并签订书面变更协议；变更协议应当明确变更的内容、范围、工程量、投资预算、工期等；合同双方按照变更协议约定，调整合同履行计划，并办理相关手续。

5. 简述建设工程合同的解除条件。

答：建设工程合同的解除条件包括：发包人解除合同：发包人因国家政策调整、投资预算变化等原因，要求解除合同的，应当提前通知承包人，并承担相应的违约责任；承包人解除合同：承包人因发包人未履行合同约定、工程质量不合格等原因，要求解除合同的，应当提前通知发包人，并承担相应的违约责任。

建设工程合同题目及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的是（）。

A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 供应合同答案：D2. 下列关于建设工程合同特点的说法，错误的是（）。

A. 标的具有单一性B. 合同履行期限较长C. 合同主体双方具有较强的专业性D. 合同风险较高答案：A3. 下列不属于建设工程合同示范文本的是（）。

A. 《建设工程设计合同》B. 《建设工程施工合同》C. 《建设工程监理合同》D. 《建设工程供应合同》答案：D4. 下列关于建设工程施工合同的说法，正确的是（）。

A. 施工合同必须采用书面形式B. 施工合同的签订主体为发包人和承包人C. 施工合同的履行地点为工程所在地D. 施工合同的付款方式为进度付款答案：B5. 下列不属于建设工程施工合同履行的原则的是（）。

A. 履行合同义务B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 遵守法律法规答案：A6. 下列不属于建设工程施工合同风险管理的方法的是（）。

A. 风险识别B. 风险评估C. 风险防范D. 风险承担答案：D7. 下列关于建设工程施工合同变更的说法，错误的是（）。

A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更内容应当符合原合同的性质、目的和宗旨C. 合同变更不得违反法律法规D. 合同变更应当经发包人和承包人协商一致答案：A8. 下列不属于建设工程施工合同解除的情形的是（）。

A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方违约，对方无法实现合同目的D. 法律规定解除合同答案：A9. 下列关于建设工程施工合同违约责任的说法，正确的是（）。

A. 违约责任具有惩罚性B. 违约责任应当等同于损害赔偿C. 违约责任可以免除D. 违约责任具有强制性答案：D10. 下列不属于建设工程施工合同争议解决方式的是（）。

A. 和解B. 调解C. 仲裁D. 行政复议答案：D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同的是（）。

建设工程合同真题及答案【真题】某建筑工程公司与甲方签订了一份施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期要求以及合同价款等关键条款。

在合同执行过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定对合同价款进行调整。

请回答以下问题：1. 设计变更导致工程量增加时，应如何调整合同价款？2. 若双方无法就新的合同价款达成一致意见，应如何解决？3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当如何处理？【答案范本】1. 当设计变更导致工程量增加时，首先应根据变更后的工程量和原定的单价计算出新增部分的价款。

双方应根据实际情况协商确定是否对原合同价款进行调整。

如果双方同意调整，应签订书面的补充协议，明确新增工程量的价款以及调整后的合同总价。

补充协议应作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。

2. 如果双方无法就新的合同价款达成一致意见，可以采取以下几种方式解决：- 继续协商，寻求第三方中介机构或专家的意见，以达成共识；- 请求行业协会或其他专业机构进行调解；- 按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼，依法解决争议。

3. 在合同执行过程中，如果出现工程质量问题，应当按照以下步骤处理：- 应及时通知对方，并要求施工单位在合理期限内无偿修复或更换不合格的工程部分；- 如果质量问题严重，影响工程安全或使用功能，甲方有权要求停止施工，并进行整改；- 若施工单位未能在规定时间内完成整改，甲方可以委托第三方进行修复，并从应付给施工单位的款项中扣除相应的费用；- 如果因工程质量问题造成甲方损失，甲方可以要求施工单位赔偿损失。

在处理合同中出现的任何问题时，都应当遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。

同时，所有的调整和解决方案都应当以书面形式确认，以便留存证据，防止未来可能出现的纠纷。

工程合同习题答案【习题一】某建筑工程项目，甲方与乙方签订了施工合同。

合同约定，乙方应按照国家相关标准和规范完成施工任务，并在约定的时间内交付使用。

请问，如果乙方未能按时交付工程，应承担哪些责任？答案：如果乙方未能按时交付工程，根据民法典的相关规定，乙方应承担违约责任。

具体责任可能包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方因延期交付造成的损失、承担由此产生的额外成本等。

如果延期交付给甲方造成了严重后果，甲方还有权要求解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

【习题二】在工程施工过程中，由于甲方提供的材料不符合质量要求，导致乙方无法按期完成施工任务。

乙方应当如何处理？答案：在这种情况下，乙方首先应及时向甲方通报情况，并提出书面索赔。

乙方应在合理时间内提供证明材料，说明甲方材料不符合质量要求的情况及其对工程进度的影响。

乙方有权要求甲方承担由此增加的成本和延误工期的损失。

如果甲方不同意乙方的索赔要求，双方可以通过协商解决；协商不成时，可以依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁或诉诸法院。

【习题三】假设在工程施工过程中，发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成。

请问，这种情况下，乙方是否可以免除责任？答案：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

如果在工程施工过程中发生了不可抗力事件，导致工程无法按期完成，乙方可以根据《中华人民共和国民法典》的规定，部分或全部免除责任。

但是，乙方必须在事件发生后及时通知甲方，并采取措施减少损失。

如果乙方未能及时通知或未采取合理措施减少损失，乙方仍应对扩大的损失承担责任。

【习题四】甲方与乙方签订的工程合同中约定了质保期为两年。

在质保期内，甲方发现工程质量存在问题，应如何维护自己的权益？答案：在质保期内，如果甲方发现工程质量存在问题，应及时书面通知乙方，并要求乙方在合理期限内进行修复或更换。

乙方有义务根据合同约定进行无偿修复或更换，以确保工程质量符合合同约定的标准。

《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

工程建设合同试题及答案试题一：在建设工程合同中，如果发包人迟延支付工程款，承包人可以采取的措施是什么？A. 继续施工直至工程款支付. 暂停施工并要求支付欠款C. 解除合同并索赔损失D以上答案均不正确解析：根据相关法律规定，如果发包人未按合同约定支付工程款，承包人有权暂停施工，并要求发包人在合理期限内支付拖欠的款项。

如果发包人在规定时间内仍未支付，承包人可以解除合同，并依法要求赔偿因此造成的损失。

因此，正确答案是。

试题二：关于建设工程合同中的变更指令，下列说法错误的是？A. 发包人有权随时发出变更指令. 承包人必须无条件执行变更指令C. 变更指令应当书面形式发出D. 变更指令可能影响工程价款解析：虽然发包人有权根据项目需要发出变更指令，但变更指令应当遵循合同约定的程序，通常需要书面形式发出。

承包人在接到变更指令后，应当评估变更对工程的影响，并与发包人协商确认变更后的工程价款。

因此，选项是错误的，承包人并不是无条件执行变更指令，而是需要在双方协商一致的基础上执行。

试题三：在工程建设合同履行过程中，如何处理因不可抗力导致的工期延误？A. 由承包人承担所有责任. 由发包人承担所有责任C. 根据不可抗力的性质和影响分担责任D. 由第三方承担责任解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害等。

在工程建设合同中，如果遇到不可抗力导致工期延误，应当根据不可抗力的性质和对工程的实际影响，由双方协商确定责任的承担。

通常情况下，不可抗力事件会导致工期顺延，并且可能会根据实际情况调整合同价款。

因此，正确答案是C。

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为（D）A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权2、下列属于《合同法》调整的关系的是（D）A、婚姻关系B、收养关系C、监护关系D、财产关系3、根据《合同法》的规定，以下属于实践合同的是（C）A、买卖合同B、赠与合同C、保管合同D、借贷合同4、下列施工项目的工程担保方式中，保证期限相对较短的是（A）A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、业主支付担保5、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。

在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立6、依据FIDIC合同条款，下列属于承包商应承担的风险的是（D）A、现场地质条件与勘察资料说明不一致B、不利于施工的自然条件C、不利于施工的气候条件D、指定承包商的自行违约行为7、根据《合同法》规定，撤销权的有效期为（A）A、1年B、2年C、3年D、4年8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（B）A、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验B、承包人进行自检，并提前48小时书面通知工程师C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同，则A公司赴京发生的差旅费应由（B）A、A公司和B公司各负担一半B、A公司自行承担C、B公司全部承担D、B公司负责比例必须高于A公司10、某商场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为（C）A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式11、行使代位权的费用由（A）A、债务人承担B、代位权人承担C、债权人承担D、债务人和债权人共同承担12、下列关于工程分包的说法中，正确的是（A）A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位13、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）A、中标通知书、合同协议书、图纸B、合同协议书、中标通知书、图纸C、合同协议书、图纸、中标通知书D、中标通知书、图纸、合同协议书14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是（C）A、标准条件B、专用条件C、委托监理合同D、附录15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是（A）A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书16、在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过（B）A、90天B、84天C、30天D、28天17、索赔的材料费不包含（D）A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用18、采用FIDIC施工合同条件，最终解决合同争议的方式的是（D）A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、仲裁19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是（B）A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于（C）A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔二、填空题（每题2分共10分）21、合同成立一般要经过两个阶段，分别是要约阶段和承诺阶段。

建设工程合同条款真题与答案一、单选题1. 下列关于建设工程合同的说法，错误的是（）。

A. 建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议B. 建设工程合同的承包人应当具备相应的资质条件C. 建设工程合同的发包人应当按照约定的时间和方式支付工程价款D. 建设工程合同的解除应当符合法律、法规和合同的约定答案：A解析：建设工程合同是指发包人与承包人之间，就完成特定建设工程的目标、质量、安全、进度和投资等事项达成的协议，选项A说法错误。

2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。

A. 建设工程合同的履行期限自合同签订之日起计算B. 建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定C. 建设工程合同的履行期限不得少于工程竣工验收合格之日D. 建设工程合同的履行期限不得少于合同签订之日起六个月答案：B解析：建设工程合同的履行期限应当根据工程的特点和双方当事人的约定确定，选项B说法正确。

3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。

A. 建设工程合同的价款应当固定不变B. 建设工程合同的价款可以根据工程进度和质量进行调整C. 建设工程合同的价款应当在合同签订之日起支付D. 建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定答案：D解析：建设工程合同的价款支付方式由双方当事人约定，但不得违反法律法规的规定，选项D说法正确。

4. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。

A. 承包人未按照约定的质量完成工程的，应当按照合同约定承担违约责任B. 发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任C. 因不可抗力不能履行合同的，可以免除违约责任D. 建设工程合同违约责任的规定适用于所有类型的建设工程合同答案：B解析：发包人未按照约定的时间和方式支付工程价款的，应当按照合同约定承担违约责任，选项B说法正确。

工程合同有关试题及答案一、选择题1. 工程合同通常包含哪些基本要素？A. 合同双方、合同标的、合同价款. 合同期限、合同履行地点C. 违约责任、争议解决方式D. 所有以上内容答案：D2. 下列哪项不是判断工程合同有效性的标准？A. 合同当事人具有完全民事行为能力. 合同目的不违反法律和社会公共利益C. 合同形式符合法定要求D. 合同价格低于市场平均价答案：D3. 在工程合同中，关于工期的规定通常包括哪些方面？A. 开工日期和竣工日期. 延期条款和索赔条款C. 质量标准和维护责任D. 进度计划和节点验收答案：D二、简答题1. 请简述工程合同中变更指令的处理流程。

答案：工程合同中的变更通常需要经过以下流程：甲方提出变更要求；乙方根据变更要求提出实施方案和变更后的报价；双方协商一致并签署书面变更协议；乙方按照变更协议执行工程变更。

在整个过程中，应确保变更的合法性、合理性，并及时做好变更记录。

2. 如何处理工程合同中的违约情况？答案：处理工程合同中的违约情况应当遵循合同约定的违约条款。

通常情况下，违约方需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

同时，非违约方有权要求违约方继续履行合同或者解除合同。

在实际操作中，应注重收集证据，合理评估损失，并通过协商或法律途径解决争议。

三、案例分析题某建筑工程合同规定，乙方必须在约定时间内完成工程建设并交付使用。

但由于不可抗力因素导致工程延期，乙方未能按时交付工程。

甲方因此拒绝支付剩余工程款。

请问在这种情况下，乙方应该如何维护自己的权益？答案：在这种情况下，乙方首先应该审查合同中关于不可抗力的条款，确认延期是否属于不可抗力事件。

如果是，乙方可以根据合同条款和相关法律规定，免除因不可抗力导致的违约责任。

乙方应向甲方提供不可抗力发生的证据，并与甲方进行协商，请求合理延长工期或调整合同价款。

如果协商不成，乙方可以依法向有关部门申请仲裁或向法院提起诉讼，以维护自身合法权益。

机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。

2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。

3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。

四川省2016年1月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题l.下列合同中属于单务合同的是A.施工承包合同B.勘察设计合同C.赠与合同D.监理委托合同2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指A.拟建办公楼B.甲与乙C.该工程施工合同D.甲的权利和乙的义务3.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。

则该施工合同的签订违反了合同法原则中的A.自愿原则B.诚信原则C.合法原则D.鼓励交易原则4.下列情形中，不属于要约失效的是A.要约人依法撤销要约B.拒绝要约的通知到达要约人C.受要约人对要约内容作非实质性变更D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担A.缔约过失责任B.过错责任C.损害责任D.违约责任6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中，不正确的是A.合同必须具备书面形式B.当事人意思表达真实C.不违反法律和社会公共利益D.行为人具有相应的民事行为能力7.甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.甲可行使代位权B.甲可行使撤销权C.乙可行使代位权D.乙可行使撤销权8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责?A.发包人B.设计方C.承包人D.监理人9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工B.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件D.承包人的施工机械出现意外故障10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应A.在4h内以书面形式通知工程师B.在8h内以书面形式通知工程师C.在12h内以书面形式通知工程师D.在24h内以书面形式通知工程师11.监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表12.某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，给施工方造成2万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.施工项目经理13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为A.通用条件、专用条件和合同条件B.通用条件、专用条件和其他标准化文件C.合同协议、专用条件和投标文件D.通用条件、专用条件和投标文件14.下列关于工期索赔的说法中，不正确的是A.因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期B.因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期C.因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工期D.因第三方原因造成的工期延误，承包商不可索赔工期15.已知某施工合同总价为200万元，合同工期10个月，现因发包人原因造成额外增加工程量80万元，则承包人可索赔的工期为A.2月B.3月C.4月D.5月16.依据FIDIC施工合同条件的规定，暂列金应由谁来控制使用?A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商17.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更18.下列关于工程变更的说法中，错误的是A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序B.承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担19.担保合同是一种A.实践合同B.主合同C.从合同D.无偿合同20.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过A.和解解决争议B.调解解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议二、名词解释题21.固定价格合同22.指定分包商23.交叉延误24.仲裁协议三、判断改错题25.实行施工总承包时，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。