项目施工过程中的索赔技巧与应用

道路施工索赔和技巧工程索赔是在履行承包合同过程中，一方当事人由于非自身原因遭到经济损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

在市政道路工程施工过程中，由于市政道路工程占地面积广、消耗材料多、投入成本大，施工工期长、不确定因素多，业主对约定的合同工期要求比较严格，而对自身应履行的义务则往往推诿或违约，导致施工单位工期延期、成本增加，如何做好工程索赔工作，成为市政道路施工企业维护合法权益的关键所在。

标签：道路施工；索赔；技巧一、正确认识索赔的“内涵”，增强索赔的主动性目前，在市政道路工程施工中，尽管存在许多索赔事件，但施工企业往往不进行索赔，一是怕索赔影响了与业主的关系，日后遭业主刁难。

二是市政企业对索赔无人管理，没有形成正常的索赔管理机制。

三是索赔缺乏相关依据和证据，索赔工作难以进行。

应“赔”不“索”现象在市政道路施工中普遍存在，正确认识索赔的内涵和意义、理直气壮的进行索赔，是做好市政道路工程索赔的前提。

1、索赔属于正常的经济补偿行为，而不是经济处罚行为。

市政工程合同是业主和市政施工企业约定的具有法律性的文件，对双方的权利义务进行了明确的规定。

对施工方来讲，就是要严格按照合同规定的工期、质量标准进行施工，业主也要按合同约定及时提供设计图纸、资金、场地等必要条件。

同时，市政道路施工也可能发生“一个有经验的承包商预料不到的或不可抗力的情况”，对施工企业非自身原因造成的损失进行索赔，是《工程合同（示范文本）》明确规定的，是合情合理也是合法的，“索赔”是维护建筑市场经济秩序的重要手段。

2、市政道路工程索赔是合同管理的重要环节。

索赔与合同有着直接的联系，发生了非施工单位原因导致的工期延期及费用增加等索赔事件，合同约定是索赔的依据。

索赔的过程其实就是履行合同的过程。

索赔的范围是超过合同约定的范围，也就是非施工企业自身原因或合同规定自身义务以外发生的工期延期和费用增加，只有加强合同管理，市政道路施工的索赔工作才有坚实的基础。

建设工程施工中承包方的施工索赔随着我国经济体制改革的日益深化以及法律制度和建筑市场体系的不断完善健全,人们的法律意识得到了不断的提高和加强。

尤其是我国加入WTO之后, 建设管理正在逐步与国际接轨并走向正规。

因此，建筑工程的索赔问题将更显突出，索赔事件将会不断发生，尤其是在涉外建筑工程施工中，更是不可避免！所以，如何处理好工程索赔问题，不仅关系到有关建设工程施工各方的经济利益和社会效益，而且更重要的是关系到各方能否依法维权的问题，使工程顺利竣工。

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出赔偿或补偿要求的行为。

在工程建设的各个阶段，都有可以发生索赔，但在施工阶段索赔发生较多。

工程索赔对于工程建设各方都是存在的。

目前，多数情况下，索赔是指施工单位（承包方）在合同实施过程中，对非自身原因造成的过程延期、费用增加而要求建设单位（发包方）给与补偿损失的一种权力要求，承包方可通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求发包方偿还其在施工中的费用损失的过程。

索赔一般有三个特征：1、索赔是双向的；2、只有发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；3、索赔是一种未经对方确认的单方行为。

在我国建筑行业实务中，一般情况下，对于工程索赔，承包方处于索赔劣势，属于弱势群体。

因此，研究建设工程施工中承包方的施工索赔问题，对保护弱势群体，规范建筑市场管理就有着特殊的意义！研究承包方的索赔问题必将成为施工企业减少损失、获取利润的一个重要手段。

通过对工程索赔中的取证方法和谈判技巧等所作的分析,进一步证明了这一点。

一、索赔在国外工程项目中的地位国外工程项目施工中，FIDIC（国际咨询工程师联合会）制定的《施工合同条件》范本得到了广泛的应用，FIDIC 合同中，具有比较强烈的索赔意识，用以规范各方的履约行为。

国外工程项目主要是由受委托的管理公司进行管理，大多数管理公司的合同都有FIDIC 合同条款的影子，有的甚至完全照搬。

施工单位索赔规章制度内容第一章总则第一条为规范施工单位的索赔行为，保障项目的正常进行，特制定本规章。

第二条本规章适用于所有承揽工程的施工单位。

第三条施工单位应遵守法律法规、合同约定及相关工程管理规定，合理、合法提出索赔。

第四条施工单位应遵守诚实信用原则，严格执行索赔程序，不得采取欺诈、虚假索赔行为。

第五条施工单位应建立健全索赔管理制度，设立专门的索赔部门负责索赔事务。

第六条施工单位应加强内部管理，提高工程施工质量，减少索赔发生的可能性。

第二章索赔的种类第七条施工单位可以根据项目实际情况提出以下种类的索赔：（一）施工变更索赔：指在施工过程中，因为合同变更、设计变更、不可抗力等原因导致施工单位额外承担的费用或损失。

（二）工期索赔：指因为业主方提供的工程条件不符、材料延误、审批延误等原因导致施工单位延误工期而产生的损失。

（三）质量索赔：指因施工单位质量不合格导致的返工、修理、赔偿等费用。

第八条施工单位提出索赔时，应根据具体情况选择适当的索赔种类，并提供必要的证据和资料加以证实。

第九条施工单位应根据合同和相关规定，履行索赔程序，保证索赔合法有效。

第三章索赔程序第十条施工单位提出索赔前，应先进行内部审查和论证，确保索赔理由充分、合理。

第十一条施工单位应按照合同规定的索赔程序向业主提出索赔申请，并说明索赔的依据、证据和具体要求。

第十二条业主应在收到索赔申请后，按合同约定的时间限制内给予答复，明确是否接受、拒绝或需要进一步协商。

第十三条如业主接受施工单位的索赔申请，应及时支付索赔款项，并尽量减少对项目工期和质量的影响。

第十四条如业主拒绝施工单位的索赔申请，双方可以协商解决，如无法达成一致意见，可通过法律途径解决。

第十五条施工单位应及时跟踪索赔处理的进展，确保索赔问题得到有效解决。

第四章索赔的管理和监督第十六条施工单位应建立健全索赔管理制度，明确各部门的职责和流程，加强内部协调和沟通。

第十七条施工单位索赔部门应定期对索赔事务进行检查和评估，及时发现问题并加以处理。

工程项目结算索赔方案怎么写一、引言结算索赔是工程项目中常见的一个程序，通常是指在工程建设过程中，因各种原因导致工程成本增加或延期等问题，所提出的要求索赔的权利。

索赔权利是受到法律保护的，但索赔程序相对来说比较复杂，需要在法律框架下进行，因此，本方案旨在为工程项目的结算索赔提供一个合理、合法、符合规范的方案。

二、编制目的本方案的编制目的是为了解决工程项目中常见的结算索赔问题，保障各方权益，促进工程项目的顺利实施。

具体目的包括：明确结算索赔的程序及各方的责任，规范索赔要求的提出和处理流程，保障索赔的合法性和公正性，维护项目的合法权益。

三、适用范围本方案适用于各类工程项目的结算索赔，包括但不限于建筑工程、水利工程、交通工程等领域。

四、索赔程序1. 索赔要求的提出索赔要求的提出应当在合同规定的索赔时限内，并按照合同规定的形式书面提出。

索赔要求书应当包括申请人的基本信息、索赔金额的具体计算、索赔原因及依据、相关证据材料。

提出索赔要求后，应当及时通知对方，确保对方可以及时进行审查和回复。

2. 索赔要求的审查申请人提出索赔要求后，应当及时进行审查。

审查过程中，需要对申请人提出的索赔原因进行调查核实，并对相关证据材料进行审查。

如发现索赔要求存在不合理或不合法之处，应当及时通知申请人并要求其进行补正。

审查的结果应当及时书面通知申请人，并在通知中说明审查结果的具体理由和依据。

3. 索赔要求的处理经审查确认无误的索赔要求，应当及时处理并在规定的时间内给予答复。

答复时应当说明索赔请求的具体情况、处理结果和理由，并要求申请人对答复内容进行确认。

如申请人对答复内容有异议，应当及时进行复核，并重新审查处理。

在处理索赔要求的过程中，应当保持公正和公平，确保各方的合法权益。

五、索赔要求的处理程序及流程1. 收到索赔要求后，应当及时通知申请人，并在书面通知中说明收到索赔要求的时间及相关要求。

2. 对索赔要求进行审查。

审查过程中，应当对索赔要求的合理性进行评估，并核实相关证据材料的真实性。

建设工程设计变更和现场签证的管理与索赔技巧摘要：本文首先阐述了设计变更的控制措施，接着分析了现场签证的处理原则和管理措施，最后对施工现场的签证费用预算控制与应用施工索赔技巧进行了探讨。

关键词：设计变更；现场签证；索赔技巧引言：建设工程合同实施过程中，由于基建项目施工周期长，且复杂多变，经常会因现场实际情况与施工图纸不符、设计深度不够、建筑物总体布局发生变化、材料资源不足需进行代换等情况而产生工程变更。

若处理不当，将会使业主或承包人的利益受损，且不利于业主的投资控制，并引发承包人的施工索赔。

因此，必须予以高度重视。

1设计变更的控制措施设计变更时造成合同费用增加的主要原因，发包人为有效控制工程造价，常采用的措施有：不提高建设标准，不调高装修档次，不扩大建筑面积、不增加建筑楼层、不提高工程造价。

不影响建设工期，变更后的施工工艺不宜复杂，且对总工期不产生影响。

不扩大变更范围如合同外的零星项目和图纸不好反映，但现场确实存在的细微变化，能采用现场签证方式处理的，就不出设计变更。

监理完善的设计变更管理制度。

建设单位要积极组织设计招标，通过充分的技术与经济论证，优选设计方案。

在委托设计前，应事先约定好室内外装修档次、费用、使用功能、工期等要求，避免设计人员按主观臆断来调低或拔高标准，造价事后变更。

建立勘察、设计的激励与赔偿制度，增强相关相关人员的责任心，促其规范执业。

设计单位对外发图前应严格执行各专业会签制度。

承包人应做好开工前的图纸会审，协助解决设计图纸中明显的差错、碰、漏，力求降低施工中变更设计的机会。

确定的设计变更程序无论哪方提出设计变更，均应由业主、设计、监理、承包方共同协商，充分论证其在质量、安全、工期等方面的必要性和综合经济效益的可行性，权衡利弊后确认，并形成会议纪要。

设计变更通知单经原设计单位的相关人员签章后生效，与施工图具有同等法律效应，依据合同中的“价值工程”条款，承包人也可提出设计变更合理化建议。

工程索赔方案模板范文一、前言工程索赔是指因合同施工方无法按照合同约定和法律规定的条件和标准完成工程，导致损失的情况下，通过协商或法律途径向合同方提出索赔。

在工程建设项目中，由于各种原因可能会导致索赔的情况发生。

合同双方需要遵守合同约定的条件和规定，同时应尽力减少损失，并在索赔过程中保持合作、诚信和友好关系。

本文将提供一份工程索赔方案模板，以作为参考。

二、工程索赔方案模板1. 索赔理由：在此处列明索赔的原因，包括但不限于合同方违约、合同变更、设计问题、工程施工问题、材料质量问题、工期延误等。

需要对索赔理由进行详细的描述和论证。

2. 索赔金额及计算依据：列明索赔金额并提供计算依据。

索赔金额的计算应当基于事实和相关数据，并且合理合法。

需要对索赔金额进行详细的说明和论证，是索赔方案的核心内容。

3. 索赔证据：在此部分列明用于支持索赔的证据，包括但不限于合同文件、设计文件、施工记录、材料检验报告、质量验收报告、合同变更文件、工程监理报告、相关协议和凭证等。

需要对索赔证据进行详细的陈述和说明。

4. 索赔过程及程序：在此部分列明索赔的过程及程序，包括但不限于与合同方协商、书面通知、索赔谈判、法律程序等。

需要对索赔过程及程序进行详细的描述和说明。

5. 索赔责任及分配：在此部分列明索赔责任的分配，包括但不限于施工方责任、设计方责任、监理方责任、业主方责任等。

需要对索赔责任进行详细的建议和说明。

6. 索赔风险及控制措施：在此部分列明索赔可能面临的风险，包括但不限于索赔失败、索赔费用增加、诉讼风险等。

并对索赔风险提出控制措施和建议。

7. 索赔建议及建议书：在此部分根据上述内容提出索赔建议，并整理成索赔建议书，包括但不限于索赔金额、索赔证据、索赔过程及程序、索赔责任及分配、索赔风险及控制措施等。

需要对索赔建议进行详细的陈述和说明。

三、结语工程索赔方案是工程建设项目中的重要文书之一，索赔方案的合理性和严谨性对于索赔的成功与否至关重要。

工程合同索赔细则一、索赔的定义及原则索赔是指由于合同一方未能履行合同约定的义务，或因不可抗力等其他原因导致另一方遭受损失时，受损方向对方提出经济补偿的行为。

索赔应遵循公平、合理、及时和真实的原则。

二、索赔的条件1. 存在合同关系：索赔方与被索赔方之间必须有明确的合同关系。

2. 违约行为：被索赔方未能按照合同规定履行义务，或其行为违反了合同条款。

3. 损失发生：索赔方因被索赔方的违约行为遭受了实际损失。

4. 因果关系：违约行为与损失之间存在直接的因果关系。

三、索赔的程序1. 发现索赔事项：一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方。

2. 提出索赔要求：索赔方应在规定时间内以书面形式向被索赔方提出索赔要求，并说明索赔的理由、依据及损失计算方法。

3. 协商解决：双方应通过友好协商的方式解决索赔问题。

4. 提交证据：索赔方应提供充分的证据以支持其索赔要求。

5. 确认索赔金额：经过协商或第三方调解后，双方应确认最终的索赔金额。

6. 履行赔偿：被索赔方应在确认索赔金额后的约定时间内履行赔偿责任。

四、索赔的时限索赔方应自知道或应当知道索赔事由之日起，在合同约定的期限内提出索赔要求。

若合同未作明确规定，应参照相关法律法规的规定执行。

五、索赔的限制1. 任何一方对索赔金额有异议时，可提交第三方进行评审或仲裁。

2. 索赔方不得无故拖延索赔程序，否则可能丧失索赔权利。

3. 被索赔方对索赔要求的合理性有异议时，可以请求调解或仲裁。

六、其他相关条款1. 合同双方应本着诚信原则，妥善保管与合同履行相关的文件和资料。

2. 任何一方在合同履行过程中遇到不可抗力事件，应及时通知对方，并采取措施减少损失。

3. 合同解除不影响已经产生的索赔权利。

七、结语工程合同索赔细则的制定旨在为可能出现的争议提供解决途径，保护合同双方的合法权益。

在实际操作中，各方应严格按照合同约定行事，以减少不必要的纠纷和损失。

工程索赔制度
是指在建筑工程实施过程中，出现质量问题或合同约定方面的争议时，建设单位或其他相关方可以根据相关法律法规和合同约定，向责任方提出索赔要求的制度。

工程索赔制度的目的是保护建设单位和其他相关方的合法权益，维护建筑工程的质量和进度，促进各方的合作与沟通。

根据不同的法律法规和合同约定，工程索赔制度可以包括以下内容：
1.索赔的条件和程序：规定了索赔的条件，如质量不合格、施工期超出约定时间等，并规定了索赔的程序，例如索赔通知、鉴定评估等。

2.索赔责任的界定：明确了不同责任方在工程索赔中的责任界定，如建筑施工单位、监理单位、设计单位等。

3.索赔的范围和赔偿方式：规定了索赔的范围，可以包括直接经济损失、间接经济损失、停工损失等，并确定了赔偿的方式，如修复、经济补偿等。

4.争议解决方式：规定了索赔争议的解决方式，可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式来解决。

工程索赔制度的建立和实施可以有效地解决工程实施过程中可能出现的争议和纠纷，保证建筑工程的质量和进度。

同时，也促使各方在合同履行过程中更加重视质量和合同约定，提高工程管理水平和责任意识。

第 1 页共 1 页。

因工期延误，导致的材料上涨费用怎么索赔？(含索赔技巧哦）随着夏季来临，主汛期将至，为整治违法违规采砂，确保河道防洪安全，保证河道行洪畅通，多地发布河道砂石禁采的通知。

自然资源部和生态环境部两部委发函要求，严格控制新建露天矿山建设项目，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。

水泥行业的市场需求呈现季节性减少。

据统计，6月1日起山西、浙江、河南、山东、广东、陕西、辽宁等地或纷纷开始停窑。

近期，全国砂石等建材供给面临大幅减少风险，砂石、水泥价格或变动较大！历时3年的首轮中央生态环保督察及回头看，以解决了15万个老百姓身边的环境问题而画上句号。

6月27日，生态环境部副部长翟青介绍说，待中央批准后，第二轮中央生态环保督察将于近期启动，计划用3年的时间进行全覆盖督察，并于2022年对一些重点环境问题进行督察回头看。

与首轮中央生态环保督察不同，环保钦差再出发之前，中央办公厅、国务院办公厅新近联合印发了《中央生态环境保护督察工作规定》（以下简称《规定》），对督察工作进行规范。

其中《规定》也专门提示了被督察对象，采取集中停工停产停业等一刀切应付中央环保督察的，或将受到党纪处分、政务处分。

由于停工、材料上涨会对工程项目的建设成本将造成一定的影响，也容易引起较多的合同纠纷，建议承包方和发包人应尽早注意，尽早处理，以便事后更好的推进项目的建设。

【承包方可索赔的费用项目都有哪一些呢】原则上来讲，造成的额外支出和损失部分均可请求补偿。

如果本事件为第三方客观原因造成的责任事件，因此，按行业惯例，建议不进行利润的补偿，求偿金额应以成本支出为主。

一、可以停工的理由及法律依据1．先履行抗辩权。

适用条件：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料或合同约定的其他协助义务致使工程无法正常施工。

2．不安抗辩权。

适用条件：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行。

即：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。