FIDIC合同2014试卷

FIDIC施工合同条件试卷(一)一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。

（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。

A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。

A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。

A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。

A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。

应按工程师批准的格式，（）填报。

A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。

A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。

A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。

A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。

A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。

FIDIC合同条件(四)一、单项选择题1. FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在前不能合理预见到的风险归业主承担。

A.合同签字日C.基准日B.下达开工令D.风险事件发生日答案：C[解答] FIDIC施工合同条件规定，合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费，以取得有竞争性的合理报价。

通用条件内以投标截止日期前第28日定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

2. 在FIDIC施工合同条件中，业主选择指定分包商应。

A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费答案：B[解答] 在FIDIC施工合同条件中，业主必须保护承包商合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。

3. 工程师在接到承包商的支付报表后天内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。

A.14B.28C.42D.56答案：B[解答] 工程师在接到承包商的支付报表后28天内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。

4. FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单应在开工日期后天之内。

A.14B.28C.30D.42答案：D[解答] FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单应在开工日期后42天之内。

5. 在FIDIC施工合同履行过程中发生的工程变更。

A.属于合同变更B.使业主和承包商的权利义务发生实质性改动C.属于合同管理D.以补充协议的方式变更答案：C[解答] 在FIDIC施工合同履行过程中发生的工程变更属于合同管理。

2010年4月高等教育自学考试三、填空题（本大题共4小题，每小题1分,共4分）31、发出文案设计竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于—-天。

32、作标技巧一般包括逐步升级法、—-、突然袭击法、先亏后赢法等报价策略。

33、我国《合同法》规定，因重大误解而订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或——变更或者撤销其合同.34、按合同的计价方式不同，建设工程施工合同主要有固定价格合同、可调价格合同和-—合同3种.四、判断题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)判断正误并说明理由，正确的在括号内划“V”，错误的划“X”,判断正误1分,说明理由2分.35、如果施工图设计不委托设计方案中选的单位设计时，建设单位应付给中选单位方案设计费,金额为该项目设计费的20%。

（)理由:36、自然人可以成为合同法律关系的主体。

()理由：37、监理合同的标的是服务.（)理由：五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分)38、邀请招标39、合同转让40、债务抵消41、仲裁六、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）42、简述必须实施建设监理的范围。

43、简述招标公告的内容。

44、简述索赔的程序.七、论述题(本大题共2小题，每小题10分，共20分）45、试述合同成立与合同生效的联系与区别。

46、论述FIDIC施工合同中指定分包商的概念和特点。

2011年4月高等教育自学考试38、在原定的投标有效期满之前，遇特殊情况招标人需要延长投标有效期的,投标人可要求对投标文件进行细微的修改。

()理由：39、合同审查的目的是为了熟悉合同.(）理由：五、名词解释（本大题共4小题,每小题3分，共12分)40、承诺41、可申请变更或撤销合同42、风险43、费用六、简答题（本大题共4小题,每小题5分，共20分)44、根据合同法的规定，合同条款一般包括哪些方面的内容？45、简述强制招标项目的范围.46、简述合同文件的解释方式。

47、简述我国工程变更的一般起因。

《FIDIC合同条款解读》培训考试试题1.下列哪一个不是目前国内外采用的招标方式? [单选题]A.公开招标B.补偿性招标(正确答案)C.邀请招标D.议标2. 合同已经结束的正式通知应该由_______提供给买方。

[单选题]A. 项目经理B. 合同管理负责人(正确答案)C. 项目控制官员D. 项目发起人或业主3.业主通常采用哪种招标的合同计价形式以期降低自己的风险? [单选题]A.成本加奖励B.固定单价C.可调总价D.固定总价(正确答案)4 一个承包商签订一分正式的书面合同用已规定的资金额安装一栋办公大楼。

当承包商开始现场安装时，他发现工作需要花的时间和材料将远远超过标书中包括的时间和材料。

他告诉业主要么给他更多资金，要么他就拒绝完成项目。

他可以这样做吗? [单选题]A. 可以，因为这个合同不能让承包商赚钱，客户应该理解这一点，因此他要么增加资金，要么取消合同。

B．可以，承包商可以已宣布合同无效。

C. 可以，因为承包商不愿履行合同。

D. 可以，但是业主有权起诉承包商违约。

(正确答案)5 “只有我老板才可以同意这个变更，但是他现在不在。

为什么我们不能只商定进度计划呢?我可以同意这一点。

”这是哪一类谈判技术? [单选题]A. 好人、坏人B. 拖延C. 不露面的人(正确答案)D. 权力有限6. 要求谈判技巧最多的三种项目情况是: [单选题]A. 和职能经理合作保证资源支持项目的可获取性;向项目团队成员提供绩效评估;制定WBSB. 制定WBS;确定主进度计划;管理项目变更C. 使用分包商;编制项目范围说明;项目开始后管理变更(正确答案)D. 确保高层管理提供项目支持;同职能经理合作;建设项目团队7.下列哪一项不是EPC合同形式的内涵: [单选题]A.设计B.采购C.施工D.调试(正确答案)8. 下列哪一项不是工程分包的基本原则是: [单选题]A.有钱大家赚(正确答案)B.易于管理操作和有效控制C.资源与优势互补D.分散风险9 EPC总承包项目管理过程中，业主最想从项目索要的是: [单选题]A. 设计水平B. 设备采购C. 施工质量D. 功能实现(正确答案)10. 合同的语言有时会造成误解或者对项目完工造成消极影响。

咨询工程师继续教育FIDIC合同条件介绍及要点分析试卷及答案100分一、判断题（每题10分，共3题，总分30分）1、竣工后检验应由承包商负责实施。

（B）A、对B、错正确2、从红皮书到黄皮书再到银皮书，承包商承担的风险逐渐减少。

（B）A、对B、错正确3、FIDIC合同条件下，工程师属于业主的人员。

（A）A、对B、错正确二、单选题（每题10分，共6题，总分60分）4、工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（A）。

A、业主管控弱B、责任单一C、实施周期短D、管理界面少正确5、当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将（B）的前一半支付给承包商。

A、期中支付B、保留金C、最终支付D、预付款正确6、DB合同条件范本中，业主的义务不包括（C）。

A、提供现场B、告知资金安排C、向承包商提供图纸D、向承包商提供工程数据正确7、17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（A）。

A、终局的，对双方具有强制约束力B、不是终局的，但对双方具有强制约束力C、是终局的，但对双方没有强制约束力D、不是终局的，对双方也没有强制约束力正确8、索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B）。

A、同期纪录B、索赔通知C、索赔报告D、索赔证据正确9、关于分包的规定，错误的是（B）。

A、承包商与分包商签订分包合同时，分包合同中应加入有关规定，使得分包合同能够在特定的情况下将分包合同转让给业主B、材料供货商需经过工程师的同意C、承包商不得将整个工程分包出去D、承包商应为分包商的一切行为和过失负责正确三、多选题（每题10分，共4题，总分40分）10、变更的情形包括（ABD）。

A、工程师指示的变更B、由法律或标准变化引起的变更C、承包商未经申请主动实施的建议D、承包商主动提出的设计优化建议正确11、FIDIC2017版中的【例外事件】包括（ABD）。

A、战争B、恐怖主义C、恶劣的气候条件D、地震正确12、下述关于预付款的规定，哪项是正确的（ACD）。

FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。

（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。

A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。

A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。

A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。

A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。

应按工程师批准的格式，（ C ）填报。

A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。

A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。

A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。

A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。

A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。

一、单选题【本题型共6道题】1.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。

当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。

A．7B．14C．28D．26用户答案：[C] 得分：5.002.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。

A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[A] 得分：5.003.关于DAAB下列表述正确的是（）。

A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.004.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。

A．工程师有权修改合同。

B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。

C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。

D．工程师一般应以书面形式签发指令。

用户答案：[A] 得分：5.005.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。

A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[C] 得分：5.006.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。

A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.变更的情形包括（）。

A．工程师指示的变更B．由法律或标准变化引起的变更C．承包商未经申请主动实施的建议D．承包商主动提出的设计优化建议用户答案：[ABD] 得分：10.002.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。

A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。

A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.004.关于履约保证的规定，正确的有（）。

FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题（1）⼀．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询⼯程师联合会）的（法）⽂缩写。

2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红⽪书（施⼯合同条件）适⽤于⼤型施⼯⼯程。

B. 黄⽪书（⽣产设备与设计-建设合同条件）适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。

C. 银⽪书（设计采购施⼯交钥匙合同条件）适⽤于EPC总承包⼯程。

D. 绿⽪书（简明合同格式）适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。

3.FIDIC施⼯合同⽂件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。

4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通⽤条件总共（15）条。

5.FIDIC施⼯合同条件规定，承包商应定期向业主/⼯程师提交（⽉) 进度报告。

6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付）。

7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括（⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施⼯合同中，⼯程接收证书标志着承包商（基本上）完成了⼯程；履约证书标志着承包商（彻底）履⾏了合同的全部义务。

9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是（⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成）。

10.国际⼯程的基本保险险别包括（施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险）。

⼆． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.⼯程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.⼯程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施⼯合同中，以下合同⽂件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后，⼀⽅希望转让合同时，不必征得另⼀⽅的同意。

2014一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案1.在施工合同实施中，"项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员"的活动属于()的内容.A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制【标准答案】C【名师解析】项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。

参见教材P324.2.建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取()的处理方法。

A.减量化处置B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解【标准答案】B【名师解析】焚烧用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害和恶臭气体的废弃物。

参见教材P267。

3.在FIDIC系列合同工作中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用( )。

A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价【标准答案】C【名师解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。

合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。

参见教材P352。

4.承包商采购的合格水泥，进入工地90天后，再次检查发现该批水泥强度值低于国家规范要求值，由此产生的损失应由()负责。

A.业主B.承包商C.生产商D.供货商【标谁答案】B【名师解析】水泥闲置超过3个月再次使用需要重新检定强度等级。

再次检查不合格不属于供货商责任，所以应当由承包商承担。

5.实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用()编制的施工成本计划。

A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额【标准答案】C【名师解析】实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。

（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。

A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。

A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。

A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。

A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。

应按工程师批准的格式，（ C ）填报。

A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。

A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。

A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。

A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。

A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。

建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

FIDIC合同条件(一)(总分55,考试时间90分钟)一、单项选择题1. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告2. 因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定( )。

A．该部分工程的价值B．减少的工程价值乘以规定费率C．合同价的减少的一半D．节省的承包单位的直接费的一半3. 因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。

A．指数法B．系数法C．公式法D．比例法4. 按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。

A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日5. 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。

A．随时B．经业主批准C．经工程师批准D．经承包商的项目经理批准6. 某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。

工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。

A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任7. FIDIC条款中，( )即国内所指的工程保修期。

A．缺陷责任期B．工程保管期C．缺陷通知期D．质量保修期8. FIDIC合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。

A．颁发工程移交证书B．履约证书C．签发最终支付证书D．承包商提交结清单9. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。

《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

四川省2014年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码 04231）（文末详见答案）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）Array在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.下列关于缔约过失责任的构成要件的叙述中，正确的是【】A.缔约过失发生在履约过程中B.一方违反了诚实信用的原则C.一方违反了平等自愿的原则D.双方的社会信誉遭受损害2.下列关于要约于承诺的表述中,错误的是【】A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销3.合同保全发生在【】A.合同未生效时B.合同被撤销后C.合同生效期间D.合同被判定无效后4.合同转让不包括【】A.合同权利的转让B.合同义务的转让C.合同权利义务的概括转移D.合同权利义务内容的改变5.依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是【】A.实际履行和损害赔偿可以同时使用B.违约金和定金不能同时使用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和损害赔偿可以用时使用6.下列各项所发生的承诺情形中有效的是【】A．受要约人超过承诺的期发出的承诺B．承诺人对要约的主要内容醉了实质性的变更C．撤回承诺的通知与承诺的同时达到要约人D．承诺被延误要约人未及时通知瘦要约人7.下列关于隐蔽工程验收的说法中正确的是【】A.验收后48小时，工程师不在验收记录上签字也能继续施工B.承包人应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知工程师验收C.工程师不能按时参加验收，应在验收前48小时向承包人提出书面延期要求D.隐蔽工程验收合格了，工程师必须在验收记录上签字后才能继续施工8.承包人采购的材料，当承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款【】A.由发包人承担B.由承包人承担C.由双方以书面形式议定D.不予调整9.按照《建筑工程施工合同(示范文本)》的规定，预付工程的时间应不迟于约定的开工日期前【】A.5天B.7天C.14天D.15天10．分包单位发生质量给发包人造成经济损失，应当【】A.由分包单位承担赔偿责任，总承包单位不承担任何责任B.由总承包单位承担赔偿责任，分包单位不承担任何责任C.由总承包单位和分承包单位按比例承担赔偿责任D.由总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任11.在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A.代理与被代理关系B.监理与被监理关系C.委托与被委托关系D.雇佣与被雇佣关系12.FIDIC施工合同各文件的解释优先顺序为【】A.合同协议书-投标书-中标函B.投标函-合同协议-中标函C.合同协议书-中标函-投标函D.中标函-合同协议书-投标函13.FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A.公开招标B.国际工程采购C.国内工程施工D.国际工程施工14.在我国，索赔事件发生多少天内，应向工程师发出索赔意向通知书？【】A.7B.14C.28D.4215.按照我国施工合同示范文本，合同实施过程中承包人提出工程变更，批准人须是【】A.设计方B.监理工程师C施工项目经理D.建设行政主管部门16.在FIDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人【】A.可以延后相应工作B.不应延误相应工作C.可以停止相应工作D.可以停止任何工作17.我国房屋和基础设施工程招标的投标保证金为投标价的2％，但最高不超过【】A.20万元B.40万元C.80万元D.100万元18.担保合同是一种【】A.从合同B.主合同D.无偿合同19.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A.和解解决争议B.调节解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议20.建设工程合同信息管理具有的特点不包括【】A.时效性B.综合性C.准确性D.复杂性二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在提后的括号内。

FIDIC工程合同管理题库1. 当一个工程项目的变更指令是由业主发出时，根据FIDIC合同条款，承包商通常应该在多长时间内提出成本和时间索赔？A. 立即. 在变更实施前C. 在变更实施后D. 项目结束后2. 如果承包商未能在合同规定的时间内完成工作，FIDIC合同条款通常规定了什么样的违约赔偿？A. 无需支付. 固定金额C. 日罚金D. 按实际损失计算3. 根据FIDIC合同，对于工程量的增减，应该如何调整合同价格？A. 按照原始报价单的价格. 按照市场价格C. 通过协商确定D. 按照工程师的评估4. 在FIDIC合同条款中，关于争端解决的第一步通常是：A. 提交仲裁. 提交法院诉讼C. 工程师的决定D. 双方协商5. 若承包商遇到不可预见的物质条件，根据FIDIC合同条款，应该采取的第一步行动是什么？A. 立即停止工作. 通知工程师并请求指示C. 自行解决问题D. 向业主报告情况6. FIDIC合同条款中，关于业主拖欠工程款的规定通常包含哪些内容？A. 利息赔偿. 工期延长C. 终止合同的权利D. 所有以上选项7. 在FIDIC合同中，工程师的角色主要包括哪些方面？A. 质量控制. 成本控制C. 进度控制D. 所有以上方面8. 如果业主希望在项目执行过程中改变某些工程的设计或规范，这通常需要遵循FIDIC合同中的哪个程序？A. 变更订单程序. 紧急工作程序C. 暂定工作程序D. 索赔处理程序9. 根据FIDIC合同条款，承包商在何种情况下可以申请延长工期？A. 设计变更. 不利的天气条件C. 业主延迟提供信息D. 所有以上情况10. FIDIC合同条款中，关于分包商的管理，以下哪项是正确的？A. 承包商对分包商的工作不负责. 业主可以直接与分包商签订合同C. 分包商的工作必须得到工程师的批准D. 分包商的付款由业主直接处理正确答案：1.2. C3. A4. C5.6. D7. D8. A9. D10. C。

一、单选题【本题型共6道题】1.关于DAAB下列表述正确的是（）。

A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.002.如果竣工检验被业主方无故延误或由业主方应负责的原因延误，且延误累计超过了14天，则视为业主已经在（）接收了该工程。

A．缺陷通知期内补充检验通过日B．工程实际移交日C．竣工检验本该完成的日期D．雇主实际使用日用户答案：[C] 得分：5.003.17版合同条件下，针对工程师做出的裁定，如果合同双方未在收到工程师裁定后28天内发出不满意通知，则该裁定的效力是（）。

A．终局的，对双方具有强制约束力B．不是终局的，但对双方具有强制约束力C．是终局的，但对双方没有强制约束力D．不是终局的，对双方也没有强制约束力用户答案：[A] 得分：5.004.在DB合同条件下，由承包商设计，经工程师审核后用于工程施工，如果出现错误，应由（）负责。

A．工程师B．业主C．承包商D．业主代表用户答案：[C] 得分：5.005.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。

A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件用户答案：[A] 得分：5.006.EPC合同从价格类型上来说是（）。

A．单价合同B．可调总价合同C．固定总价合同D．成本补偿合同用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。

A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.002.FIDIC《EPC/Turnkey项目合同条件》的适用范围包括（）。

A．固定总价合同，按里程碑支付B．采用比较宽松的管理方式C．项目风险大部分由承包商承担D．业主负责大部分设计工作用户答案：[AC] 得分：2.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。