10千伏电力施工合同范本正规范本(通用版)

10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。

一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。

2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。

二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。

2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。

三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。

2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。

四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。

2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。

五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。

六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。

2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。

10千伏电力施工合同范本一、合同双方甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________1.1 供电方：指合同甲方，即负责电力供应和管理的单位或个人。

1.2 施工方：指合同乙方，即承担10千伏电力施工任务的单位或个人。

1.3 10千伏电力施工：指对10千伏电力线路、设备及其配套设施进行新建、改建、扩建、维修、调试等工作的施工活动。

二、工程内容和范围2.1 工程内容（1）新建10千伏电力线路及配套设施；（2）改建、扩建10千伏电力线路及配套设施；（3）维修、调试10千伏电力线路及配套设施；（4）甲方委托的其他相关施工任务。

2.2 工程范围（1）甲方指定的施工地点；（2）甲方提供的施工图纸及施工方案所涉及的施工范围；（3）根据施工需要，乙方在施工过程中所涉及的周边区域。

三、合同工期3.1 工程工期本合同工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。

3.2 工期延误如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方因此产生的合理费用；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、合同价格4.1 合同总价本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2 支付方式（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）施工进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；（3）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50%。

五、工程质量及验收5.1 工程质量乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

5.2 工程验收工程验收分为阶段验收和竣工验收。

阶段验收合格后，乙方方可进行下一阶段施工。

工程峻工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的50%。

六、合同变更和解除6.1 合同变更双方协商一致，可以对本合同进行变更。

6.2 合同解除（1）在合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方可以解除合同；（2）一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。

10千伏电力施工合同范本《10 千伏电力施工合同范本》甲方（供电方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（用电方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、电力供应1. 甲方将按照国家规定和本合同的约定，向乙方提供 10 千伏电力。

2. 电力供应的地点为[项目地点]。

3. 电力供应的时间为[开始时间]至[结束时间]。

二、电力质量1. 甲方应保证向乙方提供的电力质量符合国家规定的标准。

2. 如乙方发现电力质量不符合标准，应及时通知甲方，甲方应在[合理时间]内解决。

三、电价及电费结算1. 电价为每千瓦时[电价]元。

2. 电费结算方式为[结算方式]，乙方应在每月[结算日期]前向甲方支付上月电费。

3. 如乙方逾期支付电费，甲方有权按照逾期天数收取滞纳金。

四、合同期限1. 本合同的有效期为[合同期限]，自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同期满前，双方应协商是否续签合同。

五、双方权利义务1. 双方应按照本合同的约定履行各自的义务。

2. 甲方应保证电力供应的稳定性和安全性，如因甲方原因导致乙方停电，甲方应承担相应的责任。

3. 乙方应按照国家规定和本合同的约定使用电力，不得私自改变用电性质或向第三方转供电力。

4. 乙方应按时支付电费，如逾期支付，应承担违约责任。

六、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。

2. 如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。

10KV电力工程施工合同范本甲方（发包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]乙方（承包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]鉴于条款：甲方欲进行10KV电力工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的10KV 电力工程施工事宜达成如下协议。

第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[具体规模，如线路长度、变电站容量等]第二条工程质量乙方必须按照国家和行业的相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。

第三条工程进度1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 工程进度计划：[具体进度计划表]第四条合同价格1. 本工程合同总价为：[金额]元人民币。

2. 价格构成：[详细列出价格构成，如材料费、人工费、管理费等]。

第五条付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度，甲方分期向乙方支付进度款。

3. 竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[百分比]%。

4. 质保金：合同总价的[百分比]%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。

第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付合同总价的[百分比]%。

2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的一切损失。

第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的合同范本，具体合同内容需要根据实际情况和当地法律法规来确定。

第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（建设方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________鉴于：1. 甲方根据国家电力发展规划和地方电网建设需求，决定建设10kV电力线路工程。

2. 乙方具备相应的施工资质和经验，愿意按照甲方的要求承担该10kV电力线路工程的施工任务。

双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10kV电力线路工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括线路架设、杆塔安装、变压器安装、接地装置等。

1.4 工程规模：____________________1.5 工程工期：自合同签订之日起____个月。

第二条工程造价及付款方式2.1 工程造价：本工程总造价为人民币____元整（大写：____元整）。

2.2 付款方式：（1）合同签订后，乙方提交工程预付款，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到设计要求后，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____个工作日内支付工程进度款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程尾款，尾款金额为合同总价款的____%；（4）甲方有权根据工程实际情况调整付款比例和时间。

第三条施工质量要求3.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

3.2 乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时进行处理。

3.3 甲方有权对施工质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程部分，乙方应无条件返工直至合格。

10KV电力工程施工合同范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行10KV电力工程施工项目，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就10KV电力工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________10KV电力工程。

2. 工程地点：_______________。

3. 工程规模：包括但不限于新建、改建或扩建10KV电力线路及相关设施。

4. 工程质量：符合国家及行业相关标准和规范要求。

5. 工期要求：自合同签订之日起____个月内完成。

二、合同价款1. 工程总造价为人民币____万元整（¥______），包含所有材料费、人工费、管理费等。

2. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

三、施工责任1. 乙方负责组织施工，并保证工程质量满足合同要求。

2. 甲方负责提供必要的施工条件，并协助解决施工过程中的问题。

四、工程变更与索赔1. 如遇设计变更或现场条件变化导致工程量增减，双方应协商调整合同价款。

2. 因甲方原因造成工期延误的，甲方应承担相应责任；因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任。

五、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全管理制度。

2. 发生安全事故时，乙方应及时处理并报告甲方及有关部门。

六、质量保证1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和行业标准。

2. 工程竣工后，应由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用。

七、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日。

10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。

二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。

三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。

四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。

五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。

六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。

七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。

八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。

九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。

十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。

十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。

甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。

10千伏电力施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行10千伏电力施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：10千伏电力施工工程。

1.2 工程地点：____________________。

1.3 工程范围：包括但不限于基础开挖、杆塔安装、线路架设、电缆敷设、变电站建设等。

1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。

第二条合同价款2.1 工程总价款为人民币（大写）：____________________（￥_________）。

2.2 价款支付方式：按照工程进度分阶段支付。

2.3 价款支付时间：具体支付时间按照工程进度和验收情况确定。

第三条工程期限3.1 工程开工日期：____________________。

3.2 工程竣工日期：____________________。

3.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。

第四条甲方义务4.1 甲方负责提供施工所需的场地、水源、电源等条件。

4.2 甲方应按合同约定支付工程款。

4.3 甲方应协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系。

第五条乙方义务5.1 乙方负责按照合同约定完成工程，并保证工程质量。

5.2 乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。

5.3 乙方应按期完成工程，并及时通知甲方进行验收。

第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。

6.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。

6.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。

第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款，应按日支付未付款项千分之五的违约金。

7.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。

10千伏电力施工合同范本正规范本(2024版)合同编号：__________合同双方：甲方：全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力需求方，乙方为电力供应方，双方就10千伏电力施工项目达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方根据甲方要求，负责10千伏电力施工项目的规划、设计、设备采购、施工、验收及保修等工作。

二、合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度付款申请。

甲方应在收到申请后的10日内完成付款。

2.3 合同价款支付方式：__________。

三、工程进度与质量3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成施工。

如乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

3.2 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。

如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。

3.3 工程验收标准：__________。

四、合同的变更与解除4.1 合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。

4.2 合同变更或解除的条件：__________。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

10千伏电力施工合同范本《10 千伏电力施工合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：10 千伏______电力工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于 10 千伏线路架设、变压器安装、开关柜安装、电缆敷设等（具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准）二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和规程，确保工程安全可靠运行。

2. 乙方应按照施工图纸和甲方的要求进行施工，施工过程中接受甲方及监理单位的监督和检查。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币（大写）：________________元（小写：￥______元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。

2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）及时向乙方提供施工图纸和相关技术资料；（3）按合同约定支付工程价款；（4）协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10千伏电力施工合同范本(2024版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 合同相关术语及定义2. 工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工地点2.4 施工期限3. 合同价格及支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 施工要求及标准4.1 施工质量标准4.2 施工安全标准4.3 环境保护标准4.4 施工技术要求5. 合同的履行与监督5.1 甲方监督权5.2 乙方施工义务5.3 丙方配合义务5.4 工程验收6. 违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任6.3 丙方违约责任7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 诉讼管辖8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件9. 合同的终止与失效9.1 合同终止条件9.2 合同失效条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密责任11. 合同的生效、修改与补充11.1 合同生效条件11.2 合同修改条件11.3 合同补充条件12. 法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 解除合同的条件和方式14. 附件14.1 工程设计文件14.2 施工图纸14.3 相关技术规范第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义1.4 合同相关术语及定义（1）10千伏电力工程：指在甲方指定的地点，由乙方按照本合同约定的施工内容和标准进行的10千伏电力线路及其配套设施的施工工程。

（2）施工期限：指乙方完成本合同约定的施工内容的期限，自本合同签订之日起至_______日止。

（3）合同总价：指乙方完成本合同约定的施工内容后，甲方应支付给乙方的总金额，具体金额详见附件。

合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行10千伏电力施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：10千伏电力线路及配套设施的新建、改建、扩建等施工内容。

第二条合同工期2.1工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。

2.2如因不可抗力因素导致工期延误，甲乙双方应协商解决，并签订书面补充协议。

第三条工程质量3.1乙方应按照国家电力行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和验收报告。

3.3如工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定。

第四条合同价款及支付方式4.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

4.2甲方分阶段支付合同价款，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后_______日内，支付合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，支付合同价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，支付合同价款的_______%；（4）工程保修期满且无质量问题后_______日内，支付合同价款的_______%。

第五条工程变更5.1如甲方需对工程范围、标准、要求等进行变更，应书面通知乙方。

乙方应在收到通知后_______日内提出变更建议，经双方协商一致后签订书面变更协议。

5.2变更协议签订后，甲乙双方应按照约定履行合同义务。

第六条工程验收6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和验收申请。

甲方应在收到报告和申请后_______日内组织验收。

6.2验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书。

第七条工程保修7.1乙方对施工范围内的工程质量和安全负责，并承担保修责任。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版10千伏电力施工协议详细格式样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同金额3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工程期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量检验5.3 质量保证第六条材料供应6.1 材料种类6.2 材料质量6.3 材料供应时间第七条施工设备7.1 设备清单7.2 设备质量7.3 设备使用及维护第八条安全生产8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全生产责任第九条合同变更9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 变更费用第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任10.3 违约赔偿第十一条争议解决11.1 争议方式11.2 争议时效11.3 争议地点第十二条合同解除12.1 解除条件12.2 解除程序12.3 解除后果第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 保密违约第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：×××供电公司1.1.2 单位地址：××省××市××区××路××号1.1.3 联系人：×××1.1.4 联系电话：×××××××××1.2 承包方1.2.1 单位名称：×××电力建设有限公司1.2.2 单位地址：××省××市××区××路××号1.2.3 联系人：×××1.2.4 联系电话：×××××××××第二条工程概况2.1 工程名称：10千伏电力施工项目2.2 工程地点：××省××市××区××路××号2.3 工程规模：新建10千伏线路××公里，配变台区××个2.4 工程内容：包括但不限于线路塔架建设、电缆敷设、配电设备安装、调试等第三条合同金额3.1 合同总价：人民币××万元整（大写：人民币××万××仟××佰××拾×元整）3.2 支付方式：银行转账3.3 支付进度：合同签订后七个工作日内支付合同总额的30%，工程验收合格后支付合同总额的60%，剩余10%作为质量保证金，质保期满后无息退还。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版10千伏电力施工协议详细格式样本一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 支付条件第四条工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工期延误第五条责任与义务5.1 甲方责任5.2 乙方责任5.3 丙方责任第六条变更与调整6.1 变更范围6.2 变更程序6.3 变更费用第七条违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 丙方违约第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约责任第十一条法律适用与解释11.1 法律适用11.2 合同解释第十二条其他条款12.1 不可抗力12.2 附加条款12.3 附件第十三条附件13.1 工程设计文件13.2 施工图纸13.3 技术规范13.4 其他相关文件第十四条合同签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××电力公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3 丙方名称：×××电力设备供应商地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.4 术语定义1.4.4 工程：指由供电方提供的220kV输电线路新建及改造工程。

10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方法人电话]鉴于甲方因工程建设需要实施临时用电工程，故依据相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：XX工程临时用电工程。

工程地点：[具体地点]。

工程内容：包括临时用电的设计、安装、调试、运行维护及拆除等。

电压等级为10kv。

工程规模：[具体规模描述]。

技术标准：符合国家及地方相关电力行业标准。

二、承包方式及工程期限乙方采取包工包料的方式承包本工程。

工期按以下约定执行：自合同签订之日起XX日内完成设计安装，具备通电条件；保证安全稳定供电直至甲方工程结束，总体工程期限预计不超过XX个月。

因不可预见因素导致工期延误的，双方协商顺延。

三、工程造价及付款方式本合同工程造价暂定为人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。

结算时根据实际发生的工程量，按照本合同约定的单价进行调整。

付款方式如下：签订合同后预付XX%；工程完工验收合格后支付XX%；余款作为质保金，自验收合格之日起满一年后支付。

支付形式采用银行转账或双方约定的其他方式。

四、工程质量与安全要求乙方必须严格按国家有关规范和要求进行施工，确保工程质量与安全达到合同要求的标准。

施工过程中如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

乙方应建立健全安全管理体系和质量控制体系，确保施工质量和安全。

五、双方责任与义务篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲方需要实施一项10KV临时用电工程，特委托乙方进行该工程的实施。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：10KV临时用电工程。

10kv临时用电工程施工合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________法定代表人：______________________地址：____________________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：______________________地址：____________________________鉴于：甲方因工程需要，需在指定区域内安装10KV临时用电设施；乙方具有相应的资质及能力，能够完成甲方所需的10KV临时用电工程的施工任务。

经双方友好协商，就本工程的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________________________1.2 工程地点：_________________________________________1.3 工程内容：包括但不限于设计、材料采购、施工安装、调试、验收等。

1.4 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。

第二条工程造价与付款方式2.1 本工程总价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥_________元）。

2.2 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；- 进度款：工程进行至50%时，甲方向乙方支付合同总价的40%；- 验收款：工程竣工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%；- 质保金：剩余5%作为质保金，在质保期满且无质量问题后7个工作日内一次性付清。

第三条双方权利与义务3.1 甲方权利与义务3.1.1 提供施工场地及相关条件，保证乙方正常施工；3.1.2 按照约定支付工程款；3.1.3 组织工程验收工作。

3.2 乙方权利与义务3.2.1 按照国家相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合要求；3.2.2 按时提交工程进度报告及相应资料；3.2.3 在施工过程中采取有效措施保障人员安全，避免发生安全事故；3.2.4 完成工程后提供完整的技术文件及保修服务。

高压10kv施工合同范本
甲方：（施工单位名称）
地址：（地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方：（施工单位名称）
地址：（地址）
法定代表人：（法定代表人姓名）
联系电话：（联系电话）
鉴于甲方拥有高压10kV电力工程项目的施工资质和能力，乙方愿意委托甲方作为该项目
的承包商进行施工，双方经友好协商一致，达成如下合同：
一、工程名称：高压10kV电力工程项目
二、工程地点：（具体地址）
三、工程范围：包括但不限于电力线路敷设、变电站建设、设备安装等内容
四、工程工期：自合同签订之日起，至工程竣工验收结束，约定工期为（具体工期）
五、工程质量要求：按照相关国家标准和规定进行施工，确保施工质量符合要求。

六、工程费用：总工程费用为（具体金额），分期支付，具体支付方式双方另行协商确定。

七、违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

八、法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方如有争议应友好协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、其他事项：双方如有补充约定的，应另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有
同等效力。

本合同经双方盖章确认后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人签字：日期：
乙方（盖章）：
法定代表人签字：日期：。

10k配电施工合同完整版第一部分：引言本合同由各方共同订立，即委托方（简称“甲方”）和承包方（简称“乙方”），双方经自愿协商，达成合同内容：第二部分：合同条款第一条：合同目的和范围甲方委托乙方进行10k配电施工工程。

施工范围包括但不限于：配电设备的安装与调试配电线路的布置与连接配电箱、电缆等器材的采购和安装相关设备的测试与验收第二条：施工期限双方约定施工工期为X个月。

具体施工开始时间由双方协商确定。

如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应违约责任。

第三条：施工条件与要求1.甲方需提供施工场地，确保场地清洁、安全；2.甲方需按时提供所需的配电设备和材料；3.甲方需提供相关工程图纸和技术规范；4.甲方需提供必要的协助和配合。

第四条：施工费用及支付方式1.施工费用总额为10,000元；2.支付方式分为两阶段：•阶段一：签订合同后，甲方需提前支付总金额的50%；•阶段二：施工结束后，乙方完成工程验收，甲方需支付剩余金额。

第五条：质量保证和验收标准1.乙方保证施工工程质量符合国家相关标准和要求；2.施工完成后，甲方有权进行工程的验收，不合格部分由乙方负责整改，直到满足验收标准为止。

第六条：违约责任1.如果甲方未按时支付款项，应按照应付金额的2%向乙方支付逾期违约金；2.如果乙方未按时完成工程交付，应按照应付金额的2%向甲方支付逾期违约金。

第七条：合同变更和解除1.双方均可协商一致，可对合同进行部分或全部变更；2.双方经协商一致，可解除合同。

第八条：争议解决本合同的解释和执行均适用的法律。

如双方就本合同的解释或履行发生争议，应协商解决，协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分：合同签署本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方： _____________________乙方： _____________________日期：_________________。

10KV电力工程施工合同范本(2024版)甲方(承包商):_________________ 乙方(业主):__________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承担的10KV电力工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 本合同项下的工程为10KV电力工程施工，具体工程地点为：________________。

1.2 工程内容主要包括：电缆敷设、变压器安装、配电室建设、高压线路架设等。

第二条工程质量2.1 甲方应按照国家有关规定和标准，保证工程质量符合设计要求、施工规范和技术标准。

2.2 甲方应按照合同约定的时间完成工程，并保证工程安全、可靠、耐久。

第三条工程造价3.1 本工程的总造价为人民币：________________元(大写：______________________)。

3.2 甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款项。

第四条工程保修期4.1 自本合同签订之日起，本工程实行免费保修期为______年/月/日，保修期满后，甲方应对工程进行定期检查和维护。

第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同约定的时间、质量、造价等要求履行义务，造成乙方损失的，应承担违约责任，赔偿乙方因此而遭受的全部损失。

5.2 若乙方未按照本合同约定的时间、数量、质量等要求提供必要的资料、设备、场地等，造成甲方无法按期完成工程的，应承担违约责任，赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，如不能协商解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会裁决。

第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.3 本合同正本或副本均具有法律效力。

任何修改或补充均须以书面形式作出，并由双方代表签字盖章后方可生效。