建设工程合同管理3

建设工程管理合同6篇建设工程管理合同 (1) 发包方：________________(以下简称甲方) 承包方：______________(以下简称乙方)根据甲乙双方协商，甲方将______________________ 工程承包给了乙方施工，为明确双方职责，确保工程顺利完工，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。

遵循平等自愿、公平和诚信的原则。

双方协商一致，就本工程具体情况，达成以下条款：一、工程名称：_____________________________________二、工程地点：_____________________________________三、工程价款：按图纸实际建筑面积50元/㎡,工程面积2772平方米，工程总价138600元四、工程承包方式及范围：1、承包方式：包工不包料2、承包范围：本工程图纸范围内的钢结构、墙板、屋面板的加工制作及安装，施工所需的工具及电缆、电线(包含切割片、焊条等)乙方自负，施工过程中所需的脚手架及吊车由甲方负责。

注;工程中钢结构的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的补刷。

五、验收标准：乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，施工过程中甲方逐项验收，确认合格，施工完毕验收完毕。

六、工程开竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停电等造成的延误，工期顺延。

七、付款方式：本工程乙方进场甲方支付10000元生活费，主钢立完，甲方支付人工费总额的___，次钢安装完再付总额的______%,墙板安装完再付总额的______%,顶板安装完再付总额的______%,余款待工程竣工验收合格后十五天内一次付清。

墙板、屋面板安装完毕，付工程人工总费的_____%，在竣工验收合格后十五日内余款一次付清。

八、甲乙双方责、权、利：甲方必须保证乙方施工所需材料及时足额供应，若材料短缺造成工期延误，乙方不承担任何责任。

建设工程合同管理是确保工程项目施工过程中所发生的或所涉及到的一切经济、技术合同的签订、履行、变更、索赔、解除、解决争议、终止与评价的全过程进行有效管理的工作。

合同管理对于保障工程建设项目的顺利进行和维护各方合法权益具有重要意义。

本文将从以下几个方面阐述如何进行建设工程合同管理。

一、建立健全施工项目合同管理制度1. 合同归口管理制度：明确合同管理的归口部门，统一负责合同的签订、履行、变更、解除等工作。

2. 考核制度：设立合同管理考核指标，对合同管理的有效性进行评价，提高合同管理人员的工作积极性。

3. 合同用章管理制度：明确合同用章的审批权限和使用范围，确保合同章的使用合规、合法。

4. 合同台账、统计及归档制度：建立合同台账，对合同的签订、履行、变更等情况进行详细记录，定期进行统计分析，并将合同资料归档保存。

二、提高合同业务人员法律意识和专业素质1. 定期组织合同管理人员、项目经理及有关人员进行合同法律知识培训，提高合同业务人员的法律意识和专业素质。

2. 邀请专业律师或法律顾问为合同管理人员提供法律咨询和指导，解答合同管理过程中遇到的问题。

三、谈判签约阶段的合同管理1. 了解对方的信誉，核实其法人资格及其他有关情况和资料，确保对方具备履行合同的能力。

2. 监督双方依照法律程序签订合同，避免出现无效合同、不完善合同，预防合同纠纷发生。

3. 组织配合有关部门做好施工项目合同的鉴证、公证工作，确保合同的合法性。

四、合同履行阶段的合同管理1. 建立合同履行监控机制，对合同的履行情况进行定期检查，确保合同条款得到有效执行。

2. 加强合同变更管理，对变更事项进行严格审查，确保变更内容的合法性、合理性。

3. 及时妥善处理合同争议和纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，维护合法权益。

4. 认真履行合同索赔程序，依据合同条款和法律法规，合理提出索赔请求，维护合法权益。

五、合同终止与评价阶段的合同管理1. 严格按照合同约定办理合同终止手续，确保合同权利义务的彻底解除。

建设工程合同管理书3篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：______________________（二）工程地点：______________________（三）工程规模：______________________（四）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在工程建设过程中的权利与义务，确保工程按期完成，质量达标，双方共同遵守合同条款，实现合作共赢。

三、合同范围及工作内容（一）乙方工作内容包括：设计、施工、验收等全过程服务。

具体包括但不限于以下内容：1. 工程施工图设计；2. 工程施工及质量控制；3. 工程进度款的申报与审核；4. 工程竣工验收及资料整理。

（二）甲方工作内容包括：提供工程建设所需的相关文件、资料及现场条件等。

四、合同价格及支付方式（一）工程合同总价：人民币_________元整（¥______）。

（二）支付方式：本合同签订后，甲方按以下比例向乙方支付款项：1. 预付款：合同签订后______日内支付合同总价的______%；2. 进度款：根据工程进度，按实际完成工程量支付；3. 竣工款：工程竣工验收合格后______日内支付合同总价的______%；4. 质保金：留合同总价的______%作为质保金，质保期为______年。

五、工期及进度要求（一）工程开工日期：______年______月______日。

（二）工程竣工日期：______年______月______日。

（三）乙方应按甲方要求的工期组织施工，确保工程进度。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，共同协商解决方案。

2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。

A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

建设工程合同管理考试模拟试卷21.依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行扣保时，下列说法正确的是（）A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议3.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（）A．《中华人民共和国合同法》B．《中华人民共和国民法通则》C．《中华人民共和国招标投标法》D．《中华人民共和国建筑法》4.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）A．行为B．事件C．法律事实D．后果5.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A．投保人B．被保险人C．受益人D．保险人6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的什同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行7.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（）A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任8.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。

建设工程合同管理制度第一条总则为规范建设工程合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条管理原则（一）公平公正原则：合同的订立、履行、变更和解除应当遵循公平、公正、公开的原则，确保合同双方的权益得到平等保护。

（二）诚实信用原则：合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得有欺诈、胁迫等违法行为。

（三）合法性原则：合同内容应当符合法律法规的规定，不得含有违反法律、行政法规的条款。

第三条合同订立管理（一）合同起草：合同由项目负责人负责起草，内容应包括合同条款、工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式等。

（二）合同审核：合同草案经项目负责人审核后，提交公司总经理审批。

总经理审批通过后，合同方可签订。

（三）合同签订：合同由公司法定代表人或者其授权的代表签订。

授权代表签订合同时，应当提交法定代表人授权书。

第四条合同履行管理（一）合同履行：合同当事人应当按照合同约定履行各自的义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

（二）合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，双方当事人应当协商一致，并签订书面变更协议。

（三）合同解除：合同履行过程中，如需解除合同，双方当事人应当协商一致，并签订书面解除协议。

第五条合同价款管理（一）合同价款：合同价款应当根据工程量清单、设计文件、施工图纸等确定，实行固定价格的，应当明确价格调整机制。

（二）支付方式：合同价款的支付方式分为预付款、进度款和尾款。

预付款在合同签订后支付，进度款按照工程进度按月支付，尾款在工程验收合格后支付。

（三）价款纠纷：合同价款纠纷应当按照合同约定解决，双方当事人可以协商解决，也可以请求工程所在地的人民法院解决。

第六条合同档案管理（一）合同归档：合同签订后，由项目负责人负责将合同正本提交公司档案管理部门归档。

（二）档案查询：公司内部各部门可以查询归档的合同，但不得泄露合同内容。

建设工程监理合同管理论文3篇篇1建设工程监理合同管理论文摘要：建设工程监理是建设项目中的重要环节，监理合同的签订和管理对于确保工程质量和项目进度具有重要意义。

本文从监理合同的签订、履行和管理等方面进行探讨，旨在提高建设工程监理的规范化和效益性。

关键词：建设工程监理，监理合同，管理一、引言建设工程监理作为工程建设质量的把关者，其作用不可忽视。

在建设工程中，监理合同的签订和管理是建设过程中的关键环节，直接影响到工程的质量、安全和进度。

因此，建设工程监理合同的管理至关重要。

本文将从监理合同的签订、履行和管理等方面进行深入探讨，希望为建设工程监理的规范化和高效管理提供一些借鉴和思考。

二、监理合同的签订监理合同是监理单位与建设单位签订的约定，规范了监理工作的范围、内容、责任和义务等。

监理合同的签订应注意以下几个方面：1. 合同内容的明确监理合同应当明确监理单位的监理范围、监理内容、监理期限、监理报酬等具体内容，防止出现监理职责不清晰、监理费用不明确的情况。

2. 权责清晰监理合同应当明确监理单位和建设单位的权责义务，规定双方在工程建设过程中的责任和义务，避免出现监理单位与建设单位之间的责任纠纷。

3. 紧密结合实际监理合同应当结合具体的工程项目实际情况，根据工程特点和项目需求，制定针对性的监理合同，确保监理工作能够顺利进行。

三、监理合同的履行监理合同的履行是监理工作中的关键环节，监理单位应当认真履行监理合同中的各项责任和义务，确保监理工作的顺利开展。

监理合同的履行应注意以下几点：1. 严格执行监理制度监理单位应当严格执行监理制度，按照监理合同规定的监理范围和内容进行监理工作，确保监理工作的全面和深入。

2. 完善监理记录监理单位应当及时做好监理记录，记录工程施工情况、质量验收情况等重要信息，确保监理工作的记录真实可靠。

3. 及时反馈问题监理单位应当及时向建设单位反馈工程质量和安全问题，提出改进建议和监理意见，协助建设单位解决工程问题，确保工程质量和安全。

建设工程勘察设计合同管理(三)(总分67, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.建设工程设计合同履行时，( )不是承包人的义务。

•A．提供有关设备的技术资料•B．向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作•C．修改预算•D．确定设计深度SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 本题中A、B、D很显然是在设计合同签订前应该完成的工作，所以此三项工作属于发包人的义务，而C选项是属于承包人的义务。

2.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。

•A．不退定金•B．按设计费一半支付•C．按全部设计费支付•D．不支付设计费SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的( )。

•A．10%•B．20%•C．30%•D．40%SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。

4.某设计合同，双方约定设计费10万元，定金为2万元。

当设计人完成设计工作30%，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

•A．3万元•B．5万元•C．7万元•D．10万元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段设计费的全部支付。

建设工程项目合同管理措施1合同管理原则1.1依法办事、全面管理在本工程项目建设管理过程中，一切活动遵守中国法律、法规和地方法规、遵循国际惯例，强调法律至高无上的地位和作用。

充分发挥本投标人合同管理体制的行为规范职能和过程控管职能，合理利用计算机网络的管理手段，对建设过程的管理行为、经济行为、建设过程行为、机制运营行为等进行全面调控、管理。

1.2依合同治管理通过法律的保障和合同管理机制、审批程序的有效运行，确保合同管理的灵魂作用，确保其主导地位。

在本项目管理过程中，本投标人将通过合同的合法签订、和管理，将业主与本投标人、本投标人内部各方、本投标人与参与施工、协作、管理等各方的权利、义务、责任等一切行为，规范在合同执行前，从而实现体制、机制、程序的建立，措施、手段的运用和执行有章可循。

使本项目的全过程管理，都在合同管理的调控下相互联系、相互制约，实现成本、进度、质量等各项指标的最佳效果。

1.3以管理保条约在条约签订、执行、管理过程中充裕发挥条约管理人员的专业管理和创新的团队管理优势，完成组织的系统化、管理的具体化、程序的规范化、防范的严密化。

运用现代化手段，坚持诚信、公正、公正、公布的原则，实行主动的静态管理，确保条约的顺利执行，充裕发挥其职能和作用，使本工程建设管理过程进入依条约治管理，以管理保条约的良好局面。

2合同管理体制与职能2.1条约管理体制条约管理体制是依据条约管理原则，在本工程总承包管理过程中依法对条约全面管理、运行的管理体制。

本体制在本招标人的统一管理下工作，形成包括条约相关各方参与的条约管理团队，充裕表现全员参与管理的理念。

在此基础上，我们设立专门的条约管理部门及辅助管理机构。

条约管理部门首要职责是负责条约签订和条约全面执行。

辅助管理机构首要职责是提供法律、风险、信息等方面法律咨询保障及其他技术撑持。

2.2管理职能说明1）核心管理职能*负责制定适用于本工程总承包管理要求，符合本投标人与业主总承包合同原则的标准合同范本、招标文件；*对拟参与本项目工程施工、合作方资质及合法身份等进行前期审查；*订立并签署施工合同、劳务合同、技术合作合同、材料设备采购/加工/订货合同、材料/设备租赁合同、商务合同、管理合同等；*负责制定监控、搜检条约执行情况的量化指标，归入信息管理网络；*有计划的对各类条约的执行过程情况进行搜检，将搜检结果进行综合分析，对已经出现的或有可能出现的问题，从条约管理角度提出解决方案及意见，进行循环静态的搜检与反馈，确保条约的顺利执行；*负责合同的变更、补充、修订、索赔、保全及诉讼等事宜；*负责项目建设合同方面的全面验收及结论处理；*协同经济管理、质量管理、工程管理的相关部门，对条约中约定的质量、进度、经济等各方面最重要指标的执行状态进行日常管理工作。

2023年春江苏开放大学工程建设合同管理形考三作业试题列表单选题题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：21按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。

A使施工场地具备施工条件B提供施工场地的地下管线资料C做好施工现场地下管线的保护工作D组织设计交底正确答案：C老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：22施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。

A发包人B监理单位C工程师D承包人正确答案：D老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。

A发包方B承包方C发包方和承包方协商D发包方和承包方共同正确答案：A老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：24按照施工合同示范文本的规定，由于（）原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。

A发包人未按约定提供施工场地B发生不可抗力C设计变更D承包人的主要施工机械出现故障正确答案：D老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：25因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。

合同解除后，双方约定的（）条款仍然有效。

A质量控制B投资控制C支付和结算D担保正确答案：C老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：困难得分：26建设工程施工合同示范文本由____、通用条款和专用条款三部分组成。

( )A协议书B招标文件C投标书D质量保修书E合同书正确答案：A老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：27某合同规定的缺陷责任期为一年。

在试运行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。

按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（）个月为止。

A12B15C24D25正确答案：C老师点评：题型：单选题客观题分值2分难度：较难得分：28一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。

招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位，建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书，向教育局提出项目申请，由教育局发文，向发改委提出立项申请。

2.发改委发文，对项目进行立项审批。

（行政服务中心发改委窗口，5个工作日）3.凭发改委批文到国土局办理征地手续，申领建设用地规划许可证；土地勘查中心对项目用地进行测量勘查，形成地形图、红线图，电子图刻盘。

（国土局、土地勘测中心，10个工作日）（见附件1、2、3、4、5、6）4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。

（校管站发标，市规划局用地规划处组织招标，，15个工作日）（见附件7）5.各设计单位进行整体规划方案设计（30－45个工作日）。

6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审，修改完善（20－25个工作日）。

7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请，设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。

（市规划局用地规划处，15个工作日）（见附件8）8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告（10个工作日）；可研报告报市发改委审批。

同步可向市（区）环保局提出环境评审申请，由环保局推荐单位编写环评报告（10个工作日），并办理污水排放协议（污水排放管理处，5个工作日）和废油脂处理协议（有处理废油脂资质的公司）。

9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计（即扩初设计）和投资概算（20个工作日）。

初步设计方案报发改委审批。

（见附件9、10、11、12、13）10.发改委对初步设计方案组织设计审查会，邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善，提出修改意见。

11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见（5个工作日），如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批，交纳相应人防费用（5个工作日）。

⼀、政府⾏政主管部门对招标投标的监督1.必须进⾏招标的采购范畴、具体情况、项⽬必须以招标⽅式进⾏⼤型基础设施、公⽤事业等涉及社会公共利益、公众安全的项⽬⼯程项⽬的国家投资、融资的项⽬总体范畴使⽤国际组织或者外国政府贷款、援助资⾦的项⽬　施⼯单项合同估算价在200万元⼈民币以上必须进⾏招标的具体重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元⼈民币以上情况勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元⼈民币以上依法必须全部使⽤国有资⾦投资的进⾏招标的国家资⾦投资占控股的项⽬　国有资⾦投资占主导地位的 2.不进⾏招标时，采⽤直接委托⽅式发包的建设任务 （1）涉及国家安全、国家秘密的⼯程； （2）抢险救灾⼯程； （3）利⽤扶贫资⾦实⾏以⼯代赈、需要使⽤农民⼯等特殊情况； （4）建筑造型有特殊要求的设计； （5）采⽤特定专利技术、专有技术进⾏勘察、设计或施⼯； （6）停建或者缓建后恢复建设的单位⼯程，且承包⼈未发⽣变更的； （7）施⼯企业⾃建⾃⽤的⼯程，且该施⼯企业资质等级符合⼯程要求的； （8）在建⼯程追加的附属⼩型⼯程或者主体加层⼯程，且承包⼈未发⽣变更的； （9）法律、法规、规章规定的其他情形。

3.不同标的的招标需满⾜的条件 （1）建设⼯程已批准⽴项； （2）向建设⾏政主管部门履⾏了报建⼿续，并取得批准； （3）建设资⾦能满⾜建设⼯程的要求，符合规定的资⾦到位率；（4）建设⽤地已依法取得，并领取了建设⼯程规划许可证； （5）技术资料能满⾜招标投标的要求； （6）法律、法规、规章规定的其他条件。

4.招标⼈应满⾜的条件 （1）有与招标⼯作相适应的经济、法律咨询和技术管理⼈员； （2）有组织编制招标⽂件的能⼒； （3）有审查投标单位资质的能⼒； （4）有组织开标、评标、定标的能⼒。

5.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是[依法成⽴的组织]. 6.招标代理机构应具备的基本条件包括：[有从事招标代理业务的营业场所和相应资⾦]、[有能够编制招标⽂件和组织评标的相应专业能⼒]、[有可以作为评标委员会成员⼈选的技术、经济等⽅⾯的"专家库"]. 7.依法必须招标的建筑⼯程项⽬，在发布招标公告或者发出招标邀请书前，须持有关材料到[县级以上地⽅⼈民政府建设⾏政主管部门]备案。

建设工程施工合同管理三PPT课件合同文档示例：目录：一、合同双方基本信息二、合同背景和目的三、合同范围和内容四、合同价格和支付方式五、合同履行期限和验收标准六、合同变更和解除七、违约责任八、争议解决九、其他条款十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________二、合同背景和目的甲方委托乙方进行建设工程施工合同管理的三份PPT课件制作，以提高甲方员工对建设工程施工合同管理的理解和技能。

三、合同范围和内容乙方应根据甲方的需求，制定三份PPT课件，包括建设工程施工合同的基本概念、合同签订流程、合同履行管理、变更和解除等内容。

四、合同价格和支付方式合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整）。

甲方在合同签订后支付乙方50%的预付款，剩余50%的款项在乙方提交全部PPT课件并经甲方验收合格后支付。

五、合同履行期限和验收标准乙方应在合同签订后30个工作日内完成三份PPT课件的制作，并提交给甲方进行验收。

甲方应在收到乙方提交的PPT课件后15个工作日内完成验收，并出具验收合格证明。

六、合同变更和解除双方同意，如需对合同内容进行变更，应书面协商一致。

如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决。

七、违约责任如乙方未能按照合同约定的期限和内容完成PPT课件制作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的10%。

如甲方未能按照合同约定的期限和方式支付款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的5%。

八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

十、附件1. 附件1：PPT课件内容大纲2. 附件2：PPT课件验收标准甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________合同文档示例：标题：建设工程施工合同管理及培训服务协议目录：一、合同双方及第三方基本信息二、合同背景和目的三、合同范围和内容四、合同价格和支付方式五、合同履行期限和验收标准六、合同变更和解除七、违约责任八、争议解决九、其他条款十、附件一、合同双方及第三方基本信息甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________丙方（第三方）：____________________二、合同背景和目的甲方委托乙方进行建设工程施工合同管理的PPT课件制作，并提供相关培训服务，以提高甲方员工对建设工程施工合同管理的理解和技能。

建设工程合同管理3(总分80, 做题时间130分钟)单项选择题1.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。

SSS_SINGLE_SELA 一般保证B 连带责任保证C 法定保证D 委托保证该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.抵押与质押的区别主要在于( )。

SSS_SINGLE_SELA 担保财产是否为第三人的财产B 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C 担保财产是否转移占有D 债权人是否有优先受偿权该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。

SSS_SINGLE_SELA 建设工程已批准立项B 建设工程经过可行性研究C 建设工程已履行了报建手续D 建设资金能满足建设工程要求该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。

SSS_SINGLE_SELA 以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B 以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D 以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D5.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。

依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。

SSS_SINGLE_SELA 45B 57C 42D 60该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C6.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。

SSS_SINGLE_SELA 发送给提出问题的投标人B 发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C 发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D 作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。

第一节工程施工招标方式和程序【习题】以下（）属于招标文件的内容。

A.投标人须知B.评标办法C.投标文件格式D.已标价工程量清单E.对投标文件的澄清『正确答案』ABC『答案解析』本题考查招标文件的内容。

选项DE属于投标文件的内容。

参见教材P40。

【习题】下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。

（2016年真题）A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标人对投标文件的书面澄清与说明C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对招标文件的修改『正确答案』CE『答案解析』本题考查招标文件的组成。

对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分。

选项B属于投标文件的内容。

参见教材P40～41。

【习题】根据规定，行业标准施工招标文件和试点项目的招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。

A.投标人须知正文B.评标办法正文C.通用合同条款D.技术标准和要求E.投标文件格式『正确答案』AB『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。

参见教材P39。

【习题】根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构『正确答案』A『答案解析』本题考查招标代理机构。

招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

参见教材P40。

【习题】应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构『正确答案』C『答案解析』本题考查资格审查。

招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

参见教材P42。

【习题】某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标『正确答案』B『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。

工程建设相关合同管理制度一、总则1. 为了加强工程建设项目的合同管理，保障工程质量和投资效益，根据相关法律、法规，结合实际情况，特制定本制度。

2. 本制度适用于所有参与工程建设项目的甲方、乙方及其他相关方。

3. 合同管理工作应坚持公开、公平、公正的原则，确保合同的合法性、合理性和有效性。

二、合同签订1. 合同签订前，应对工程的需求、标准、预算等进行全面审查，确保合同内容的准确性和完整性。

2. 合同文本应明确工程的范围、质量要求、进度计划、价款支付方式、违约责任等关键条款。

3. 合同签订应遵循自愿、平等的原则，任何一方不得强制对方接受不合理条件。

4. 签订合同时，双方应指定专门的合同管理人员，负责合同的履行监督和管理。

三、合同履行1. 合同生效后，各方应严格按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更合同内容。

2. 如遇特殊情况需变更合同，必须经过双方协商一致，并按照法律规定的程序进行。

3. 合同执行过程中，应定期召开协调会议，及时解决合同履行中出现的问题。

4. 对于合同履行过程中出现的争议，应优先通过协商或调解解决；协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。

四、合同变更与解除1. 合同变更应当基于工程项目的实际需要，经双方协商一致后，以书面形式确认。

2. 合同解除应当有充分的法律依据，包括但不限于不可抗力、严重违约等情况。

3. 合同解除后，应及时清算双方的权利义务，妥善处理遗留问题。

五、监督管理1. 建立合同管理档案，记录合同的签订、履行、变更、解除等全过程信息。

2. 对合同执行情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改。

3. 加强对合同管理人员的培训和考核，提升其专业能力和管理水平。

4. 鼓励使用信息化手段，提高合同管理的效率和透明度。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部分负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

3. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。