下载文档原格式
建设项目工程总承包合同书示范文本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
供方(甲方)：****需方(乙方)：****依据国家现行收购棉花政策，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守执行。
第一条定购的棉花名称：****；品级：****；数量：****；质量：****；单价：****；总价款：****元。
其次条交货方式1.甲方自行送货；2.交货期限：****年**月**日至**月**日；3.交货地点：****；4.货到即收，随到随收。
第三条验收方法根据交货的时间与地点(收购站)，取样验收。
第四条预付款乙方于****年**月**日前向甲方支付定金****元(不超过预购货总金额的25%)。
第五条付款日期及结算方式交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
第六条乙方每收购****公斤皮棉按平价奖售标准化肥****市斤给甲方，边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉，依据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽****市斤(或棉油****市斤、棉饼****市斤)。
第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同定购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值****%的违约金。
2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期****天，应向乙方偿付迟交部分总价值****%的违约金。
第九条乙方的违约责任1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值****%的违约金。
2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失，并偿付压价部分总价值****%的违约金。
3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售定购棉花，或由乙方按****方法赔偿甲方的损失。
第十条不行抗力1.甲方因严峻自然灾难造成棉花欠收，的确无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
2.乙方因不行预见的不行抗力缘由，的确无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
建设项目工程总承包合同示范文本建设项目工程总承包合同。
甲方，（委托方名称）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（承包方名称）。
地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行建设项目工程，现委托乙方进行总承包，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方进行（项目名称）的总承包工程，具体工程范围和内容详见附件《工程量清单》。
第二条工程价格。
1. 工程总价款为人民币（金额大写）（￥金额小写）元整。
2. 工程总价款包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等各项费用。
第三条工程进度。
1. 工程开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应在（具体日期）内办理竣工手续。
第四条质量标准。
1. 工程应符合国家相关标准和规定，达到设计要求和合同约定的质量标准。
2. 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，保证工程质量。
第五条合同变更。
1. 若因不可抗力等原因需要对合同进行变更，应经双方协商一致，并办理相关手续。
2. 合同变更应书面确认，具体变更事项和费用另行协商确定。
第六条付款方式。
1. 工程款支付方式为分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款计划表》。
2. 工程款支付应在工程验收合格后的（具体天数）内完成。
第七条违约责任。
1. 若一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致工程延期或质量不达标，应赔偿对方相应的损失。
第八条法律适用和争议解决。
1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第九条其他事项。
1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并办理竣工手续之日终止。
2. 未尽事宜，由双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：附件，工程量清单、付款计划表等。
《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本1. 合同的目的和背景本合同的目的是为了明确建设项目工程总承包合同双方的权利和义务，规范双方在合作过程中的行为，以确保项目的顺利进行和按时交付。
2. 合同双方受托人：[甲方名称]承包人：[乙方名称]3. 合同签订地点和日期本合同在合同双方一致同意的地点签订，并于签订之日起生效。
4. 项目描述甲方委托乙方承接以下项目的工程总承包：- 项目名称：[项目名称]- 项目地点：[项目地点]- 工程规模：[工程规模]- 工程周期：[工程周期]5. 工程总价款和支付方式甲方向乙方支付的总价款为人民币[总价款金额]，支付方式如下：- 预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价款的20%作为预付款。
- 进度款：根据工程进展情况，甲方应按照合同规定支付相应的进度款。
- 竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的竣工验收款。
6. 工期工期从合同签订之日起计算，工期为[工期]自然日。
7. 质量保证乙方承包的工程应符合相关法律法规和技术标准，乙方应对工程的质量负责并提供相应的质量保证。
8. 变更和索赔8.1 双方一致同意，在工程实施过程中可能发生合理的设计变更或施工变更。
变更后，应及时协商解决变更所涉及的工期和费用等事宜。
8.2 如有索赔情况发生，索赔方应提供详细的索赔材料，并在合理的时间内向对方提出索赔要求。
双方应依法处理索赔事宜。
9. 保密条款双方应对在合作过程中所获得的商业秘密和其他机密信息予以保密，并不得向第三方透露或使用该等信息，除非依法或经对方事先书面同意。
10. 违约责任对于不能履行合同义务的一方，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
11. 合同解除和终止11.1 合同期满或完成任务后，合同自动解除。
11.2 若一方违反合同约定且情节严重，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
11.3 双方经协商一致，可以提前终止合同，并记录在书面协议中。
工程总承包合同示范文本1. 引言1.1 合同背景该工程总承包合同示范文本（下称“本合同”）旨在规范工程总承包项目的签订和履行，确保合同双方权益并推动工程项目顺利进行。
1.2 合同目的本合同的目的是明确工程总承包商（下称“承包商”）与工程业主（下称“业主”）之间的权利义务关系，确保在工程项目的设计、施工、设备采购等各个阶段的合作与协调。
2. 合同条款2.1 合同范围本合同适用于承包商与业主之间的工程总承包项目。
合同范围包括但不限于设计、施工、设备采购、工程管理等内容。
2.2 合同期限本合同的有效期为 [合同起始日期] 至 [合同终止日期]。
如果双方同意，可以在合同期限到期前进行续签。
2.3 项目描述具体的项目描述和范围应在本合同附件中详细列明，由双方共同确认。
2.4 价款与支付2.4.1 价款业主应按照合同约定支付承包商约定的总价款。
2.4.2 支付方式根据工程进度和合同约定，业主应及时支付价款给承包商。
支付方式可以是分期支付、阶段支付或其他约定的方式。
2.5 合同变更2.5.1 变更申请任何一方在合同生效后如需变更合同内容，应写明变更申请并书面通知对方。
2.5.2 变更审批双方在收到变更申请后，应及时进行评估和审批，并书面确认变更内容和影响。
2.6 合同解除2.6.1 解除条件•一方未履行合同义务，经催告后仍未履行；•双方协商一致解除合同；•法律法规规定的其他情况。
2.6.2 解除责任如果一方违反合同约定导致合同解除，应承担相应的违约责任。
2.7 保险责任承包商应按照合同约定购买相应的保险，并保证保险费用的支付。
如果保险赔偿事宜发生，承包商应及时履行赔偿责任。
3. 法律适用和争议解决3.1 法律适用本合同的解释、效力及其争议的解决应适用 [适用法律]。
3.2 争议解决如发生合同争议，双方应协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
4. 其他条款4.1 通知方式合同双方的通知应以书面形式发送，并使用挂号信、、电子邮件或快递等方式进行传送。
2023新版《工程总承包合同(示范文本)》引言工程总承包合同是建立在委托人和承包人之间的一种合作关系，用于规范工程项目的承包过程。
为了适应新的法律法规和社会需求，2 023年发布了新版的《工程总承包合同(示范文本)》，本文将对该合同进行详细介绍。
目录•第一章一般条款•第二章承包工程范围与价款支付•第三章合同履行保证•第四章变更和索赔•第五章合同解除和违约责任•第六章争议解决•第七章其他条款第一章一般条款第一章主要规定了《工程总承包合同(示范文本)》的适用范围、合同各方的基本信息、合同的生效与变更、保密义务等一般性条款。
第二章承包工程范围与价款支付本章规定了工程总承包合同中的承包工程范围的确定、合同价款的支付方式和支付时间等内容。
同时也包括了工期、质量要求、工程变更等方面的规定。
第三章合同履行保证第三章主要规定了各方在合同履行过程中的责任和义务。
涉及到工程质量保证、关键节点完成情况的验收和支付、风险管理和保险等方面的内容。
第四章变更和索赔本章规定了工程总承包合同中的变更和索赔事项的处理方式。
包括变更管理机制、索赔要求的提出和处理程序等内容。
第五章合同解除和违约责任第五章主要规定了合同解除和违约责任的相关事宜。
明确了解除合同的程序和条件，以及违约责任的约定及处理方式。
第六章争议解决本章明确了在合同履行过程中可能发生的争议解决方式。
包括协商解决、调解、仲裁和诉讼等各种途径。
第七章其他条款第七章包括了一些与合同约定和履行相关的其他条款。
如通知方式、适用法律和争议解释、合同附件等内容。
结论2023年新版《工程总承包合同(示范文本)》的发布将进一步完善工程承包合同的规范性和合同各方权益的保护。
合同的条款和规定具有明确性和可操作性，有助于提高工程总承包过程中的合作效率和风险管理能力。
建议各承包方在进行工程总承包合同签订前仔细阅读并理解合同内容，保证合同的履行符合法律法规和双方的约定。
建设项目工程总承包合同示范文本5篇篇1建设项目工程总承包合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方与乙方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方合作的工程项目以乙方为总承包商的有关事项达成如下协议，并以此为合同：第一条项目名称：______工程项目第二条项目地址：______（具体地址）第三条合同价款：本承包合同的总价款为人民币________元整，最终价格按照合同材料和工程量的调整确定。
第四条工程内容：本项目为______工程项目，包括但不限于设计、勘察、施工、材料供应、设备安装、试运行、验收等全部工程，并承担项目质量、安全、监理等全面责任。
第五条施工期限：工程施工期限自双方签署本合同之日起，至工程竣工验收合格后______天止。
第六条交付方式：乙方应按照工程进度要求，分期完成工程部分交付，保质保量完成整个项目交付，并按时进行竣工验收。
第七条设计变更：如甲方提出设计变更要求，应经双方友好协商确定工程变更内容及价格。
第八条质量保证：乙方承包的工程质量应符合国家建筑标准及规定。
如工程质量问题发生，乙方应负责整改，并承担相应违约责任。
第九条保险责任：乙方应按照国家法律法规规定负责对工程施工进行保险投保，保障工程建设过程中的人员和财产安全。
第十条付款方式：乙方按照合同约定的进度和标准，甲方应及时支付工程款项，并在工程竣工验收合格后的______日内完成最终结算。
第十一条违约责任：任何一方如未按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，损失由违约方承担。
第十二条争议解决：双方如对本合同的解释、履行发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，则提交______仲裁委员会仲裁。
第十三条合同变更：本合同的任何变更应经双方书面协商一致，并签署变更协议。
第十四条其他事项：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
2023年建设项目工程总承包合同书示范文本【合同名称】建设项目工程总承包合同【乙方】（承包方）:公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【甲方】（发包方）:公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：【鉴于】1. 甲方拟在2023年建设项目，需要由乙方承包实施；2. 乙方具备相应的资质和经验，有能力胜任该项目的施工工作；3. 双方经过友好协商，达成一致意见，决定签订本合同。
【经甲、乙双方协商，特此约定如下】:第一条合同项目1.1 甲方委托乙方承包以下工程项目（以下简称“本项目”）：【具体工程项目描述】1.2 本项目的工程设计、施工依据是：【工程设计、施工依据说明】1.3 本项目的工期为【具体工期】。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照本合同约定的工程范围和质量要求，精心组织和管理，保证工程项目的进度和质量。
2.2 乙方应按合同约定和相关的法律法规，采取安全措施，并组织相关人员进行安全教育和培训。
2.3 乙方有权组织和调配项目所需的施工队伍、机械设备、材料及其他资源，并负责其管理和维护。
2.4 乙方应按照工程进度计划和质量要求，按时完成工程项目，并向甲方提供相应的工程进度和质量报告。
2.5 乙方在工程施工过程中，如发现影响工程质量和进度的情况，应及时向甲方报告，并协商解决办法。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照合同约定支付工程款项，并按时提供所需的协助和支持。
3.2 甲方应向乙方提供合理的工期和施工环境条件，并保证乙方顺利开展施工工作。
3.3 甲方有权对乙方的施工过程进行检查和监督，并要求乙方配合提供工程资料和相关信息。
3.4 甲方应按照乙方的要求提供必要的技术指导和配合，确保施工工程质量。
第四条工程款项4.1 工程款项总额为【金额】，分期支付。
4.2 甲方应按照以下的比例和时间节点向乙方支付工程款项：【具体的分期支付款项比例和时间节点描述】4.3 乙方应向甲方提供相应的发票和付款凭证，以确认工程款项的支付。
工程总承包合同范本新6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 乙方按照甲方提供的工程设计和施工图纸，负责该工程的建筑施工总承包任务。
包括但不限于土建、给排水、电气、暖通、装饰等工程。
2. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的相关法律法规、技术标准及规范进行施工，确保工程质量和安全。
三、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求的工期进行，确保工程按时完成。
3. 如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应友好协商解决。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币_________元（大写：_________元整）。
具体价格根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成_________%时支付_________%；（2）主体结构完成_________%时支付_________%；（3）装饰工程完成_________%时支付_________%；（4）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
五、工程质量和验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改。
工程总承包合同示范文本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程总承包合同示范文本一、甲方与乙方就以下工程进行总承包合同约定，经双方协商一致，以诚实信守为原则。
特制订如下合同：二、代建工程名称：_________三、工程地点：_________四、代建内容：_________五、工程起止时间：由双方商定，有特殊情况可适当调整，但需提前通知对方。
六、代建价格总额：_________人民币（大写：_________）七、支付方式：甲方自合同签订之日起，按以下第①种方式支付总价：（1）工程合同总价的40%作为预付款，合同签订后3日内一次性支付给乙方；（2）工程合同总价的60%作为进度款，根据工程进度完成情况，分次支付给乙方。
八、质量保证：乙方承诺所承包的工程应符合国家有关工程建设质量标准，并负责工程质保期内的维护保养。
九、工程安全：乙方应遵守国家相关法律法规，保障工程施工过程中的安全，对发生的事故承担相应责任。
十、工程设备：乙方应保证施工所用设备设施合法合规，同时承担设备设施维护保养的责任。
十一、工程变更：如有变更工程内容或者工程量的情况，需经双方协商一致并签订变更协议书。
十二、合同解除：在合同履行过程中，如有任何违约行为，对方有权解除合同，并要求对方承担相应违约责任。
十三、争议解决：因合同履行过程中引发争议的，双方应通过友好协商解决，若无法协商解决的，应通过仲裁解决。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________合同签订日期：_________以上是工程总承包合同示范文本，如有需要可根据具体情况进行修改完善，以符合双方实际需要。
祝双方合作顺利，工程顺利完成。
篇2工程总承包合同示范文本甲方（委托方）：______________（单位名称）法定代表人（负责人）：______________联系地址：_______________________电话：______________________传真：______________________邮编：______________________乙方（承包方）：______________（单位名称）法定代表人（负责人）：______________联系地址：_______________________电话：______________________传真：______________________邮编：______________________为了明确双方权利义务，甲乙双方达成如下协议：一、项目名称：______________二、工程内容：本项目工程总承包范围包括但不限于设计、施工、采购、安装以及相关设备材料的检验、试运行等工程内容。
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计 20 条，具体条款分别为：第 1 条一般约定，第 2 条发包人，第 3 条发包人的管理，第 4 条承包人，第5 条设计，第 6 条材料、工程设备，第 7 条施工，第 8 条工期和进度，第 9 条竣工试验，第 10 条验收和工程接收，第 11 条缺陷责任与保修，第 12 条竣工后试验，第 13 条变更与调整，第 14 条合同价格与支付，第 15 条违约，第 16 条合同解除，第 17 条不可抗力，第 18 条保险，第 19 条索赔，第 20 条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
( 合同范本 )甲方：_____________________________乙方：_____________________________日期：__________年______月______日精品合同 / Word文档 / 文字可改总承包合同新(合同示范文本)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.总承包合同新(合同示范文本)总承包合同范文1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，地方行政法规和甲方公司的要求，根据《建筑工程质量管理条例》的规定等，双方遵循平等自愿，公平合理，诚实守信的原则，双方协商出以下条约。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总占地面积：亩。
4、建筑规模：以甲方的图纸和所有设计为准。
5、资金来源、企业方自筹。
6、工程价格：》按河北201年定额计算，以一级取费计算。
并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结算。
7、工程总价约：十亿左右，以最后预结算为准。
二、总承包方式注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和所有装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包括所有资料等，车间机械调试通过《内机械甲方负责》。
三、合同工期1、本工程工期个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以记录，工期顺延。
2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立即以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立即进行了主体工程开工。
四、甲方义务1、甲方在乙方进场时应交与整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线电缆和管网。
2、甲方负责确保乙方进场开工后周边村民来闹事的纠纷，协调解决。
3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。
4、乙方进场前，甲方交与乙方所有的施工图双方近行图审，便于施工无错。
五、乙方义务1、乙方必须按图施工，确保工程质量。
2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。
3、必须接受各级领导的指示，和指导工作。
4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整洁、有顺序。
5、在施工中要自检查是否有安全隐患，一但发现应立即停工，并马上排除一在继续施工。
6、乙方签完合同后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立即交施工组资料，并即时进场。
六、质量标准1、本工程也合格工程准。
2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。
七、工程结算方式1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联系、设计中有明暗示参见的图集以及甲方和监理单位审批通过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收记录、相关资料，已审批通过必要的相关措施报告和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。
2、结算条件：按河北省20年定额结结算，结算期间按当时定额信息站发行的新行调差定额执行。
3、人工与材料价的调整。
(1)人工费的调整按河北省相关职能部门的文件执行调差。
(2)材料的调差，材料的价差调整按施工当月河北省定额站颁布布发的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊执行调差。
(3)河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价执行材料价差的调整。
八、工程款的支付方式1、本项目所有工程乙方不用垫资，甲乙双方签订完合同，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按合同总价的百分之%，计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场天内甲方再拨给乙方材料备料款，按合同总价的百分之%的备料款。
2、工程进行中每月的实计工程量，进付款的百分之，付款时间，每月号申报进度表为准，次月号付款，依此类推。
3、总工程款的结算付款，最后的工程款通过甲方和有关部门，工程验收后，天内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之与预留保修金，工程保修期一年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。
如果乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必须接受，保修期满一年无质量问题，无息全部付清尾款。
4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。
九、双方事宜1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联系，互相交换意见以以确保工程捏和工程进度。
2、乙方如有发现图集有误差不能擅自作主更改，应立即与监理和甲方联系处理，包括(施工中验收和隐蔽工程验收)，工程变动在内。
3、监理和甲方处理并给予乙方处理的书面通知和签字的书面手续，以免造成工期延误和影响工程质量。
4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，希望双方紧密配合、团结，互相遵守。
十、特别约定1、甲乙双方签订本合同后，甲方不得在将本项目工程与他人在签订合同，若甲方将本项目在与他人签订合同，乙方有权向甲方要求损失补偿，和前期跟踪本项目的一切费用。
2、乙方必须认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接受甲方和监理的正确指导意见。
十一、保密要求本合同自签署生效之日起，合同双方合作的全过程，内容工作方式方法，以及因签订本合同或履行本合同而获知他方的任何商业秘密和本项目的有关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方承担所有损失赔偿。
十二、适用法律1、本合同履行适应中华人民共和国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和规定。
2、如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。
十三、争议解决方式1、任何因素让本合同引起的或与本合同有关争议的应通过双方有好协商解决。
通过协商仍不能解决争议时，双方约定以下列(2)方式解决。
(1)向河北省仲裁委员会提起仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续履行其它在本合同内的规定义务和行使权力。
十四、违约责任1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，如果出现严重工程质量问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行承担所有责任。
2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给与乙方的损失补偿。
十五、合同生效1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同直到履行完义务终止。
3、本合同以中文文本实行，其它文字无效。
4、本合同未尽事宜双方约定另行签订补充合同，补充合同与本合同同样据有法律效力。
5、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
合同订立地点本合同双方约签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日总承包合同范文2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称及地点：2、工程承包内容及范围：(1)变电站一般土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。
(2)变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。
(3)变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。
(4)变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。
(5)线路工程：**至**送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。
(线路全长公里)(6)通信工程**至**光纤通信线路架设工程。
(线路全长公里)(7)系统试运行。
(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。
以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。
3、工程承包方式：本工程由乙方进行施工总承包。
4、工程合同金额：人民币整。
(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。
)5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达到优良标准。
6、工程工期要求：开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期天。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
9、本合同包括：(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间：年月日，合同订立地点：。
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。
11、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日总承包合同范文3(发包人名称，以下简称发包人)为实施(项目名称)，己接受(承包人名称，以下简称承包人)对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：(l)中标通知书;(2)投标函及投标函附录;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)己标价工程量清单;(8)其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.固定合同价：人民币(大写)元(￥万元)。
4.工程范围：5.承包人项目经理：6.工程质量符合国家现行所有强制性建筑条文，其他安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准以及其他工程建设方面的规范。
国内没有相应标准、规范时的,开工前提供发包人制定和发布的相关标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，施工总工期个月。
10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
