《合同专用条件》word版
- 格式:doc
- 大小:81.00 KB
- 文档页数:16
第三部分专用条款1、定义1.39所采用的书面形式包括:□文书□信件□电报□传真□电子邮件□其他:2、合同文件及解释□.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。
当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书;(2)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件);(3)中标通知书;(4)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程);(5)专用条款;(6)通用条款(广东省建设工程施工合同范本2006年);(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)工程量清单;(10)组成合同的其他文件:招标文件3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称:相关的全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。
4、通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人:发包人:佛山市顺德区城区建设开发中心通讯地址:顺德区大良德民路行政服务中心西座四楼收件人:邮编:528300承包人通讯地址:收件人:邮编:监理单位:通讯地址:收件人:邮编:造价咨询单位:通讯地址:邮政编码:528300收件人:邮编:(2)视为送达的其他方式:无5、工程分包5.1(3)指定分包工程:无14、发包人14.1发包人完成下列工作的约定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:提供现场的日期与开工期相同,场地清理、平整等工作由承包人负责办理,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付。
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:由承包人自行解决,费用已包含在投标价中。
(4)提供有关资料的时间:工程地质资料与设计文件同时提供;地下管线资料由承包人自行调查核实,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。
一、合同专用条件1. 合同双方名称、地址、联系方式:甲方(以下简称“甲方”):____________________________地址:____________________________________________________联系方式:____________________________________________________乙方(以下简称“乙方”):____________________________地址:____________________________________________________联系方式:____________________________________________________2. 合同标的及数量:合同标的:____________________________________________________数量:____________________________________________________3. 合同履行期限及方式:履行期限:自本合同生效之日起____年,至____年____月____日止。
履行方式:按照国家有关法律法规及双方约定履行。
4. 合同价格及支付方式:合同价格:人民币____元整(大写:____元整)。
支付方式:按照以下方式支付:(1)合同签订后____个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为预付款;(2)合同履行过程中,按照实际完成工程量或提供的服务,甲方应按照约定的付款进度向乙方支付款项;(3)合同履行完毕后,甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为结算款。
5. 交付及验收:交付方式:乙方应按照合同约定的时间、地点及质量要求,将合同标的物交付甲方。
验收方式:甲方应按照合同约定的时间、地点及质量要求,对乙方交付的合同标的物进行验收。
6. 违约责任:(1)甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付____%的违约金;(2)乙方未按约定交付合同标的物的,应向甲方支付____%的违约金;(3)双方因其他违约行为给对方造成损失的,应依法承担赔偿责任。
第三部分专用条件 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律(1)本合同文件除使用中文外,还可用__________________ (2)合同文件的优先顺序本合同文件的解释顺序为:______________________ (3)适用法律本合同适用的其他规范性文件包括:________ __________________________________________________ 2.委托人的义务(1)提供资料委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为:_____________________ (2)提供工作条件项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备,支付使用费的标准为:______________________________________________________(3)委托人代表委托人代表为__________________________ ,其权限范围:__________________________________ (4)答复委托人同意在____日内,对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
逾期未答复的,视为委托人认可。
3.咨询义务(1)项目咨询团队及人员项目咨询团队人员应具有_____________资格条件,团队人员数量为________人项目负责人为:_______________项目负责人为履行本合同的权限为:________________________________________咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定__________________________________________________________ (2)咨询人的工作要求咨询人向委托人提供有关资料的时间:__________________ 咨询人向委托人提供的资料还包括:____________________ 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准:___________________________详见附录B。
合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本,旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。
以下是一个供参考的合同专用条款范本:第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务,双方均应遵守本合同的约定。
本合同适用于合同双方之间关于(合同内容)的一切事项。
第二条合同的期限和终止本合同自(合同签署日期)起生效,有效期为(有效期限)。
在合同有效期届满前,双方如需终止本合同,应提前(提前通知期限)书面通知对方。
第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务:(列举甲方的权利和义务)3.2 乙方权利和义务:(列举乙方的权利和义务)第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项,并承担因履行过程中的过错责任。
4.2 乙方应积极配合甲方的工作,按照甲方的要求提供必要的支持和协助。
第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
5.2 乙方收到合同价款后,应及时提供相应的服务或产品。
第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。
6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享,但仍需遵守保密约定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用(相关法律法规)。
7.2 若发生争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,以书面形式作为本合同的补充条款。
第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。
9.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
以上范本仅供参考,实际合同条款需要根据具体情况进行调整。
双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性,以确保合同的有效性和双方的权益。
以我给的标题写文档,最低1200字,要求以Markdown 文本格式输出,标题为:合同专用条件及协议书# 合同专用条件及协议书## 1. 引言在合同签署前,合同方需要明确双方的权利和义务,以保障双方的利益,尤其是在复杂的商业活动中。
因此,本合同专用条件及协议书旨在明确双方的权益和义务,并作为合同的附件之一。
## 2. 条件### 2.1 价格调整本合同受宏观经济等不可抗因素的影响,可以根据实际情况进行价格调整。
价格调整应当在协商一致后进行,双方应当确认价格调整后的合同条款,并签署相关的协议书,以保障双方的合法权益。
### 2.2 违约责任本合同一方违约时,另一方有权取消合同并要求违约方承担违约责任。
违约责任包括但不限于:违约金、赔偿损失、承担诉讼费用等。
违约方如负有过错,应承担全部违约责任。
如无过错,应承担合适的违约责任。
### 2.3 保密协议在本合同执行过程中,双方可能会获得对方的商业秘密,包括但不限于客户信息、销售数据、研发成果等。
在此前提下,双方应签署保密协议并加以执行,以保护对方商业秘密,保证商业机密不经过对方同意不外泄。
## 3. 协议书### 3.1 价格调整协议书在本合同执行期间,如发生宏观经济因素或其它不可抗因素,导致合同约定的价格无法执行,合同双方应当根据实际情况进行协商,并签署价格调整协议书,以保障双方的利益。
### 3.2 违约责任协议书在本合同执行期间,如有一方违反了合同约定,另一方有权取消合同并要求违约方承担相应的违约责任。
双方应当协商一致并签署违约责任协议书,明确违约方需要承担的违约责任范围及具体赔偿金额,并尽力维护自身的合法权益。
### 3.3 保密协议书在本合同执行期间,双方可能会获得对方的商业秘密,应当签署保密协议书并遵守协议,保护对方的商业秘密,确保对方的商业机密不被外泄。
同时,违反保密协议所产生的一切法律后果均由违约方承担。
## 4. 结论本合同专用条件及协议书是合同的重要组成部分,是保障合同双方权益的重要保障,双方应当作为留存和重要参考文件保存。
合同专用条件广东省番禺监狱“十二五”基础设施建设项目工程专用合同(工程勘察设计合同)工程名称:广东省番禺监狱“十二五”基础设施建设项目甲方:广东省番禺监狱乙方:合同编号:签订日期:年月日设计部分发包人(甲方):广东省番禺监狱(全称)设计人(乙方):(全称)发包人委托设计人承担广东省番禺监狱“十二五”基础设施建设项目勘察设计,工程地点为番禺区大石石中二路113号。
经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格[2002]10号文)”。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是(但不限于):1.《民用建筑设计通则》JGJ 37-872.《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-20013.《智能建筑设计标准》GB/T 50314—20004.《建筑设计防火规范》 GBJ16—875.《民用建筑照明设计标准》GBJ 133-906.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—957.《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1 合同书3.2 中标函(文件)3.3 发包人要求、委托书及招标文件3.4 投标书3.5投标文件和联合体共同投标协议3.6合同执行中共同签署的补充与修正文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)项目名称: 广东省番禺监狱“十二五”基础设施建设项目勘察设计项目规模: 一栋警察学习训练综合楼,建筑占地约980㎡,总建筑面积约8820平方米,9层框架机构,首层为架空层,二层以上设置为警察学习训练用房(同时配套建设周边道路、绿化、挡墙等其他附属工程)。
甲方:乙方:签订日期:第1页,共17页咨询项目名称: _______________委托人: ____________________受托人: ____________________签订地点: ____________________签订时间: ____________________《建设工程造价咨询合同》使用说明《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》合用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。
《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人商议一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
第2页,共17页《专用条件》的填写说明:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。
例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所合用的部门或者地方法律法规及工程造价有关办法和规定。
第四条在商议和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或者单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或者分包合同所涵盖工程范围相一致。
其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或者全过程工程造价咨询中投资估算、概算或者预算的内容等。
在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,普通应当在签订合同时预付30% 预付款元,当工作量完成 70%时,预付 70%的工程款元,剩余部份待咨询结果定案时一次付清。
如果由于委托人及第三人的妨碍或者延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。
如果经双方商议允许,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。
第3页,共17页建设工程造价咨询合同_________________ (以下简称委托人 )与______________ (以下简称咨询人)经过双方商议一致,签订本合同。
合同专用条件
1. 本合同专用条件适用于所有与本公司签订的合同,包括但不限于销售合同、服务合同、采购合同等。
2. 双方应当遵守国家相关法律法规,诚实守信,按照合同约定履行各自的义务。
3. 合同的签订应当经双方共同确认,并在合同生效前进行必要的法律审查和审批程序。
4. 合同的履行期限、付款方式、违约责任、争议解决等条款应当在合同中明确规定,避免造成不必要的纠纷和损失。
5. 在合同履行过程中,如遇到不可抗力因素影响合同的履行,双方应当及时通知对方,并协商解决方案。
6. 合同的修改、终止、解释等事项应当经双方书面确认,并遵循相关法律程序。
7. 对于涉及商业机密、知识产权等重要信息的合同,双方应当
加强保密措施,防止信息泄露和侵权行为。
8. 如有其他特殊约定,应当在合同中明确规定,并经双方确认后生效。
以上为合同专用条件,双方应当严格遵守并履行。
如有违反,应当承担相应的法律责任。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024版专用合同条件本合同目录一览1. 合同的构成与解释1.1 合同文件的组成1.2 合同文件的优先顺序1.3 合同文件的解释2. 合同双方2.1 合同双方的名称和地址2.2 合同双方的授权代表2.3 合同双方的资质和能力3. 合同的标的与工作范围3.1 合同的标的3.2 工作范围的具体描述3.3 合同变更的条件和程序4. 合同价格与支付4.1 合同价格的确定4.2 支付条件与支付方式4.3 价格调整的条件和程序5. 合同的履行与完成5.1 合同履行的期限5.2 合同完成的标准5.3 合同履行的监督与检查6. 合同的变更与解除6.1 合同变更的条件和程序6.2 合同解除的条件和程序7. 合同的违约责任7.1 违约行为的认定7.2 违约责任的具体承担8. 合同的争议解决8.1 争议解决的途径8.2 争议解决的时间限制9. 合同的终止与解除9.1 合同终止的条件和程序9.2 合同解除的条件和程序10. 合同的继承与转让10.1 合同继承的条件和程序10.2 合同转让的条件和程序11. 合同的保密条款11.1 保密信息的定义与范围11.2 保密信息的保护措施与期限12. 合同的法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的地点与方式13. 合同的附件与补充协议13.1 附件的构成与效力13.2 补充协议的签订与效力14. 合同的签署与生效14.1 合同签署的时间和地点14.2 合同生效的条件和程序第一部分:合同如下:第一条合同的构成与解释1.1 合同文件的组成(1)本合同;(2)合同附件;(3)双方签署的补充协议。
1.2 合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下:(1)本合同;(2)合同附件;(3)双方签署的补充协议;(4)其他双方认为应当优先的文件。
1.3 合同文件的解释本合同文件的解释顺序如下:(1)本合同;(2)合同附件;(3)双方签署的补充协议;(4)其他双方认为应当解释的文件。
合同模板中的通用条件和专用条件《合同模板中的通用条件和专用条件》哎呀!说到合同模板中的通用条件和专用条件,这可真是个让人又爱又恨的话题啊!你想想看,通用条件就像是一把大伞,能为各种各样的合同遮风挡雨。
它就像学校里的统一校服,不管是哪个班级、哪个同学,都得遵守一些基本的规则。
比如说,对于合同的履行时间、双方的基本权利义务,这通用条件里都有个大概的规定。
这不是挺好的吗?就像不管你是去爬山还是去游泳,都得注意安全,这就是个通用的原则。
可专用条件呢,就像是给你量身定做的衣服。
每个人身材不一样,需求也不同,所以这专用条件就是根据具体的情况来制定的。
比如说,你和别人签一个房屋租赁合同,那关于房子里的家具怎么算,物业费谁来交,这些特别的、只属于这个合同的内容,就得在专用条件里写清楚。
这专用条件不就像你参加比赛时专门准备的独特装备,只有适合你自己,才能让你在比赛中发挥得更好吗?我给你举个例子哈。
比如说小明要和一家公司签劳动合同。
那通用条件里可能就规定了工作时间不能超过八小时,公司得给员工交社保这些大家都一样的东西。
可专用条件里呢,可能就会提到小明这个岗位的特殊津贴是多少,有没有出差的机会等等。
再比如说小红要和别人签一个买卖合同。
通用条件里会说买卖要公平公正,不能欺诈。
但专用条件里可能就会详细说明货物的质量标准是什么,要是质量有问题怎么赔偿。
你说,这通用条件和专用条件是不是就像一对好兄弟,相互配合,才能让合同变得完美?通用条件给了个大框架,专用条件在这个框架里填充细节,让合同更符合实际情况。
哎呀,要是没有通用条件,那每个合同都得从零开始制定规则,多麻烦啊!要是没有专用条件,那合同又不能照顾到每个具体的情况,也不行啊!所以说,合同模板中的通用条件和专用条件都很重要,它们就像人的两条腿,缺了哪条都走不好路!。
第二章合同专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义1.24 发包人:XX学校基建办公室1.25 项目负责人:指发包人指定的负责本工程施工管理和合同履行的发包人代表。
1.26标准:是指适用于本合同工程的最新版的相关工程建设标准及规范,包括国家标准、行业标准、北京市标准等,并按其中最高的标准执行。
1.27指令:指以书面形式发出的通知、批准、批示或要求,包括在事后被书面确认的口头指令。
1.28 原清单:指合同协议书所确认中标的工程量清单。
1.29 设计变更清单:依据设计变更,形成的变更清单。
1.30 施工变更清单:依据施工洽商变更,形成的变更清单。
1.31工程量确认单:工程进行过程中,由发包人和监理工程师对所完工程量进行确认,形成的确认单。
1.32月计量汇总单及月计量报审单:承包人依据中间计量单,按月进行计量。
填写月计量报审单并附监理工程师确认的月计量汇总单报发包人审批。
1.33投标书:指投标人根据合同的各项约定,为工程的各项实事、完成和修补缺陷,向招标人提出并为中标通知书中接受的报价及其附属文件。
1.34投标书附件:指附于投标书之后的已填写完内容的构成本合同文件的一部分。
1.35协议书:指构成本合同的一部分,须由发包人与承包人共同签署且以此次标志合同成立的文件。
1.36合同:指协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘录等所有合同文件的总称。
1.37 质量保修书:指由发、承包人双方签署的约定工程保修事宜及其双方的权利、义务的协议。
1.38分项、分部工程完工支付:分项工程完工后,承包人应按程序对此分项、分部工程进行完工计量,监理工程师将依据分项、分部工程量确定,完工计量及各种相应证明资料签发“中间交工证书”。
“中间交工证书”是承包人完成分项、分部工程并可获得该分项、分部工程全部工程款支付的依据。
合同专用条件建设工程设计合同(一)(示范文本)(民用建设工程设计合同)工程名称:海珠区老人公寓大楼工程勘察设计工程地点:海珠区海联路合同编号:设计证书等级:发包人:广州市海珠区民政局设计人:签订日期:发包人:广州市海珠区民政局设计人:发包人委托设计人承担海珠区老人公寓大楼工程勘察设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、规模、内容及勘察设计费。
2.1项目概况2.1.1 工程名称:海珠区老人公寓大楼工程勘察设计2.1.2 工程位置:海珠区海联路2.1.3 项目批准文件:海发改基【2011】93号2.1.4 资金来源:财政投资2.1.5 工程设计范围:规划总用地面积2777平方米,建设用地面积2537平方米,城市道路用地240平方米。
总建筑面积16928.16平方米。
2.2本合同设计费承担的设计内容包括但不限于:2.2.1 设计内容包括但不限于以下内容:工程勘察(满足方案设计,施工设计及指导施工)、修建性详细规划、方案设计及修改、建筑方案修改、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场指导与监督、竣工图编制配合、建设全过程设计服务及协调工作(含派设计代表驻现场)。
包括建筑物(含建筑、结构、基坑支护设计、给排水、通风空调、强电、弱电智能建筑、消防、人防、防雷、环保、电梯、装修等专业设计)、建筑物周边的室外园林景观、道路、综合管线等工程的方案设计、方案修改、建筑方案与修改调整、初步设计、施工图设计、基坑支护设计、编制设计概算、现场指导与监督、配合编制竣工图。
项目实行限额设计,即确保工程造价控制在政府部门批准的初步设计概算内,方案设计修改及施工过程的施工图修改都必需注明前后造价对比,方便发包人决策。
合同专用条件第l条一般规定第1.1款定义1.1.1.3“雇主要求”系指招标文件第一卷第二章“投标人须知”、第二卷“技术标准、规范及要求"、第三卷“格式、附表、附件及基础资料”。
1.1.2.2“雇主”:即本项目建设法人,指上海长江隧桥建设发展有限公司。
1.1.2.5“承包商代表”:指由承包商在合同中指名的作为承包商代表的项目经理或根据第4.3款[承包商代表]的规定任命为其代表的人员。
1.1.4.4“外币”:指美元。
1.1.4.5“当地货币”:指人民币。
1.1.6.2“工程所在国”改为“工程所在地”,指中国上海市。
增加条款:1.1.6.9“招标代理”:指上海市上投招标公司第1.4款法律和语言(a)管辖合同的法律:中华人民共和国、上海市法律、法规、规章;(b)合同规定语言:中文;(c)通讯及交流用语言:中文。
第1.5款文件优先次序(a)合同协议书(b)中标通知书(c)合同专用条件(d)合同通用条件(e)雇主的要求(f)投标书和构成合同组成部分的其他资料第1.6款合同协议书本款修改为:合同自合同协议书规定的日期起全面实施和有效。
为签订合同协议书,依法征收的印花税和类似费用按中国国家税法规定的承担人支付。
第2条雇主本款说明下述内容:第2.1款现场进入权由雇主负责征地、动拆迁的道路规划红线用地范围的现场,将按承包商提交的、经雇主同意的该部分用地计划给承包商进入和占用该现场的权利。
第2.3款雇主人员这些规定应反映在雇主与现场任何其他承包商间的合同中。
第3条雇主的管理第3.1款雇主代表为(暂空)本款增加下述内容:第3.6款管理会议无论雇主或承包商代表均可要求另一方参加管理会议。
每一次会议的工作应该是检查下一步工作的预先安排,并根据本款解决出现的任何问题。
雇主应对管理会议的内容进行记录,并向与会者和雇主提供会议记录的副本。
各方对任何将采取的行动所负的责任包括在此类记录中,并当未按合同达成一致时,由雇主做出决定。
专用合同条件本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同相关术语1.2 合同文件的优先顺序1.3 合同的生效日期2. 合同主体2.1 双方的合法权益2.2 双方的授权代表2.3 双方的义务与责任3. 合同标的3.1 标的物的描述3.2 标的物的数量3.3 标的物的质量标准4. 合同价格与支付方式4.1 合同价格4.2 支付方式与期限4.3 价款调整的条件与方法5. 合同的履行5.1 履行的期限与地点5.2 双方的履行义务5.3 合同变更的条件与程序6. 合同的解除6.1 合同解除的条件6.2 合同解除的程序6.3 合同解除后的责任处理7. 违约责任7.1 违约行为的认定7.2 违约责任的具体规定7.3 违约赔偿的计算方法8. 争议解决8.1 争议解决的方式8.2 争议解决的程序8.3 争议解决的时间限制9. 合同的变更与终止9.1 合同变更的条件9.2 合同终止的条件9.3 合同变更与终止后的权利义务处理10. 保密条款10.1 保密信息的范围与内容10.2 保密信息的保护期限10.3 违反保密条款的责任11. 合同的转让11.1 合同转让的条件11.2 合同转让的程序11.3 转让后的合同主体义务12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决的地点与法院12.3 法律适用与争议解决的其他规定13. 其他条款13.1 合同的签订地与生效地13.2 合同的书面形式与副本13.3 合同的修订与补充14. 附件14.1 附件的名称与数量14.2 附件的效力与解释14.3 附件的补充与修订第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1 合同相关术语(1)合同:本合同是指甲方(买方)与乙方(卖方)就标的物达成的书面协议。
(2)甲方:指购买或使用乙方所提供标的物的当事人。
(3)乙方:指提供标的物的当事人。
(4)标的物:指本合同约定的乙方应当提供给甲方的产品或服务。
1.2 合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如有);(3)合同谈判记录;(4)本合同的附件;(5)双方签署的补充协议;(6)其他双方认可的文件。
合同条件证明材料模板
甲方:(甲方名称)
地址:(甲方地址)
联系人:(甲方联系人)
联系方式:(甲方联系方式)
乙方:(乙方名称)
地址:(乙方地址)
联系人:(乙方联系人)
联系方式:(乙方联系方式)
根据《中华人民共和国合同法》和双方自愿的原则,甲方和乙方就合同签订事宜进行了协商和商定,就合同约定的条件达成如下证明材料:
一、合同名称
合同名称:(合同名称)
二、合同内容
1. 合同目的:双方为了达到共同的合作目标,特此签订本合同。
2. 甲方的权利和义务:(列举甲方的权利和义务)
3. 乙方的权利和义务:(列举乙方的权利和义务)
4. 合同履行期限:自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
5. 合同解决争议的方式:如因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向XX仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决是终局的。
三、合同履行情况
1. 甲方提供的证明材料:(列举甲方提供的证明材料)
2. 乙方提供的证明材料:(列举乙方提供的证明材料)
3. 合同履行情况:(描述合同履行的具体情况)
四、合同约定的其他事项
1. 签订地点:本合同签订地点为(地点)。
2. 附则:本合同附有附件(如合同附件)一份,为本合同的组成部分。
3. 本证明材料的真实性:本证明材料为双方自愿签订的合同的真实材料,双方应按照合同内容执行,不得擅自更改或违约。
以上为本合同证明材料的全部内容。
为证明本合同内容的真实性,特此签署。
甲方:(盖章)(签字)
日期:
乙方:(盖章)(签字)
日期:。
合同标准条件一、引言。
合同是一种具有法律约束力的协议,规定了双方当事人的权利和义务。
在签订合同之前,双方应当明确合同标准条件,以确保合同的有效性和合法性。
本文将就合同标准条件进行详细介绍,以便当事人在签订合同时能够充分了解相关内容。
二、合同标准条件的定义。
合同标准条件是指在合同中被视为默认适用的一些规定,这些规定通常由法律、行业惯例或者合同当事人自行约定而成。
合同标准条件的目的在于保障合同的公平性和合法性,同时也为合同的执行提供了一定的依据。
三、合同标准条件的内容。
1. 付款方式,合同中应当明确约定付款的方式和时间,以及逾期付款的违约责任。
2. 履行期限,合同中应当规定双方当事人的履行期限,以确保合同的及时履行。
3. 违约责任,合同中应当明确约定违约责任的种类和程度,以保障合同的有效执行。
4. 保密条款,对于涉及商业机密或者其他敏感信息的合同,应当约定保密条款,以保护双方当事人的合法权益。
5. 法律适用,合同中应当明确约定适用的法律和争议解决的方式,以确保合同的有效性和合法性。
四、合同标准条件的重要性。
合同标准条件是合同中的重要组成部分,其具有以下重要性:1. 保障合同的有效性和合法性,避免合同纠纷的发生。
2. 规范合同的履行,明确双方当事人的权利和义务,防止合同漏洞的存在。
3. 为合同的执行提供了一定的依据,减少合同执行的不确定性,提高合同执行的效率。
五、合同标准条件的约定原则。
在约定合同标准条件时,应当遵循以下原则:1. 自愿原则,合同标准条件应当是双方当事人自愿约定的结果,不得强制性地加入合同。
2. 公平原则,合同标准条件应当符合公平原则,不得损害任何一方当事人的合法权益。
3. 合法原则,合同标准条件应当符合法律法规的规定,不得违反法律的强制性规定。
六、合同标准条件的变更和解释。
合同标准条件的变更和解释应当遵循以下原则:1. 变更原则,合同标准条件的变更应当经过双方当事人的协商一致,并且应当符合法律的规定。
合同专用条件建设工程设计合同(一)(示范文本)(民用建设工程设计合同)工程名称:海珠区老人公寓大楼工程勘察设计工程地点:海珠区海联路合同编号:设计证书等级:发包人:广州市海珠区民政局设计人:签订日期:发包人:广州市海珠区民政局设计人:发包人委托设计人承担海珠区老人公寓大楼工程勘察设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、规模、内容及勘察设计费。
2.1项目概况2.1.1 工程名称:海珠区老人公寓大楼工程勘察设计2.1.2 工程位置:海珠区海联路2.1.3 项目批准文件:海发改基【2011】93号2.1.4 资金来源:财政投资2.1.5 工程设计范围:规划总用地面积2777平方米,建设用地面积2537平方米,城市道路用地240平方米。
总建筑面积16928.16平方米。
2.2本合同设计费承担的设计内容包括但不限于:2.2.1 设计内容包括但不限于以下内容:工程勘察(满足方案设计,施工设计及指导施工)、修建性详细规划、方案设计及修改、建筑方案修改、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场指导与监督、竣工图编制配合、建设全过程设计服务及协调工作(含派设计代表驻现场)。
包括建筑物(含建筑、结构、基坑支护设计、给排水、通风空调、强电、弱电智能建筑、消防、人防、防雷、环保、电梯、装修等专业设计)、建筑物周边的室外园林景观、道路、综合管线等工程的方案设计、方案修改、建筑方案与修改调整、初步设计、施工图设计、基坑支护设计、编制设计概算、现场指导与监督、配合编制竣工图。
项目实行限额设计,即确保工程造价控制在政府部门批准的初步设计概算内,方案设计修改及施工过程的施工图修改都必需注明前后造价对比,方便发包人决策。
2.2.2 设计范围细节详见本合同条款2.1.5工程设计范围2.2.3 设计方案的设计概算(请分别列明建筑、结构、外立面、水电、人防、基坑支护、防雷、消防、建筑防水、建筑节能、污水处理、智能化、室外道路、管道、通信、网络、安防、空调、通风系统、环保、室内外排水、园林绿化等分项)。
2.2.5 设计费的内容包括但不限于本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、设计审查专家费用、驻场服务费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用。
2.2.6 设计所需的管线图、地形图、排水图等由设计人自行到规划、水务部门购买,费用已包含在设计费中。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应按下表的要求向发包人交付的设计资料及文件:(所有的图纸均需同时提供电子版一份)第五条设计费与支付:本合同设计收费暂定为195.6万元人民币(含方案设计费19.56万元)。
工程结算时,按本合同5.2.3的设计费用计算方法进行调整。
本项目勘察设计费结算价最终以财政投资评审中心审核的结算价为准。
付款时间依据海珠区财政评审中心评审时间及海珠区财政局拨款时间确定。
5.1方案设计费的支付:方案设计费为人民币19.56万元,方案设计费全部用于投标经济补偿,分配办法如下(方案设计费即补偿费不予调整):给予评审排序第1名的投标人5.868万元(约为方案设计费的30%);分别给予评审排序第2名和第3名的投标人3.912万元(约为方案设计费的20%);分别给予评审排序第4至6名的投标人1.956万元(约为方案设计费的10%);其余投标人费用自理,如果投标人不足6名,剩余的方案设计费支付给中标人。
投标方案补偿费由招标人支付,经评标委员会全体成员认定投标方案未达到方案设计深度要求的,不给予投标人经济补偿。
投标补偿自招标人与中标单位签订合同之日三天后起三个月内,招标人依据评标报告通知各投标经济补偿单位办理领取方案设计补偿费(凭正式发票)。
5.2设计人的设计费支付时间如下:说明:5.2.1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费,设计人应同时提供等额的发票给发包人。
5.2.2. 设计费计算方法:方案优化及深化修改、初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为90%,设计费浮动幅度为下浮20 %,设计费暂按195.6万元(含方案设计补偿费19.56万元),专业调整系数为1,工程复杂程度调整系数为1.15、附加调整系数:1.0。
结算时,按5.2.3条进行调整。
5.2.3.设计费用计算:设计费=设计服务收费基价×专业调整系数(1.0)×工程复杂程度调整系数(1.15)×附加调整系数(1.0)×(100%-20%)。
设计服务收费基价中的设计计费额为施工结算价。
5.2.4.每次付款前,双方必须明确设计人有无违约行为。
若有,设计人必须支付违约金之后发包人才向设计人支付设计费,否则发包人有权从应付的设计费中自行扣除,设计人不得有异议。
5.2.5.缺陷通知期限自工程竣工起计365天。
第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.1下达规划设计任务,确定基本工作内容和要求。
6.1.2协助有关的现状基础资料调查工作,提供相关基础数据、专项资料、基础图件和其它相关部门研究的成果。
6.1.3发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.4负责协调各阶段方案成果会审工作。
6.1.5按本合同规定向设计人支付合同款项。
6.1.6其他内容:6.2设计人责任:6.2.1按照发包人要求的工作内容、深度、进度及成果质量,完成设计工作。
6.2.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.3设计人采用的主要技术标准是:按国家现行相关规定执行。
6.2.4设计合理使用年限:按国家现行相关规定执行。
6.2.5设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.6设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、随时处理有关设计问题、参加施工例会和竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,不另计费用。
6.2.7设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
6.2.8如设计人在履行本合同过程中使用了他人的专利、专有技术,所需费用由设计人自行承担;如设计人向发包人交付的工程成果涉及第三人权利而引发争议,由此引起的一切法律责任和经济责任由设计人负责。
6.2.9设计人应无条件配合该项目施工图设计及后期项目实施工作。
6.2.10合同签署后,未经发包人同意不得变更主要设计人员。
6.2.11施工过程中,设计人按施工进度要求,不同施工阶段派驻相关专业人员至现场,并配合相关机电设计,施工例会,项目负责人需到场。
6.2.12其他内容: 1.如中标人如果不具备相应资质的,须分包给具有相应资质的设计单位进行设计,以满足发包人对项目的报建要求,费用由设计单位支付。
2.设计人应当严格执行限额设计,按发包人的要求落实投资控制目标。
3.本项目设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,不得收取生产厂、供应商的回扣,一经发现该部分款项从设计费中扣减。
4.设计人应当对项目跟踪负责,与施工现场人员进行必要的沟通,履约开始直至项目建成,始终坚持高质量。
若设计人未能于合同期内,或根据发包人同意延长的时间内,提供合同所载的全部服务或其中的任何部分服务,发包人有权以书面通知设计人,终止或解除整份或部分合同。
第七条成果要求设计人至少提供以下成果,包括打印版和电子版7.1 设计说明书7.2方案图纸要求总平面图、建筑单体平面、立面及剖面图、彩色透视效果图、鸟瞰图及相关图纸电子文件;7.3初步设计图纸要求(1)各专业报建图纸,按建设行政主管部门的要求提供图纸及报建通等电子文件;(2)设计概算7.4施工图纸(1)各专业报建图纸,按建设行政主管部门或建设单位委托审查部门的要求提供;(2)各专业施工图纸18套及相关图纸(蓝图)电子文件1份;7.5竣工图纸(1)编制竣工图与竣工通;(2)提供规划、消防、卫生防疫、人防、环保验收等专业的竣工图与竣工通。
7.6 其他相关要求(1)按照报建需要及时出具各专业图纸并符合主管部门要求;(2)按照报建需要及时出具电子专业图纸并符合主管部门要求;(4)按照报建过程中建设单位需要印晒指定规格、份数的蓝图。
7.7 以上资料的电子版第八条违约责任:8.1 在合同履行期间,因发包人原因要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
8.2 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按8.1条规定支付设计费。
8.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,根据具体损失的金额进行全额补偿,但不能超过项目的设计费。
8.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,设计人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同总额(不含方案设计费)。
8.5 发包人要求设计人必须派项目负责人参加工地例会及准时参加发包人临时通知的各种会议,无故缺席的每次罚1000元。
8.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
8.7 因设计人的原因,造成设计修改(变更),设计人在发出设计修改(变更)通知单时,需同时提供设计修改(变更)通知单的造价分析资料。
8.8 设计人的设计深度必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)规定的设计深度。
第九条其他9.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。