水电安装工程承包协议范本

水电安装承包协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就水电安装工程项目进行承包合作，特订立本协议。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：本工程的水电安装，包括但不限于水管、电线、照明、插座等设备的安装工作。

二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购及安装所有所需材料，并负责施工及保修。

三、工期要求1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

如有特殊情况，双方可协商调整。

四、质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应组织自检，认为合格后，于七日内向甲方提交验收申请。

甲方接到申请后，组织人员进行验收。

3. 如验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的所有损失。

五、工程价款与支付1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

该价格为固定价格，包括材料费、人工费、税费等所有费用。

2. 支付方式：甲方在签订本协议后三日内支付乙方工程总价的30%作为预付款。

工程竣工并经甲方验收合格后，支付工程总价的65%。

剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

六、保修与维护1. 乙方承诺对完成的工程实行保修一年，自工程验收合格之日起计算。

2. 保修期内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达现场进行维修。

3. 保修期结束后，如有因乙方施工质量导致的问题，乙方仍应负责维修，并承担相关费用。

七、违约责任1. 若因乙方原因未能按本协议约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应支付甲方工程总价千分之二的违约金。

水电安装工程承包协议6篇篇1水电安装工程承包协议甲方（委托人）：_______________________乙方（承包人）：_______________________鉴于甲方拟将水电安装工程委托乙方承包，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议：第一条项目名称甲乙双方约定的水电安装工程项目名称为______________（以下简称“本工程”）。

第二条项目地点本工程位于______________________。

第三条工程内容1. 本工程主要包括水电安装工程及相关配套设施的设计、施工和调试。

2. 乙方应按照甲方的要求，合理规划和实施本工程，确保工程质量和进度。

第四条工程款及支付方式1. 本工程的工程款为______________元，工程款支付方式为______________。

2. 工程款的支付比例及时间节点为______________________。

第五条工期1. 本工程的工期为__________天，自双方签订本协议之日起计算。

2. 如因不可抗力等不可预见情况影响工期，须经双方协商一致后进行调整。

第六条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量达到验收标准。

2. 乙方提供的设备及材料应符合国家质检标准，并提供相应的质量保证书。

第七条变更和索赔1. 如因甲方原因需要变更本工程内容或工程款金额，须经双方协商一致后签订书面变更协议。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方有权提出索赔要求。

第八条违约责任1. 如因乙方违约导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

2. 如因甲方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方应承担相应的责任。

第九条协议终止1. 本协议经双方签订后生效，至工程完成验收且工程款支付完成后终止。

2. 如因不可抗力等不可预见情况影响工程无法继续，可协商终止本协议。

第十条争议解决本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

水电安装施工平安协议书〔精选5篇〕水电安装施工平安协议书1甲方：__________乙方：__________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：__________1、工程名称：__________2、工程地址：__________3、结构形式：__________4、承包范围：__________包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)室内给水设备安装及调试;室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)(5)避雷系统的安装;(6)消防水电系统的预埋;(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;5、承包方式：__________6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。

乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

二、工期要求：__________1、开工时间：_______________年_____月_____日;完工时间：_______________年_____月_____日;备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

三、质量要求：__________1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。

房屋装修水电安装合同范本6篇篇1甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程地址：_________________。

2. 房屋结构：_________________。

3. 承包范围：水电安装工程的制作与安装，包括但不仅限于电路设计、水管安装等。

但不包括建材购买。

如超出水电范围则甲乙双方另外签订单项承包合约或追加预算等文字说明，由乙方完工并领取完工工资后视为本合同正式附加文本。

本合同不含其他任何税种。

如甲方要求超出原定施工范围需乙方进场配合施工，双方应签订书面变更确认书，相应费用及工期经双方商议后以书面确认。

若不及时签订书面确认书则视为口头协议无效处理。

二、工程期限及工程造价甲方（业主）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（如无亲笔签章请另加盖公章确认本协议真实性有效性以免出现协议无效内容和公章私人印鉴印戳等相关责任问题及安全隐患其他形式留存比较差异填写一致性造成不利法律因素加强项目日常内部运营管理优化法律方面把关等形式缺失的风险做好各方面的制约能力及防范意识风险意识规避风险加强内部管理和项目运营管理避免不利因素的发生杜绝违规操作等现象的发生）联系电话：_________________ 身份证号：_________________ 紧急联系方式：______________ 居住地址：_________________乙方（承包商）：_________________（盖章）法定代表人签字或盖章（同上）联系电话：_________________ 公司地址：_________________ 紧急联系方式：______________ 工程地址：_________________ 签约日期：_______年____月___日附件一前期物业收费清单交接流程及其他前期收费情况等篇2甲方（业主/发包方）：____________________乙方（承包商/施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的装修水电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：____________________。

工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。

①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。

所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。

水电安装合同范本10篇水电安装合同1业主 (以下简称甲方)：身份证：联系电话：承包人(以下简称乙方)：身份证：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。

具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等。

二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。

三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元。

2、第二阶段：完成付元。

3、第三阶段：完成付元。

4、第四阶段：工期结束无遗留问题清余款。

备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留局部款项，待乙方处理完后付清余款。

四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。

2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购置。

3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。

4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。

6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。

7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。

8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装合同2房屋主人：〔甲方〕水电安装人：〔乙方〕甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。

水电施工承包协议书（精选8篇）水电施工承包协议书（精选8篇）水电施工承包协议书篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就工程施工承包事宜协商达成全都。

订立本合同。

第一条工程概况工程名称：工程地点：建筑面积: 平方米其次条工程承包范围图纸所示内容(水电、避雷)、凹凸压电缆及其桥架安装、双电源、高压电施图二次设计中除应供电局施工以外的全部施工内容、施工现场临时水电、公共部位灯具，图纸会审纪要、甲方变更、甲方支配的其他零星安装工程，下水管至化粪池安装，均含在内不增加费用。

第三条工程工期1.与土建同步2.乙方应无条件执行甲方的进度方案支配(包括新调整的进度方案)。

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到《现行国家工程质量验收标准》的要求。

固乙方缘由，产生质量不合格造成返工损失的材料、人工等均由乙方自行担当。

第五条标准规范本合同适用标准规范：《现行国家工程质量验收标准》第六条乙方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监督、检查和验收。

2.依据工程状况满意施工人数，满意施工生产需要。

对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

3.乙方施工机械设备、均自行负责购置。

4.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动爱护等工作。

5.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲?方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学支配作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

水电承包协议书最新5篇水电承包协议书最新5篇水电工程承包指的是由一个团队或者一个企业独自包揽水电安装的行为。

以下小编在这给大家整理了一些水电承包协议书最新，希望对大家有帮助！水电承包协议书最新（篇1）甲方：联系电话：身份证号：家庭住址：乙方：联系电话：身份证号：家庭住址：甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。

一、工程名称：二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。

三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。

如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。

2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。

3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。

4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

六、结算单价：每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。

七、权利、义务：（一）权利甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。

乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。

（二）义务甲方：1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

2、甲方图纸会审和技术交底。

乙方：1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。

2、自备施工工具、用具。

3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

水电安装承包协议3篇篇1水电安装承包协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责水电安装工程的施工及相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目内容：1.1 甲方委托乙方承担水电安装工程，具体包括但不限于水管安装、电线布线、开关插座的安装，以确保水电系统的正常运行。

1.2 工程所需材料由双方协商确定，并由乙方按照规定标准进行采购。

第二条工期要求：2.1 甲方要求工程在规定的时间内完工交付使用，工期自双方签订本协议之日起计算。

2.2 如因不可抗力、政府行为、自然灾害等原因导致工程延期，双方可协商后调整工期，但延期的责任方需承担相应责任。

第三条施工规范：3.1 乙方承诺在施工过程中，遵守国家相关法规，确保施工质量符合标准，同时保障工程安全及工人安全。

3.2 工程施工过程中如出现对甲方财产造成损坏的情况，乙方需承担相应赔偿责任。

第四条费用支付：4.1 甲方需要支付给乙方的费用共计（具体金额），支付方式为（一次性/分期支付）。

4.2 如因甲方原因导致工程变更或延期的情况发生，甲方需承担相应增加费用。

第五条质保期：5.1 工程完工后，乙方承诺提供（具体质保期限）的质保服务，对工程实施质量问题进行修复。

5.2 质保期内如发生因乙方原因导致的质量问题，乙方需免费修复。

第六条违约责任：6.1 如任何一方违反本协议规定，导致对方权益受损，需承担违约责任。

6.2 违约方需赔偿对方因此而造成的所有损失，包括但不限于修复费用、延误费用等。

第七条争议解决：7.1 双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，可以向有权机关申请调解。

7.2 如有争议需通过法律途径解决的，应提交所在地法院解决。

第八条其他约定：8.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期至工程完工交付使用。

8.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：以上是关于水电安装承包协议的文档，供参考使用。

水电工承包协议6篇水电工承包协议1甲方：____________乙方：____________身份证号码：____________联系电话：____________甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。

2、包材料损耗（损耗按定额执行）。

3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。

4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。

5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。

6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。

防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。

7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。

2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，______天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。

3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。

4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。

三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每____㎡建筑面积。

2、给水工程及电工程含弱电，按每____㎡建筑面积。

3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。

3、工期：月日-_____年____月____日止。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

与业主结算下浮13%作甲方管理费。

5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。

二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。

本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。

甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。

2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。

3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。

水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。

单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。

4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。

三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。

乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。

四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。

2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。

如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。

水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模：大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。

三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。

达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

承包水电合同（通用5篇）承包水电合同1甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用_____元人民币。

第二条材料供应的约定甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的`损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。

水电工协议合同范本(通用6篇)水电工协议合同范本篇1甲方：(发包人)乙方：(承包人)因工程建设需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。

(1)基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。

三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。

四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育，做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。

4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。

5、提供乙方施工人员临时住宿。

五、乙方责任(一)质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求;3、乙方必须提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照规范施工。

简单的水电安装承包合同5篇水电安装过程中遇到麻烦建议收集相应的证据证明实际约定的价格，有证据的可以起诉。

然而签好合同会避免许多问题。

下面是小编收集整理的简单的水电安装承包合同范文，欢迎借鉴参考。

简单的水电安装承包合同(一)甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:质量是生命，安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同:一承包方法:1承包形式:单包，即包工不包料。

2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。

按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二工程进度:按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四安全上:必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。

材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。