小型建筑工程施工合同简单版(3篇)

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小型施工施工合同（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!小型施工施工合同（实用12篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。

小型建筑工程施工合同范文发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

二、该土地位于_____，四至为：东至_____，南至_____，西至_____，北至_____，使用年限为____年。

甲方对该土地享有所有权和使用权。

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。

如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。

但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

八、该建筑工程应在本合同生效后____天内动工，____天内完成竣工验收工作。

如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：（一）、该建筑工程竣工验收合格后____日内，甲方以不低于实际建设成本的____%支付乙方投资回报。

（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方____%的实际建设成本，每年的____月____日前一次性全额支付，余款按年____%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的____月____日前一次性全额支付，所有款项在____月____日前付清。

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。

五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。

六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。

七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。

2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。

3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。

八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。

九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。

十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。

第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。

小型工程施工合同小型工程施工合同范本（精选7篇）在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的小型工程施工合同范本（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

小型工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

第一条工程项目(一)工程名称：_________________(二)工程地点：_________________(三)工程内容：_________________(四)承包范围：_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任：_________________(二)承包方责任：_________________第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________住所：_________________住所：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________签订地点：_________________签订地点：_____________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日小型工程施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

简单建筑施工合同范本6篇简单建筑施工合同范本 (1) 甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。

房顶、防水要做好、保证不漏水。

四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。

六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。

九、工程完工时自动结束。

十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本 (2) 甲方：________________________乙方：________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。

为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：____________________________________；2、工程地点：____________________________________；3、建筑结构：____________________________________；4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。

小型建筑合同施工合同5篇第1篇示例：小型建筑合同施工合同范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为了规范工程建设的施工行为，明确施工双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。

一、工程名称及地点甲、乙双方经友好协商，共同决定由乙方承担甲方单位位于（具体地点）的（工程名称）小型建筑施工任务。

二、施工内容及标准1. 本次施工的主要内容为（施工内容），具体技术标准、质量要求等详见双方共同签订的技术协议。

2. 乙方在施工过程中需严格按照国家相关工程建设标准和甲方的具体要求进行施工，确保施工质量和工程安全。

三、施工期限1. 乙方需在合同签订后（具体期限）内完成本次施工任务，若因特殊原因需延长工期，需提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。

2. 延长施工期限应当按照实际工作量和延期原因进行合理确定，并经双方确认。

四、价格及支付方式1. 本次小型建筑施工的总报价为（具体总价），具体工程量报价详见双方签订的报价单。

2. 甲、乙双方约定，支付方式为（具体支付方式）。

3. 甲方应在工程验收合格后（具体期限）内支付全部工程款项。

五、保证金1. 乙方应在合同签订后（具体期限）内向甲方缴纳工程履约保证金（具体金额），工程验收合格后，保证金将在（具体期限）内退还给乙方。

2. 若乙方违反合同约定，导致工程质量问题，甲方有权扣除相应金额作为违约责任金。

六、变更和索赔1. 在工程施工过程中，如需进行变更，双方应当签署书面变更协议，明确变更的内容和额外费用，并在工程竣工前完成相关施工任务。

2. 如因一方原因导致工程延误或增加费用，对方应当依法提出索赔，并按照协商结果给予补偿或赔偿。

七、竣工验收和质量保修1. 施工完毕后，乙方应按照双方签订的施工竣工验收规定，由双方共同组织验收。

2. 验收合格后，乙方应对工程施工提供一定期限的质量保修和维护服务，保证工程在一定期限内无质量问题。

八、违约责任1. 如果一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。

简易小型施工合同简易小型施工合同范本（通用6篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。

知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编收集整理的简易小型施工合同范本（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

简易小型施工合同1发包方：______________________________(以下简称甲方)承包方：______________________________(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：_______________________________________2、工程地点：_______________________________________3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为_____米。

4、承包方式：包工包料。

所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

5、合同造价：暂定为人民币_________元整。

6、工期：合同签订并生效后天内完成。

工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_____元。

上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。

8、结算办法8.1按以下原则结算：8.1.1按____省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。

8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按______元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

小型建筑工程施工合同范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

发包方：******承包方：******依据《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，定立本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、发包文号：3、工程地点：4、工程内容：5、工程造价：二、工期1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

开工日期：****竣工日期：****合同工期:日历天。

3、有下列状况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

(1)因发包方缘由影响开工。

(2)不行抗力。

非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。

三、工程质量及验收1、质量标准。

2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方担当全部责任。

4、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理，准时办理质量检验手续。

承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表供应完整的过程检验资料。

四、工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%，余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。

五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行选购，经发包人认可后使用。

2、机械设备由承包方自备。

六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。

2、发包人指派同志为工地代表。

七、承包方的责任1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

3、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇合施工技术资料，供应给发包人2套。

4、承包方指派同志为工地代表。

小型建筑工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小型建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于土建、水电安装等（具体详见施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

3. 总工期：______天。

如遇特殊情况，竣工日期可相应顺延。

三、工程质量与验收1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后及时组织验收，并在验收合格后的七日内签署验收报告。

3. 若甲方在验收过程中发现工程存在质量问题，应当通知乙方进行整改。

乙方应当在规定的时间内完成整改，并承担整改费用。

四、工程价款与支付1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体工程造价详见工程量清单。

2. 付款方式：甲乙双方约定按照工程进度支付工程款。

具体支付比例为：工程开工后支付工程总造价的__%；工程过半后支付工程总造价的__%；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的款项。

3. 乙方在收到款项后应当开具合法有效的发票。

五、安全生产与文明施工1. 乙方应当按照安全生产规范进行施工，确保施工现场安全。

2. 乙方应当遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任1. 若因乙方原因延误工期，乙方应当向甲方支付违约金，并承担因此造成的损失。

2. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应当向乙方支付违约金。

第1篇合同编号：______签订日期：______年______月______日甲方（发包方）： ______（以下简称“甲方”）地址：______联系人：______联系电话：______乙方（承包方）： ______（以下简称“乙方”）地址：______联系人：______联系电话：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程内容：______4. 工程规模：______5. 工程预算：______元二、工期及进度1. 工期：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。

2. 进度安排：详见附件《工程进度计划表》。

三、工程款项1. 乙方在签订本合同后______个工作日内，向甲方提交详细的工程预算及施工方案，经甲方审核同意后，双方签订正式的工程预算书。

2. 甲方在工程开工前支付合同总价的______%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；工程保修期满且无质量问题后支付合同总价的______%。

3. 甲方支付工程款项的期限为______个工作日内。

四、工程质量管理1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

3. 工程质量出现问题，乙方应负责整改，直至符合要求。

五、工程验收1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请报告，并配合甲方进行验收。

2. 验收合格后，甲方应在______个工作日内签署验收合格证明。

3. 验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。

六、工程保修1. 乙方对工程实行______年保修期。

建设工程施工合同（小型工程本）6篇篇1建设工程施工合同（小型工程本）为了规范小型建设工程施工合同的签订和执行，保障各方的合法权益，特制定本合同。

本合同由甲乙双方自愿协商签订，诚信合作，平等互利，遵循公平、公正、公开的原则。

一、合同签订的基本内容1. 项目名称：甲方对乙方进行小型建设工程施工服务, 项目名称为_________。

2. 工程地点：工程施工地点为_________。

3. 工程内容：工程具体内容为_________。

4. 工程总造价：工程总造价为_________。

5. 施工工期：工程施工工期为______。

6. 付款方式：工程总造价按照______的付款比例分期支付。

7. 技术要求和质量标准：工程施工应符合相关法规要求，技术要求和质量标准应满足设计要求。

8. 合同生效和解除：合同签订后立即生效，合同解除需经双方协商一致。

二、合同履行的主要内容1. 乙方承诺在合同规定的时间内、质量标准上完成工程，并向甲方交付合格的工程成果。

2. 甲方应按照约定的付款方式和时间足额支付工程款。

3. 乙方应按照甲方的要求对施工过程进行及时汇报，并接受甲方的监督和检查。

4. 双方如有变更合同内容的请求，需书面协商并签订书面的变更协议。

5. 对于工程施工中出现的质量问题，乙方应根据约定及时修补并承担相应责任。

6. 乙方应购买相应的施工安全保险，确保工程施工过程中的安全。

7. 乙方应保证施工现场的环境卫生，并按照相关法规做好文明施工。

8. 甲方应为乙方提供必要的协助和支持，确保工程施工的顺利进行。

三、合同违约和争议解决1. 如乙方未按照约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。

2. 如果双方在合同履行中发生争议，应先协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解，仍不成的可向法院提起诉讼解决。

四、合同终止1. 合同履行完毕后，双方经确认无误后，合同终止。

2. 合同生效后，双方经协商一致解除的，合同终止。

建筑工程施工合同简易版发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：______________________________________。

2、工程地点：______________________________________。

3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。

详见施工图和预算编制说明书。

4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。

三、工程质量：合格。

乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。

单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

四、工程承包总价本工程承包总价确定为元（大写整）。

承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。

五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。

2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。

4、进度付款每个月____日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。

5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，____日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的____日内付清。

小型工程施工合同范本（精选6篇）小型工程施工合同范本第1篇房主人(甲方)：_________________承建人(乙方)：_________________甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。

第一条、建筑项目：_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。

第二条、建设地点：_________________。

第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。

2、甲方应及时提供工程所需全部材料。

3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。

雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

第四条、建房工期：_________________从_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第五条、承建工程价格及付款方式1.工程人工价为每平方米180元人民币。

2.付款方式：_________________基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。

第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

如有此类情况出现，责任与甲方无关。

小型建筑工程施工合同简单版一、工程名称及建设地点：1、工程名称：2、建设地点：二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。

四、工期：____年____月____日至____年____月____日，共计叁年五、承包方式：包工包料。

六、甲乙双方负责完成的工作：a）甲方负责完成的工作：i.在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，提供材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公提供方便。

ii.甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

b）乙方负责完成的工作：i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

七、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

八、工程验收：a）工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

c）该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

d）本工程至____年____月____日，苗木成活率为100%。

期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

九、其他事项：a）在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

施工合同建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。

5、承包造价：元（大写：）。

二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。

（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为2013年月日至2013年月日，总工期天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

五、其它约定1：甲方承担的安全责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2：乙方的责任、权利（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。