2016招标师合同管理模拟题(单选题)

招标师合同管理演练题2016招标师合同管理演练题一、单项选择题1.签订工程建设项目招标代理合同的受托人应当具有法人资格，并持有()颁发的招标代理资格证书。

A.建设行政主管部门B.城乡建设部门C.规划部门D.工商行政管理部门2.凡在中华人民共和国境内开展工程建设项目招标代理业务的，签订工程建设项目招标代理合同时，应参照()订立合同。

A.《货物项目合同法》B.《常用条款》C.《一般条款》D.《示范文本》3.根据招投标法，招标代理机构的性质是()。

A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构二、多项选择题1.招标代理机构的工作范围主要包括()。

A.拟订招标方案B.编制和出售资格预审文件、招标文件C.勘察D.接受投标，组织开标、评标，协助招标人定标E.草拟合同2.招标人应当为招标代理机构提供()。

A.在从事编制资格预审文件、招标文件等招标代理业务时所需要的前期资料(如立项批准手续、规划许可)B.资金落实情况资料C.招标代理业务所需的全部技术资料和图纸D.勘察E.质检3.招标代理合同的工作范围和职权管理包括()。

A.工作交底B.资金落实C.明确人员与授权D.图纸E.工作任务分解4.招标代理合同的`数据信息管理包括()。

A.信息沟通机制的建立B.信息的搜集和处理C.信息的来源D.信息的归档E.信息的检索三、答案(一)单项选择1.A2.D3.A(二)多项选择1.ABDE2.ABC3.ACE4.ABD。

招标师《合同管理》习题及答案2016年招标师《合同管理》精选习题及答案一、单项选择题1.投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应(A )。

A.以单价金额为准B.以总价金额为准C.由投标人确认D.由招标人确认2.依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由(D )来完成。

A.该建设单位的领导B.该建设单位的上级主管部门C.当地的政府部门D.该建设单位依法组建的评标委员会3.评标委员会为( A )人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。

A.5，2/3B.7，4/5C.5，1/3D.3，2/34.某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。

该承包商投标时报价不得低于(C )。

A.900万元B.850万元C.800万元D.700万元5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在(D )万元人民币以上的，必须进行招标。

A.20B.100C.150D.506.根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( D )天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.10B.15C.20D.307.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。

投标单位应当认真核对，核对无误后以( D )形式予以确认。

A.会议B.电话C.口头D.书面8.提交投标文件的投标人少于( B )个的，招标人应当依法重新招标。

A.2B.3C.4D.59.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人要求的延期开工应(A )。

A.经工程师批准B.经发包人批准C.由承包人自行决定D.由承包人通知发包人10.下列行为不属于分包的包括( A )。

招标师《合同管理》预测试题及答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 招标人在招标文件中要求中标人提交保证履行合同义务和责任的担保，该担保的有效期应当自（）之日起至合同约定的权利义务履行完毕之日止。

A. 中标通知书发出之日B. 中标人提交担保之日C. 合同签订之日D. 招标文件发出之日答案：A2. 下列不属于合同履行的原则的是（）A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D3. 合同的变更须经（）同意。

A. 合同双方当事人B. 债权人C. 债务人D. 合同的保证人答案：A4. 合同权利和义务的转让，应当通知（）A. 债权人B. 债务人C. 合同的保证人D. 所有合同当事人答案：B5. 合同终止后，当事人应当遵循（）原则。

A. 各自行使权利B. 互相协助C. 公平竞争D. 诚实信用答案：D二、多项选择题（每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意）6. 合同担保的方式包括（）A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金答案：ABCDE7. 合同履行中，可以行使抗辩权的情形包括（）A. 债权人未履行协助履行义务B. 债权人迟延履行债务C. 债权人变更合同内容D. 债务人未履行债务E. 债务人迟延履行债务答案：ABDE8. 合同变更应当符合的条件包括（）A. 变更事项符合法律法规规定B. 变更事项符合合同约定C. 变更协议经合同双方当事人签字或者盖章D. 变更事项无需通知债权人E. 变更事项无需债权人同意答案：ABC9. 合同权利和义务的转让，应当符合的条件包括（）A. 转让方式符合法律法规规定B. 转让事项符合合同约定C. 转让协议经合同双方当事人签字或者盖章D. 债权人同意E. 债务人同意答案：BCDE10. 合同终止的情形包括（）A. 债务人履行债务B. 债权人免除债务C. 债务相互抵销D. 合同解除E. 当事人协商一致答案：BCDE三、判断题（每题的备选答案中，只有一个是正确的）11. 招标人在招标文件中可以要求中标人提供履约保证金，但保证金金额不得超过中标合同金额的10%。

招标师考试《采购合同管理》模拟试题附答案2016招标师考试《采购合同管理》模拟试题（附答案）一、单项选择题1.合同交底的程序不包括( )。

A.编制合同交底方案B.事项答疑C.合同内容实施D.意见反馈及合同完善2.招标采购合同跟踪的内容不包括( )。

A.项目反馈和修正情况B.项目计划和目标的实现情况C.项目的外部因素D.项目的内部因素3.总体合同结构分解的目标是( )。

A.明确项目相关的所有合同的设备款项B.明确项目相关的所有合同的资金预算C.明确项目相关的所有合同的种类及数量D.明确项目相关的所有合同的结算方式二、多项选择题1.招标采购合同重点要素管理包括以下( )内容。

A.价款管理B.质量管理C.时间管理D.反馈管理E.环境保护管理2.招标采购合同跟踪的方法和手段比较多，在选择采用的`方法时，应该注意( )。

A.合同跟踪和信息管理的总体规划相协调B.合同跟踪的及时性C.信息的标准化和报表的规范化D.应用先进的IT技术E.项目目标的正确性3.招标采购合同履行与控制的主要内容包括( )。

A.合同内容审核B.合同收尾C.合同争议解决D.明确签约代表权限E.合同信息管理4.合同目标管理的具体做法主要包括( )。

A.合同目标的设置B.合同内容的安排C.安排合同和全面的权利义务D.权利义务的实现过程E.合同违约问题处理5.合同目标管理可分为( )。

A.投资总额控制管理B.质量安全目标管理C.时间管理D.招标采购管理E.实施地点管理6.招标采购合同信息管理的作用是( )。

A.明确的请求仲裁的意思表示B.留存证明资料，减少争议解决成本C.优化资源配置，节约项目总体投资成本D.及时调整决策，降低决策成本E.有仲裁事项三、答案(一)单项选择1.C2.A3.C(二)多项选择1.ABCE2.ABCD3.BCE4.ACD5.ABC6.BCD。

2016招标师合同管理模拟题单项选择题1下列选项中，对调解的理解错误的是()。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B.仲裁调解生效后产生执行效力C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D.法院在强制执行时不能制作调解书参考答案：C参考解析：仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。

仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。

当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。

仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。

调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

2建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是()。

A.办理项目规定许可证B.编制项目的可行性研究报告C.负责项目的征地拆迁D.进行并负责工程设计参考答案：D参考解析：在项目总承包合同中需要明确，承包商应进行并负责工程的设计。

3关于发包人与勘察人的违约责任，以下说法错误的是()。

A.由于发包人提供资料错误，造成工程返工时，发包人向勘察人支付返工费，工期不予顺延B.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，其返工勘察费用由勘察人承担C.在合同履行期间，由于工程停建而终止合同的，勘察人未开始工作的，不退还发包人已付的定金D.由于勘察人原因而延误工期，每延迟一天，勘察人应偿付以勘察费为基数计算的1%的违约金参考答案：A参考解析：A选项错误，由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向勘察人支付停工费或返工费。

4以下关于工程总包说法错误的是()。

A.我国工程总承包模式产生于20世纪80年代B.工程总承包模式是指设计一建造C.DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式D.设计一建造总称模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的（）A. 押金B. 履约保证金C. 质量保证金D. 投标保证金答案：B2. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。

A. 15B. 20C. 25D. 30答案：A3. 评标委员会可以要求投标人对投标文件中不明确的内容进行（）A. 说明B. 修改C. 澄清D. 补充答案：C4. 在合同执行过程中，由于客观原因导致合同任务全部或者部分失去意义时，合同双方可以根据实际情况决定（）A. 变更合同B. 解除合同C. 终止合同D. 重新签订合同答案：B5. 合同的履行期限是指债务人履行合同义务和债权人接受履行行为的时间。

履行期限约定不明确，按照（）的原则确定。

A. 债务人提出的时间履行B. 债权人提出的时间履行C. 合同成立的时间履行D. 有利于实现合同目的的时间履行答案：D6. 合同的（）是指合同双方在履行合同过程中因违约而应当承担的违约责任。

A. 违约金B. 赔偿责任C. 违约责任D. 赔偿限额答案：C7. 合同中的质量条款应当明确（）A. 产品质量标准B. 产品数量C. 产品价格D. 交货时间答案：A8. 合同的变更必须符合（）A. 合同双方协商一致B. 合同约定C. 法律规定D. 仲裁机构裁决答案：A9. 在合同履行过程中，如果出现合同纠纷，合同双方应当首先通过（）方式解决。

A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案：A10. 合同的解除必须符合（）A. 合同约定B. 合同双方协商一致C. 法律规定D. 仲裁机构裁决答案：B二、多项选择题（每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意）1. 招标人在招标文件中应当载明的事项有（）A. 招标项目的性质B. 投标文件的组成C. 评标标准D. 合同履约保证金答案：ABCD2. 招标投标活动中常见的违法行为包括（）A. 串通投标B. 行贿中标C. 非法限制竞争D. 未按照规定公开招标答案：ABCD3. 合同履行过程中的违约责任主要包括（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金答案：ABCD4. 合同中的支付条款应当包括的内容有（）A. 支付金额B. 支付方式C. 支付时间D. 支付对象答案：ABCD5. 合同纠纷的解决方式包括（）A. 协商B. 调解C. 仲裁D. 诉讼答案：ABCD三、案例分析题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 某招标项目，招标人在招标文件中明确要求中标人提交履约保证金。

2016年招标师考试《合同管理》模拟试题一问题 1所谓定金，是指合同当事人为了确保合同的履行，依照法律规定或合同约定，由一方按合同标的额的一定比例预先给付对方的金钱。

定金的数额( D ) (1 分)A. 不得超过主合同标的额的百分之十B. 不得超过主合同标的额的百分之十五C. 不得超过合同标的额的百分之二十D. 不得超过主合同标的额的百分之二十问题 2合同跟踪与监督管理的对象中不包括( B ) (1 分)A. 勘察设计工作的质量B. 项目的总体规划C. 勘察设计进度D. 项目的设计概算问题 3下列不属于特许经营合同的种类的有( D ) (1 分)A. BOTB. BOOC. BLTD. PTO问题 4仲裁作为一种独立的争议解决方式，与诉讼相比具有诸多不同。

下列不属于仲裁的特点的有( A ) (1 分)A. 仲裁具有时效性B. 仲裁具有自愿性和灵活性C. 仲裁具有专业性D. 仲裁具有保密性问题 5下列不属于要约需要满足的条件的是( C ) (1 分)A. 要约是由特定人作出的意思表示B. 要约是以缔结合同为目的的意思表示C. 要约的内容必须很详细D. 要约必须表明一经承诺即受此意思表示的拘束问题 6下列不属于招标采购合同管理制度的是( B ) (1 分)A. 合同会签评审制度B. 合同变更管理制度C. 合同印章管理制度D. 合同检查和奖惩制度问题 7下列不属于招标采购合同所适用的招标投标部门规章的是( A ) (1 分)A. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》B. 《工程建设项目施工招标投标办法》C. 《工程建设项目货物招标投标办法》D. 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》问题 8招标采购合同作为解决招标采购人与中标人之间交易活动的文字形式和载体，需要符合法的规定，同时也是法在交易活动中的具体适用，因此体现了法的价值，其法的价值中不包括：( B ) (1 分)A. 平等价值B. 效率价值C. 公平价值D. 秩序价值招标采购合同是招标人( A )采购工程、货物或服务，并与中标人签订的明确相互权利义务关系的协议。

招标师合同管理练习试题2016招标师合同管理练习试题一、单项选择题1.根据《合同法》规定，发包人应当与监理人采用()订立委托监理合同。

A.口头形式B.书面形式C.邮件形式D.其他2.工程监理企业资质相应许可的业务范围()。

A.综合资质只可承担部分相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务B.专业甲级资质可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务C.专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务D.专业丙级资质可承担相应专业工程类别二级建设工程项目的工程监理业务3.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》建筑面积在()万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理?A.5B.3C.7D.94.监理合同的法律性质为()。

A.直接合同B.委托合同C.口头合同D.计划合同5.《刑法》第137条规定，“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，对直接责任人员，处以()。

”A.五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金B.五年以下有期徒刑，并处罚金C.十年以上有期徒刑，并处罚金D.无期徒刑二、多项选择题1.以下部分项目需要强制监理的有()。

A.国家重点建设工程B.大中型公用事业工程C.片开发建设的住宅小区工程D.用外国政府或国际政府贷款E.规定必须实行招标的其他工程2.工程监理企业资质分为()。

A.综合资质B.专业资质C.一级资质D.事务所资质E.二级资质3.工程监理企业可以开展相应类别的'()等业务。

A.建设工程的项目管理B.建设项目的控管C.技术咨询等业务D.提供图纸E.勘察现场4.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程项目，根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，包括()。

A.使用本国政府提供的资金B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目C.使用国外政府及其机构贷款资金的项目D.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目E.使用基金会提供的资金三、答案(一)单项选择1.B2.C3.A4.B5.A(二)多项选择1.ABCD2.ABD3.AC4.BCD。

2016招标师合同管理模拟题二一、单项选择题(每小题1.5分，共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于(A)。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是(D)。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为(C)人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在(C)人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过(C)万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

招标师考试《采购合同管理》预测题及答案2016招标师考试《采购合同管理》预测题及答案一、单项选择题1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。

项目立项完成后，( )是建设实施阶段首要和主导的环节。

A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D.工程施工2.( )不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。

A.编制房屋建筑工程方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件服务D.主体设计协调服务3.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。

( )A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D.参加试车(试运行)考核和竣工验收等服务4.根据勘察设计合同中的法定质量标准，工程设计修改必须由( )负责完成。

A.建设单位B.施工单位C.原设计单位D.新设计单位5.承接勘察任务或签订勘察合同时，工程的( )是必须条件。

A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件6.《建设工程勘察合同示范文本(一)》和《建设工程勘察合同示范文本(二)》均约定，在合同生效后( )天内，发包人应向勘察人支付勘察费的( )作为定金。

在合同履行后，定金可抵作勘察费。

A.3;15%B.2;20%C.3;20%D.2;15%7.对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本(一)》则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费，而在提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。

A.8B.10C.15D.208.《建设工程勘察合同示范文本(二)》规定，发包人提供资料、文件超过规定期限( )天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。

A.10B.15C.20D.259.《建设工程质量管理条例》第19条规定，“勘察、设计单位必须按照工程建设( )标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。

招标师考试《合同管理》演练题单项选择题(共35个小题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1 下列关于招标采购合同管理特点中错误的是()。

A.合同管理周期长B.合同管理系统性强C.合同变更少D.合同管理效益显著参考答案：C参考解析：招标采购合同管理的特点：①合同管理周期长;②合同管理系统性强;③合同变更频繁;④对合同管理人的法律知识水平要求高;⑤合同管理信息化要求高;⑥合同管理效益显著。

2 ()是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的新信用证。

A.可转让信用证B.对开信用证C.对背信用证D.循环信用证参考答案：C参考解析：对背信用证是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的新信用证。

3 以下关于建设工程合同说法错误的是()。

A.建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等10个类别B.建设工程施工专业承包企业资质包括地基基础专业工程、幕墙工程、建筑装修工程等36个专业C.建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同D.建设工程施工劳务承包企业资质不进行类别和等级划分，统一为劳务企业资质参考答案：A参考解析：根据《建筑业企业资质等级标准》规定，建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等12个类别。

4 ()是指由一方预先拟定合同的条款，对方只能表示接受或不接受，即订立或不订立合同，而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。

A.格式合同B.有偿合同C.射幸合同D.无偿合同参考答案：A参考解析：格式合同是指由一方预先拟定合同的条款，对方只能表示接受或不接受，即订立或不订立合同，而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。

5 以下关于附期限合同的说法中错误的是()。

A.附限期的合同，是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效或者终止的根据的合同B.限期合同中的限期可分为生效限期和终止期限C.附期限合同中限期可以是一个具体的期日D.附限期的合同，是指合同当事人设定一定的条件，并将条件的成就与否作为决定效力发生或消灭的根据合同参考答案：D参考解析：D选项应为附条件合同的概念。

招标师考试合同管理模拟题
一、单项选择题
1.下列()不属于国际货物买卖合同的应用特点。

A.合同适用规则的特殊性
B.合同形式的特殊性
C.合同主体的特殊性
D.合同标的物特点
2.合同适用规则的特殊性中包括：国内法、国际公约、()。

A.跟单信用证统一惯例
B.合约保函统一规则
C.国际备用信用证惯例
D.国际贸易惯例
二、多项选择题
国际货物买卖合同的应用特点有哪些?()
A.合同适用规则的特殊性
B.合同主体的特殊性
C.合同包装的普遍性
D.合同标的物特点
E.合同贸易的一般性
三、答案
(一)单项选择题
1.B
2.D
(二)多项选择ABD。

大工16秋《工程招投标及合同管理》在线测试2一、单选题（共 10 道试题，共 30 分。

）1. 建设工程设计合同的委托方应按合同规定的金额和时间向承包方支付设计费用，每逾期一天，应承担一定比例金额的逾期违约金。

逾期（）时，承包方有权暂停履行下阶段的工作，并书面通知委托方。

A. 10天以上B. 15天以上C. 20天以上D. 30天以上正确答案：D2. 施工监理服务收费调整系数不包括（）。

A. 专业调整系数B. 工程复杂程度调整系数C. 高程调整系数D. 非专业调整系数正确答案：D3. 下列属于建设工程勘察合同委托方的义务的是（）。

A. 应按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作B. 工程完工后，在规定的时间内负责组织勘察及成果验收，按合同约定及时支付勘察费C. 按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责D. 应根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理变更手续正确答案：B4. （）是发包人与承包人之间为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议。

A. 建设工程施工合同B. 建设工程设计合同C. 建设工程勘察合同D. 建设工程委托监理合同正确答案：A5. 某国际工程是由工程项目业主指定某些他认为资信可靠和能力适应的公司参加投标的，这种招标方式称为（）。

A. 排他性招标B. 邀请性招标C. 指定性招标D. 保留性招标正确答案：C6. 资格预审的评审委员会一般由招标人负责组织，参加人员一般为（）组成。

A. 5人以上的单数B. 6人以上的双数C. 10人以上的双数D. 3人以上的单数正确答案：A。

招标师《合同管理》模拟试题与答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 招标人在招标文件中要求中标人提交保证履行合同义务和责任的担保，该担保的期限应自（）起算。

A. 中标通知书发出之日B. 中标通知书签收之日起C. 合同签订之日起D. 合同履行期满之日起答案：B2. 下列不属于招标投标合同的特点的是（）。

A. 公开性B. 竞争性C. 一次性D. 强制性答案：D3. 下列关于招标投标合同的说法中，错误的是（）。

A. 招标投标合同是一种诺成合同B. 招标投标合同是一种要式合同C. 招标投标合同是一种有偿合同D. 招标投标合同是一种口头合同答案：D4. 招标人在招标文件中应当载明项目的（）等内容。

A. 质量、进度、投资额B. 质量、进度、投资额、技术规格C. 质量、进度、投资额、中标人D. 质量、进度、投资额、合同价款答案：B5. 下列关于招标投标过程中投诉的说法中，正确的是（）。

A. 投诉应当向招标人提出B. 投诉应当向有关行政监督部门提出C. 投诉应当向评标委员会提出D. 投诉应当向中标人提出答案：B6. 招标人在招标文件中要求中标人提交履约保证金，履约保证金的数额一般为中标合同金额的（）。

A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%答案：B7. 下列不属于合同履约保证保险的保险责任范围的是（）。

A. 合同履行过程中因意外事故导致的中标人违约B. 中标人故意违约C. 合同履行过程中因不可抗力导致的中标人违约D. 中标人未能按照合同约定履行义务答案：B8. 下列不属于招标投标活动中常见的合同纠纷类型的是（）。

A. 合同价款纠纷B. 合同质量纠纷C. 合同进度纠纷D. 招标投标活动中的侵权纠纷答案：D9. 下列关于合同纠纷解决方式的说法中，错误的是（）。

A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向人民法院提起诉讼答案：D10. 下列不属于合同违约责任构成要件的是（）。

A. 存在违约行为B. 存在违约过错C. 造成损害后果D. 违约行为与损害后果之间存在因果关系答案：B二、多项选择题（每题的备选答案中有两个或两个以上最符合题意）1. 招标投标合同的主要内容包括：（）。

招标师《合同管理》试题及答案2016年招标师《合同管理》试题及答案一、单项选择题1.甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有(C )。

A.甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B.如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C.如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D.如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2.投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在(B )前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

A.20天B.投标截止时间C.投标预备会D.7天3.招标程序有：①成立招标组织。

②发布招标公告或发出招标邀请书。

③编制招标文件和标底。

④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。

⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。

⑥发售招标文件。

则下列招标程序排序正确的是( B )。

A.①②③⑤④⑥B.①③②⑥⑤④C.①③②⑤⑥④D.①⑤⑥②③④4.工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。

结算拨付工程款时以( B )为依据。

A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量5.《中华人民共和国招标投标法》于( C )起开始实施。

A.2000年7月1日B.1999年8月30日C.2000年1月1日D.1999年10月1日6.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C )。

A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级7.以下不属于投标文件的内容是( D )A.投标函B.施工组织设计C.施工方案D.技术规范8.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( C )进行。

A.当天公开B.当天不公开C.同一时间公开D.同一时间不公开9.招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。