施工合同通用条款竣工结算
- 格式:docx
- 大小:79.42 KB
- 文档页数:4
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。
在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。
下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。
第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。
本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。
第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。
第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。
第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。
第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。
第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。
第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。
第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。
施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。
在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。
希望以上内容对大家有所帮助。
第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。
合同通用条款工程结算一、结算原则1. 本工程结算应遵循合同约定、相关法律法规以及行业规范,确保结算的准确性和合法性。
2. 双方应本着公平、公正的原则进行结算,确保工程款项的真实、合理。
二、结算依据1. 工程量清单:根据合同约定,工程量清单是结算的基础,应当详细列出各项工程的数量和单价。
2. 设计变更:任何设计变更都应有书面记录,并经双方确认后作为结算的依据。
3. 施工现场签证:对于施工现场发生的变化,应及时办理签证手续,作为结算的依据。
4. 合同约定的其他结算依据:包括会议纪要、变更通知单等,均应作为结算的有效文件。
三、结算程序1. 预结算:在工程完工前,施工单位应根据实际完成的工程量编制预结算报告,提交给甲方审核。
2. 初步结算:甲方在收到预结算报告后,应在约定的时间内完成审核,并提出书面意见。
3. 最终结算:在工程竣工验收合格后,双方应根据初步结算的结果和实际完成的工程量进行最终结算。
四、结算方式1. 按进度结算:根据合同约定的工程进度,分阶段进行结算。
2. 一次性结算:适用于工程量较小或者合同约定的项目,工程完工验收后一次性结算全部工程款项。
五、结算期限1. 预结算期限:施工单位应在工程完工前的规定时间内提交预结算报告。
2. 初步结算期限:甲方应在收到预结算报告后的约定时间内完成审核工作。
3. 最终结算期限:最终结算应在工程竣工验收合格后的约定时间内完成。
六、结算争议处理1. 双方应通过友好协商解决结算过程中出现的争议。
2. 如果协商不成,可以按照合同约定的争议解决方式进行处理,如提交仲裁或诉诸法院。
七、其他事项1. 本结算范本中的未尽事宜,双方可根据实际情况协商补充。
2. 本结算范本自双方签字盖章之日起生效。
工程合同竣工结算【标题】h1工程合同竣工结算范本/h1【】随着工程项目的圆满完成,甲乙双方即将进入关键的竣工结算阶段。
为确保结算过程的公正性与透明度,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,结合本项目的具体实际情况,特制定以下竣工结算范本。
一、结算前提1. 工程项目已按照合同约定内容完成,并通过甲方组织的验收,达到合同约定的质量标准。
2. 所有必要的工程变更、调整已经双方确认,并有相应的书面文件作为依据。
3. 双方已清理并确认无遗留问题,或已有明确的处理方案和时间表。
二、结算依据1. 工程量清单:根据实际完成的工程量,参照合同约定的计价方式进行计算。
2. 设计变更:任何设计变更都应有正式的设计变更通知单,并经双方签字确认。
3. 现场签证:对于施工过程中的现场签证,应确保其真实性、合法性,并有相关证明材料。
三、结算流程1. 乙方提交初步结算报告,包括工程量清单、设计变更、现场签证等相关资料。
2. 甲方对初步结算报告进行审核,提出异议项,并在约定时间内反馈给乙方。
3. 双方就异议项进行协商,达成一致后形成最终结算报告。
4. 甲方在收到最终结算报告后的约定时间内完成付款。
四、结算原则1. 公正性:确保所有结算数据真实、准确,不得有任何虚假成分。
2. 透明性:结算过程应公开透明,双方均有权了解和监督结算的每一个环节。
3. 合法性:所有结算行为必须符合国家法律法规的规定,不得违法操作。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成付款,应按合同约定支付违约金。
2. 若乙方提供的结算资料不实,应承担由此产生的一切后果。
六、其他事项1. 本结算范本中未尽事宜,双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
2. 本结算范本一经双方签字盖章,即成为工程合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
建筑工程施工合同(通用15篇)建筑工程施工合同1发包人(甲方):×××公司承包方(乙方):×××装饰公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况1.1工程名称:×××1.2工程地点:__________1.3承包范围:经双方确认预算的工程内容及合同附件1.4承包方式:包工、包料大包干1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):××万元第二条甲方工作2.1开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份,并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线,古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。
3.2指派×××为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建筑施工合同通用条款1. 合同目的和范围本合同旨在明确建筑施工双方的权利和义务,规范建筑施工的过程和结果。
本合同适用于所有建筑施工合同,无论是公共建筑、商业建筑还是住宅建筑。
2. 合同成立和效力2.1 双方当事人应当依法签署建筑施工合同,并在双方签字盖章后生效。
2.2 本合同生效后,任何一方不得单方面撤销或修改合同。
2.3 对于未尽事宜,双方应当进行友好协商,并书面签署补充协议。
3. 施工效果和质量要求3.1 承包商应按照双方约定的设计图纸和技术要求进行施工,保证施工效果和质量符合相关标准和规范。
3.2 若建筑质量不符合合同约定的标准,承包商应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改或赔偿。
3.3 建筑施工过程中,如发生质量问题,由承包商负责处理并承担相应的费用。
4. 工期和延期4.1 双方当事人应当约定明确的工期,并在合同中约定竣工日期。
4.2 承包商应按照约定的工期完成施工任务。
如有不可抗力或其他合理原因导致延期,应及时通知甲方,并在双方协商一致的情况下进行工期的调整。
4.3 工期延长所产生的费用和损失由责任方承担。
5. 施工过程管理5.1 承包商应按照约定的工程进度进行施工,并确保施工现场的安全和秩序。
5.2 承包商应按照相关法律法规的要求,配备必要的劳动保护设施和防护措施。
5.3 承包商应配备专业的项目管理人员,负责施工过程的监督和管理,并定期向甲方提供施工进展情况和质量报告。
6. 合同价款和支付方式6.1 双方应当在合同中明确约定合同价款和支付方式。
6.2 甲方应按照双方约定的工程进度和质量验收结果及时支付合同价款。
6.3 甲方拖欠支付合同价款超过约定的期限,承包商有权暂停施工并要求甲方支付滞纳金。
7. 变更和索赔7.1 如需变更施工合同的内容,双方应通过书面补充协议进行协商,签署补充合同。
7.2 若施工合同的变更导致费用的增加或减少,双方应进行合理的费用调整,并在补充协议中明确约定。
公路工程施工合同通用条款公路工程作为国家基础设施建设的重要组成部分,其施工合同的签订对于确保工程质量、工期和投资效益具有至关重要的意义。
一份详尽而规范的施工合同能够为双方提供明确的合作指南,减少不必要的纠纷,保障项目的顺利进行。
以下是公路工程施工合同通用条款的范本,供业界参考。
一、合同范围与内容本合同涵盖自工程项目开工至竣工验收的全部工作内容,包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、排水系统、安全设施等的建设、安装、调试及缺陷修复。
二、工程价款甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。
工程款项分为预付款、进度款、结算款和质保金四部分。
具体支付方式和时间根据实际工程进度和合同约定执行。
三、施工期限乙方须在合同规定的工期内完成施工任务。
如遇不可抗力或双方认可的特殊情况,工期可相应顺延。
四、质量要求乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求。
甲方有权对工程质量进行监督检查。
五、材料与设备乙方负责采购符合国家标准和设计要求的材料与设备,并对其质量负责。
所有材料和设备的进场、使用均需甲方或其代表的确认。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规,建立健全安全生产责任制,采取有效措施预防安全事故的发生。
七、环境保护在施工过程中,乙方应采取措施防止污染环境,保护生态环境,合理利用资源,符合国家环保要求。
八、变更与索赔因设计变更或其他原因导致工程内容、工期或费用发生变化时,应及时办理变更手续。
对于由此产生的索赔,双方应协商解决。
九、违约责任任何一方未履行合同约定的义务,均构成违约,应承担相应的违约责任。
十、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十一、其他事项双方可根据工程特点和实际情况,协商确定其他需要约定的事项,并以书面形式作为合同附件。
十二、生效与终止本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。
2024年工程施工结算工作协议标准版本甲方:_____ 乙方:_____根据《中华人民共和国民法典》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。
第一条工程名称_____基地房屋建设。
第二条工程地点____省____县。
第三条工程量按实际工程结束后计算。
第四条承包双方施工方包工包料,单价:_____元每平方米。
本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。
第五条付款方法待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。
第六条质量标准及保修:按国家有关条例、规范施工。
因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。
保修期____年。
第七条在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。
如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条主要内容:屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。
第九条具体要求:第十条甲方责任:负责乙方施工中的水、电、路三通。
因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担。
第十一条乙方责任:确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任。
第十二条本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决:_______________________________________________。
第十三条本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效。
甲方:_____ 乙方:____年____月____日2024年工程施工结算工作协议标准版本(二)甲方:(施工单位名称)乙方:(甲方委托施工单位)合同编号:签订日期:有效期:自签署之日起至工程竣工验收合格之日止一、协议背景及目的1.1 甲方和乙方根据相关法律法规的规定,就工程施工结算工作进行协商,达成以下协议。
( 施工合同)
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-064903
施工合同通用条款竣工结算General conditions of construction contract completion settlement
施工合同通用条款竣工结算
《施工合同通用条款竣工结算》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
11 竣工结算
11.1 竣工付款申请
除非专用条款另有约定,承包人应在按照第13.2款[竣工验收程序]提交竣工验收报告的同时向监理人提交竣工结算报告,并提供完整结算资料和相关证明材料。
如发包人按照第4.5款[造价咨询人]委托了造价咨询人的,承包人可以按照发包人的指示,将上述文件提交给造价咨询人。
竣工结算报告应包括下列内容:竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
监理人对竣工结算报告有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。
经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请。
11.2 竣工付款证书及支付时间
(l)除非专用条款另有约定,监理人应按照承包人竣工付款申请金额,在以下时间内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承
包人:
工程竣工结算报告金额500万元以下的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天内完成审核;
工程竣工结算报告金额500万元-2000万元的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内完成审核;
工程竣工结算报告金额2000万元-5000万元的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天内完成审核;
工程竣工结算报告金额5000万元以上的,从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天内完成审核;
(2)除非专用条款另有约定,发包人应在收到监理人核查结果后28日内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的竣工付款申请己经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(3)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内,将应支付款支付给承包人。
发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
(4)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款
申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。
存在争议的部分,按第19条[争议的解决]的约定办理。
11.3 结清证明
承包人在提交竣工结算报告时,应同时向发包人提交一份书面结清证明,确认竣工结算报告上的总额代表了就本合同发包人应付给承包人的全部和最终结算总额。
该结清证明在承包人收到退还的履约担保和尚未付清的余额后生效。
可以在这输入你的名字
You Can Enter Your Name Here.。