房地产开发合同经典版范本(精篇)

房地产合作开发协议书经典版范文7篇篇1甲方：【甲方名称】，以下简称“甲方”乙方：【乙方名称】，以下简称“乙方”鉴于甲乙双方共同意愿，为合作开发房地产项目，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意共同合作开发位于【具体地址】的房地产项目。

本协议旨在明确双方在合作过程中的权利、义务和职责，确保项目顺利进行。

二、项目概况本项目位于【具体地址】，占地面积【占地面积】，规划用途为【用途】，预计总投资额为【投资额度】。

项目包括住宅、商业、办公等多种业态，具体规划以政府部门批准为准。

三、合作模式1. 甲乙双方共同出资，成立项目公司，共同管理项目。

2. 甲方负责项目用地获取、拆迁安置及相关手续办理等工作。

3. 乙方负责项目建设资金筹集、施工管理及销售工作。

4. 双方按照约定比例分配项目利润。

四、投资比例及出资方式1. 甲方投资比例：【投资比例%】，出资方式为：【具体出资方式】。

2. 乙方投资比例：【投资比例%】，出资方式为：【具体出资方式】。

五、项目管理与运作1. 设立项目管理团队，由甲乙双方共同委派人员参与。

2. 项目管理团队负责项目的整体规划、设计、施工及销售工作。

3. 双方应充分发挥各自优势，共同推进项目进展。

六、利益分配1. 项目利润按照甲乙双方投资比例进行分配。

2. 如有其他收益，如项目外销售、品牌合作等，双方可另行协商分配方式。

七、风险承担1. 甲乙双方应按照投资比例共同承担项目风险。

2. 如因任何一方违约导致项目损失，违约方应承担相应责任。

八、违约责任1. 如任何一方未按照本协议约定履行义务，视为违约，应承担违约责任。

2. 双方应友好协商解决争议，如协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、协议变更与解除1. 本协议一经签订，即具有法律效力，双方应共同遵守。

2. 如因不可抗力因素导致项目无法继续，双方可协商解除本协议。

3. 本协议的变更、解除，需经甲乙双方协商一致，书面修改或解除。

十、其他事项1. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

房地产开发合同常用范文5篇篇1甲方：【公司名称及法定代表人】以下简称甲方乙方：【公司名称及法定代表人】以下简称乙方鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方开发建设的【项目名称】项目（以下简称“本项目”）的房地产开发事宜达成如下协议：一、项目概述本项目位于【项目地址】，占地面积【占地面积】，规划用途为【用途类型】，包括但不限于住宅、商业、办公等。

项目总规模宏大，具有良好的发展前景和开发价值。

二、合作方式1. 甲方负责本项目的土地获取、规划审批、施工许可等相关手续的办理，并承担相应费用。

2. 乙方负责本项目的投资、建设及销售工作，并参与项目的管理和运营。

3. 甲乙双方共同组建项目管理团队，共同决策、共同承担风险。

三、合同价款及支付方式1. 本项目的合同总价为人民币【金额】元。

2. 支付方式：乙方应按照以下节点向甲方支付合同款项：（1）合同签订后【时间】内支付【金额】元；（2）项目开工后【时间】内支付【金额】元；（3）项目竣工交付前支付剩余款项。

3. 如乙方未能按时支付合同款项，应按照逾期支付金额的一定比例向甲方支付违约金。

四、项目时间表1. 本项目的开发周期为【周期】个月，自合同签订之日起计算。

2. 甲方应在合同签订后【时间】内完成土地获取、规划审批等相关手续的办理。

3. 乙方应在项目开工后按照进度计划进行施工，确保项目按时完成。

4. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，甲乙双方可协商延长开发周期。

五、土地使用权及产权归属1. 甲方拥有本项目的土地使用权。

2. 乙方按照合同约定完成投资后，与甲方共同拥有本项目的产权。

产权比例根据双方实际投资比例确定。

3. 项目竣工后，甲乙双方应共同办理产权登记手续。

六、项目管理及运营1. 甲乙双方共同组建项目管理团队，共同决策、共同管理本项目。

2. 乙方负责项目的建设及运营，应确保施工质量、安全及进度。

3. 甲方有权对乙方的项目建设及运营过程进行监督，确保项目的合规性。

4. 甲乙双方应共同制定项目运营策略，共同开拓市场，实现项目收益最大化。

房地产开发合同模板5篇篇1甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方在【地点】进行房地产项目开发的合作事宜，特制定本合同。

为明确双方权益，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：【项目名称】2. 项目位置：【项目地址】3. 项目规模：【项目规模描述】4. 项目用途：【项目用途描述】二、合作方式1. 甲乙双方共同出资，共同开发本项目。

2. 甲方负责土地获取、拆迁安置等前期工作，乙方负责项目建设资金筹措、施工管理等事项。

3. 双方共同设立项目管理团队，共同决策项目重要事项。

三、项目时间表1. 本合同签署后，双方应立即开始前期准备工作。

2. 前期工作完成后，开始拆迁安置工作。

3. 拆迁安置完成后，开始项目建设。

4. 项目建设周期为【建设周期】，自开工之日起计算。

四、资金与财务1. 乙方应按照项目进度及时筹措资金，确保项目顺利进行。

2. 双方应共同设立专用账户，用于项目的资金使用和管理。

3. 项目所产生的收益，按照双方出资比例进行分配。

4. 双方应遵守国家相关财税法规，依法纳税。

五、权利与义务1. 双方应共同协作，确保项目顺利进行。

2. 双方应按约定出资，确保资金来源。

3. 双方应共同承担项目风险，共享收益。

4. 甲方应提供土地权属证明，确保土地权属无争议。

5. 乙方应确保项目建设质量，遵守相关法律法规。

六、违约责任1. 若任何一方未按照本合同约定履行义务，均应承担违约责任。

2. 若因违约导致项目无法继续进行，违约方应承担相应的损失赔偿责任。

3. 若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

房地产开发合作协议（合集8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!房地产开发合作协议（合集8篇）房地产企业是一个项目型的组织,它需要对项目进行有效的组织和管理,并在此基础上建立起一套完善的管理体制和机制,以保证项目的顺利实施。

房地产开发全总包合同6篇房地产开发全总包合同 (1) 甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就乙方借用甲方名义从事房地产开发达成如下协议：第一条合同目的：经双方协商，甲方同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事阿巴嘎旗苏伊拉平改楼项目开发。

同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条甲方的基本权利和义务1、权利：(1)甲方一次性向乙方收取元，作为管理费。

(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，收回资质管理费不予归还。

2、义务：(1)甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关所需的手续和资质证复印件。

(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

第三条乙方的基本权利和义务1、权利：(1)乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见(2)享受甲方所提供的施工所需资质证书。

(3)充分利用建业的资质，完全自主的开展开发建设项目。

并可刻制项目部公章一枚用于日常工作。

(4)经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有，不受干涉。

2、义务：(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决开发过程中的事件，相关施工条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责解决开发建设过程中的问题。

对动迁、回迁施工质量问题和事故的发生乙方负完全责任，与甲方无关。

(4)维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理费。

(6)乙方开发建设项目不得超过甲方资质证所规定的范围，如超出甲方资质证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

第四条(1)乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

(2)乙方在项目中所发生的税费应及时缴纳，在工程中如有一切债权债务均由乙方全权负责与甲方无关。

房地产开发合同常用版本5篇篇1甲方（出让方）：____________________乙方（受让方）：____________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，乙方有意进行房地产开发，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利与义务，确保项目顺利进行，并保护双方的合法权益。

二、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目用途：房地产开发（包括但不限于住宅、商业、办公等）三、土地使用权1. 甲方保证拥有本项目的土地使用权，并有权进行出让。

2. 土地使用权出让期限为XX年，自项目开工之日起计算。

3. 甲方有权收取土地使用权出让金，具体金额及支付方式双方另行协商确定。

四、项目合作1. 甲乙双方共同组建项目公司，共同进行项目开发。

2. 项目公司的股权比例为：甲方占XX%，乙方占XX%。

3. 双方应按照项目公司的章程，共同决策、共同管理、共担风险。

五、项目开发1. 双方应按照相关法律法规，共同完成项目的规划、设计、建设、销售等工作。

2. 项目开发过程中，双方应积极协调，确保项目的顺利进行。

3. 乙方应根据项目需要，投入足够的资金，确保项目的资金需求。

六、权益分配1. 项目的利润按照股权比例分配，即甲方占XX%，乙方占XX%。

2. 若项目发生亏损，双方按股权比例共同承担。

七、违约责任1. 若任一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因违约导致合同解除，违约方应承担合同解除后的善后工作，并承担因此产生的费用。

八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议应由双方友好协商解决。

2. 若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

房地产开发协议书模板5篇篇1甲方（投资方）：__________乙方（开发方）：__________鉴于甲、乙双方就房地产共同开发事项经过友好协商，本着互惠互利、平等自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成以下协议条款：一、项目概况及合作事项1. 项目名称：__________。

2. 项目位置：__________。

3. 合作内容：甲、乙双方共同进行该项目的规划、建设及销售等开发工作。

甲方负责投资，乙方负责项目的具体开发运作。

二、合作模式与职责划分1. 甲方职责：（1）按时提供项目开发所需的资金。

（2）监督项目的执行及财务状况。

（3）共同参与项目决策。

2. 乙方职责：（1）负责项目的整体规划、设计、建设及交付使用。

（2）负责项目的日常管理工作，包括但不限于工程监管、竣工验收等。

（3）负责项目的市场推广及销售。

三、投资与收益分配1. 投资安排：甲方应按照项目需求及时投入资金，确保项目的正常进行。

2. 收益分配：项目利润在扣除运营成本后，甲、乙双方按照投资比例进行分配。

具体分配比例根据项目实际情况另行商定。

四、风险承担与违约责任1. 甲乙双方应按约定共同承担项目风险，任何一方不得擅自退出合作。

如因一方违约导致项目损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

2. 若甲方未按时提供资金，导致项目延误或终止，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

3. 若乙方在项目开发过程中存在违法行为或管理不当，导致项目损失，乙方应承担相应的法律责任及赔偿责任。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及项目的商业秘密、技术资料等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2. 项目开发过程中产生的知识产权归属问题，根据投资比例及实际贡献进行约定。

其中，甲方享有______%的知识产权，乙方享有______%的知识产权。

六、争议解决与法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

开发房地产合同样本5篇第1篇示例：合同编号：XXX出售方：买受方：为了明确双方关于开发房地产的有关事宜，经过友好协商，本着平等、自愿的原则，双方达成如下协议：一、房地产开发项目1. 买受方同意委托出售方开发一份房地产项目，项目名称为（待确定）。

2. 房地产项目的具体位置、面积、用途等细节将在后期进一步协商确定。

3. 开发项目的所有权归买受方所有，出售方不得私自调整房地产项目的规划和设计。

二、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成开发房地产项目交接手续之日终止。

2. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方须做好风险应对，协商解决方案，以保障双方利益。

三、权利与义务1. 出售方有权对房地产项目进行开发和销售，并承诺保证项目的合法性和质量。

2. 买受方须按时支付开发费用，并协助出售方办理相关手续。

3. 双方应本着诚实信用的原则，全力完成该开发项目，维护双方的合法权益。

四、违约责任1. 若因买受方原因导致开发项目无法按时完成或质量问题，应承担相应的违约责任。

3. 双方应在合同履行期间尽到诚信合作和合规经营的责任，不得损害对方的权益。

五、附则1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力。

2. 对于本合同的未尽事宜，双方可在友好协商的基础上进行补充和修改，经双方签字确认后生效。

3. 本合同的签署地点为（待确定），签署日期为（年月日）。

以上是关于开发房地产合同样本的内容，双方应在签署前认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。

任何未尽事宜均可在友好协商的基础上进行补充和修改。

祝愿双方在房地产开发项目中取得成功！第2篇示例：房地产合同是指房地产买卖合同、租赁合同、房屋装修合同等具体合同类型中的一种。

开发房地产合同是指房地产开发商与购房者签订的合同，是保障房地产交易双方利益的重要文件。

在房地产市场中，开发房地产合同的制定和执行对于保障消费者权益、规范房地产交易市场具有重要意义。

开发房地产合同5篇第1篇示例：开发房地产合同是指开发商与购房者之间签订的一种具有法律效力的协议，是双方约定的权利和义务的书面文件。

开发房地产合同规定了买卖双方在买卖房产交易中的权利与义务，保障了双方的权益，防止了可能发生的纠纷及法律风险，是保障双方合法权益的重要法律文书。

一、开发房地产合同的基本内容1. 合同的名称：开发房地产合同2. 合同的签订日期：合同签订的具体日期3. 买卖双方的信息：包括开发商的名称、法定代表人、地址和联系方式，购房者的姓名、身份证号码、地址等基本信息4. 房屋的基本信息：包括房屋的具体位置、面积、房屋类型、交付标准等5. 房屋的价格及支付方式：房屋的总价、首付款金额、贷款比例、分期付款方式等6. 交房时间：约定的交房时间和具体交房条件7. 房屋交付标准：包括房地产的质量标准、设施设备、装修标准等8. 违约责任：约定双方在合同履行过程中可能发生的违约责任和处理方式9. 合同的生效及解释：约定合同的生效条件和相关法律条款1. 双方协商：购房者在购房前要仔细阅读开发商提供的合同条款，与开发商进行充分协商，确定房屋价格、支付方式、装修标准等具体事项。

2. 签订合同：经双方争议达成一致后，在双方均清楚了解合同内容的情况下，由双方在公证处签署合同并盖章确认。

3. 履行合同：购房者按照合同约定的时间节点和标准支付款项，开发商按照合同约定的时间交付房屋，并保证房屋质量符合合同标准。

三、如何保护购房者的权益1. 仔细阅读合同：购房者在签订合同前要仔细阅读合同的所有条款，尤其是关于价格、装修、交房时间等重要内容。

2. 理性对待广告宣传：购房者要理性对待开发商的广告宣传，不要被虚假广告所蒙蔽，要对所购房产有充分的了解。

3. 选择正规开发商：购房者在购房前要选择信誉良好、正规合法的开发商，避免产生法律纠纷。

4. 保留证据：购房者在交易过程中要保留好相关证据，例如合同、房产证、付款凭证等，以备发生纠纷时维权使用。

房地产开发商合同5篇篇1甲方（购房人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（房地产开发商）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就购买乙方开发的房地产项目达成如下协议，为明确双方权益，特制定本合同。

一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 项目规模：详细描述项目的占地面积、建筑面积、户型、配套设施等。

二、房屋销售条款1. 房屋销售条件（1）甲方购买乙方开发的房屋，具体房号、面积、价格等详见附件《房屋购买清单》。

（2）房屋交付标准：按照国家规定及乙方承诺的标准进行交付。

（3）付款方式及期限：详述付款时间、比例、方式等。

2. 房屋产权（1）甲方购买房屋后，依法享有该房屋的所有权。

（2）乙方负责办理房屋产权证书，并保证甲方顺利取得产权。

三、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付房款，乙方有权解除本合同，并有权追究甲方的违约责任。

2. 若乙方未按照约定时间交付房屋或交付的房屋不符合国家标准及合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 其他违约情况，双方应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规承担违约责任。

四、其他条款1. 甲方购买房屋后，应遵守国家及地方的相关法律法规，不得擅自改变房屋用途。

2. 乙方应保证项目的合法性，并承担因项目违法违规所产生的法律责任。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

经双方协商一致，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

5. 如因执行本合同发生争议，双方应友好协商解决。

房地产合作开发协议书经典版范文5篇篇1本协议由以下双方于____年____月____日在_____签订：甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）鉴于甲乙双方共同意愿，为明确双方在房地产合作开发过程中的权利与义务，保障双方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：一、合作宗旨甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，共同进行房地产合作开发，共同开拓市场，实现双方共赢。

二、合作开发项目基本情况项目名称：__________项目地址：__________项目规模：__________（具体以规划部门批准为准）项目用途：住宅、商业等（具体以规划部门批准为准）三、合作模式1. 甲方负责提供项目开发所需的土地，乙方负责提供项目开发所需的资金。

2. 双方共同设立项目公司，共同持股，共同管理。

甲方持股比例为____%，乙方持股比例为____%。

3. 项目开发过程中，双方按照持股比例共同承担风险，共享收益。

四、合作期限本协议的期限为自签订之日起至项目开发完成并清算完毕止。

五、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权按照本协议约定的比例分享项目收益。

（2）甲方有义务提供项目开发所需的土地，并负责协助办理相关手续。

（3）甲方有权参与项目公司的管理，并对乙方进行监督。

（4）甲方应按时履行出资义务，确保项目资金及时到位。

2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照本协议约定的比例分享项目收益。

（2）乙方有义务提供项目开发所需的资金，并按约定比例承担开发成本。

（3）乙方有权参与项目公司的管理，并对甲方进行监督。

（4）乙方应确保资金来源合法，并按约定及时足额出资。

六、项目管理1. 项目公司设立董事会，由甲乙双方共同选举产生。

董事长由甲方担任，副董事长由乙方担任。

2. 董事会负责决策项目的重大事项，如项目规划、资金使用、利润分配等。

3. 项目公司的日常管理由总经理负责，总经理由董事会聘任。

4. 甲乙双方应共同派遣人员参与项目公司的管理，确保项目顺利进行。

房地产开发合同通用版本范文5篇篇1甲方（出让方）：________________乙方（受让方）：________________鉴于甲方拥有某块土地的使用权，乙方有意进行房地产开发，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的权利与义务，确保项目顺利进行，保护双方的合法权益。

二、项目概况1. 项目名称：________________2. 项目地点：________________3. 项目规模：________________4. 项目用途：房地产开发（包括但不限于住宅、商业、办公等）三、土地使用权1. 甲方保证拥有本项目的土地使用权，并有权进行转让或授权开发。

2. 乙方在本合同签署后，按照约定支付土地使用权出让金，取得本项目的土地使用权。

四、开发期限1. 乙方应在合同签署后___个月内启动项目开发，并在___年内完成整个开发项目。

2. 若因不可抗力因素导致开发延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。

五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权按照约定收取土地使用权出让金。

（2）甲方应协助乙方办理项目开发过程中的相关手续。

（3）甲方应保证项目所在地的土地权属清晰，无争议。

2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照约定支付土地使用权出让金。

（2）乙方应按时启动并推进项目开发，确保开发进度。

（3）乙方应负责项目的建设、营销等全部开发过程。

六、土地使用权出让金及支付方式1. 土地使用权出让金总额为人民币______元。

2. 支付方式：乙方应在合同签署后___日内支付定金人民币______元，并在___日内支付剩余土地使用权出让金。

七、项目合作及利益分配1. 双方可按项目进展情况进行合作，共同推进项目开发。

2. 利益分配：项目利润按照甲方___%、乙方___%的比例进行分配。

八、违约责任1. 若甲方违约，应返还乙方已支付的土地使用权出让金，并承担乙方由此产生的损失。

房地产开发合同范本(13篇)房地产开发合同范本1甲方：_____________法定_____________乙方：_____________法定_____________依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行：一、合作项目甲、乙双方初步商定本次合作为房地产开发建设的技术支持、信息咨询、开发、管理、服务等项目。

二、合作的范围及内容根据甲、乙双方目前的实际情况和市场状况，双方商定本次合作为房地产开发建设的初期工作，本次合作范围及内容是为房地产开发建设项目提供技术顾问、信息咨询等服务，包括项目开发建设所需资金的融通及筹措，项目的推介及招商，为项目寻找战略投资人或合作伙伴等。

三、合作方式在本次共同合作中，全部以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关、招投标、谈判、签约等商务事宜，乙方以甲方公司管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。

四、甲、乙双方的工作与责任4。

1、甲方：4。

1。

1、向乙方提供商务活动所必需的一切商务谈判资料，如甲方的组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

4。

1。

2、在乙方提供投资开发所必须的资料基础上，负责筹备项目开发建设所需资金的融通及筹措，并及时告知乙方中小企业融资渠道及中小企业融资结果，并将中小企业融资所需的整套文件资料给乙方；在乙方提出需要的前提下为其寻求及联络相应的金融机构或投资机构。

4。

1。

3、在乙方提供必须的资料的基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及招商所需的文件资料，并为其安排定向推介。

4。

1。

4、在乙方提出自行中小企业融资或寻求开发合作伙伴的前提下，负责协助乙方进行中小企业融资或合作开发的相关的协议、合同的谈判和起草；并协助乙方完成中小企业融资或合作的相关法律文件的准备和签署。

房地产项目开发委托合同范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方拟进行房地产项目开发，现委托乙方提供项目开发的相关服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景甲方拟开发位于____________的房地产项目，为确保项目顺利进行，甲方委托乙方提供项目开发的全过程服务，包括但不限于市场调研、项目规划、方案设计、施工图设计、工程造价、工程管理等方面的专业服务。

乙方同意接受甲方的委托，并承诺提供专业、高效的服务。

二、委托事项1. 乙方应根据甲方的需求，提供市场调研及分析，协助甲方确定项目的市场定位和发展方向。

2. 乙方应协助甲方进行项目规划，包括制定规划方案、项目定位等。

3. 乙方应负责项目的方案设计，包括概念设计、方案设计、初步设计及深化设计等工作。

4. 乙方应协助甲方完成施工图设计，确保施工图纸符合相关规范和要求。

5. 乙方应提供工程造价服务，包括编制项目成本预算、工程量清单、造价估算等。

6. 乙方应协助甲方进行工程管理，确保项目按计划进行，及时处理项目中的技术问题。

7. 乙方还应提供其他与项目相关的专业服务，如政策咨询、法律咨询等。

三、双方责任与义务1. 甲方应按时支付乙方服务费用，确保项目资金的到位。

2. 甲方应提供乙方所需的资料和信息，确保乙方能够顺利完成任务。

3. 乙方应按时向甲方汇报工作进展，确保甲方了解项目情况。

4. 乙方应提供专业、高效的服务，确保项目的顺利进行。

5. 双方应遵守国家法律法规，确保项目的合法性。

四、服务费用及支付方式1. 双方约定，甲方应向乙方支付服务费用，具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。

2. 服务费用支付方式：根据项目进展情况分期支付。

具体支付时间和金额由双方另行签订补充协议确定。

五、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

房地产定向开发合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（开发方）：____________________鉴于甲方有意委托乙方进行特定的房地产开发项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成以下定向开发合同：一、项目概述1. 项目名称：____________________。

2. 项目地点：____________________。

3. 项目规模：____________平方米。

4. 项目内容：包括但不限于住宅、商业、公共设施等。

二、合作方式1. 甲方提供项目用地，乙方负责项目的规划、设计、建设及后续销售。

2. 乙方应根据甲方的需求和市场情况进行项目定位，确保项目的成功开发。

三、开发期限1. 本项目自合同签订之日起开始，开发周期为XX年。

2. 若因不可抗力因素导致开发周期延长，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。

四、费用与支付1. 乙方应向甲方支付土地费用，具体金额和支付方式双方另行商定。

2. 除土地费用外，开发过程中产生的其他费用（如规划费、设计费、建设费等）由乙方承担。

3. 甲方应按约定时间向乙方提供项目用地，乙方应按约定时间完成项目开发。

如一方违约，应承担违约责任。

五、质量与标准1. 乙方应确保项目的建设质量符合国家相关标准和规范。

2. 项目的规划、设计、建设应经过甲方的审核和确认。

3. 如因乙方原因导致项目质量不达标，乙方应承担相应责任。

六、销售与分配1. 项目的销售由乙方负责，甲方应提供必要的协助。

2. 销售收入在扣除相关费用后，应按照双方约定的比例进行分配。

3. 项目的公共设施部分，双方应共同协商管理和维护事宜。

七、保密条款1. 双方应对涉及本项目的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 双方应采取有效措施保护对方的商业秘密，避免泄露。

八、违约责任1. 如因一方违约导致本合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

房地产开发合同范文5篇篇1甲方：【甲方名称】，以下简称甲方乙方：【乙方名称】，以下简称乙方鉴于甲方拥有土地的开发权及合法资质，乙方具备房地产开发的专业技术和经验，双方经过友好协商，就共同进行房地产开发事宜达成如下协议：一、合同目的及原则本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，确定各方的权益和责任，保证项目的顺利进行并实现双赢。

本合同遵循公平、公正、诚实信用的原则。

二、项目概况项目名称：【项目名称】项目地点：【项目地址】项目规模：【项目规模描述】项目开发内容：【项目开发内容描述】三、合作方式甲方提供项目开发所需的土地及相应资质，乙方负责项目的规划、设计、建设及市场推广等具体工作。

双方共同组建项目组，共同决策，共同承担风险。

四、合作期限合作期限为【合作年数】年，自本合同签订之日起计算。

合作期满，如双方同意可续签。

五、投资与收益分配1. 甲方投入土地及相应资源，乙方投入资金和技术。

2. 收益分配：根据双方实际投入比例进行分配。

具体分配比例和方式另行签订补充协议。

3. 甲乙双方应按照约定时间节点投入资金和资源，确保项目顺利进行。

六、项目管理与运作1. 双方共同组建项目管理团队，负责项目的日常管理和决策。

2. 乙方负责项目的规划、设计、施工及市场推广等具体工作，并按时向甲方汇报工作进展。

3. 甲方有权对乙方的项目管理进行监督，确保项目符合甲方利益。

七、风险承担与违约责任1. 在合作期间，如因甲方原因导致项目无法继续，应赔偿乙方由此产生的所有损失。

2. 如因乙方原因导致项目延误或损失，乙方应承担相应责任。

3. 双方应共同承担不可抗力因素导致的风险。

4. 违约方应按照合同约定承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的损失。

八、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合作相关信息。

九、合同变更与解除1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。

房地产开发合作合同范文6篇篇1甲方（投资方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________乙方（合作方）：________________地址：________________联系方式：________________法定代表人：________________鉴于甲、乙双方经过友好协商，就共同合作进行房地产开发事宜达成如下协议，以兹信守。

一、合作标的本次合作的主要标的为位于____________的房地产开发项目。

双方共同对该地块进行开发，并共享由此产生的权益。

二、合作模式1. 甲乙双方共同出资，成立一家新的房地产项目公司，该公司将负责项目的开发、建设及销售。

2. 出资比例：甲方出资____%，乙方出资____%。

3. 管理模式：双方共同管理，设立董事会，其中甲方委派____名董事，乙方委派____名董事。

三、合作期限本合同的合作期限为自项目启动起至项目完全售罄并完成后期工作止。

四、项目开发与建设1. 双方共同负责项目的前期规划、设计、报建、施工等全部工作。

2. 甲乙双方应确保项目按照相关法律法规以及城市规划要求进行开发。

3. 项目的所有收益（包括但不限于销售收入）在扣除相关成本及费用后，按照出资比例分配。

五、权益分配1. 甲乙双方按照出资比例共享项目的利润和承担风险。

2. 在项目完成后，根据双方的出资比例和贡献度，对剩余的资产进行分配。

六、合同解除与终止1. 若一方严重违反本合同的任何条款，另一方有权解除本合同。

2. 在合作期限届满或提前终止合作时，双方应按照合同规定进行清算，分配剩余资产。

3. 本合同的解除或终止不影响双方在解除合同或终止前已产生的权利和义务。

七、违约责任1. 若一方未按照本合同的约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿由此给另一方造成的损失。

2. 在合同履行过程中，若因一方的原因导致项目无法继续，应承担相应的违约责任。

房地产开发全总包合同6篇房地产开发全总包合同 (1) 甲方：地址：法定代表人：职务：乙方：地址：法定代表人：委托代理人：鉴于：甲、乙双方拟对位于甲方拥有完整商品房住宅土地开发使用权的亩(土地使用第一条合作项目概况1、土地使用证号： ( )字第号，土地规划许可证号( )，建筑施工许可证号( )，建设规划许可证号( )。

2、项目位置：郑开大道与开封西区第七大街交汇处向南约1000米路东(17#18#楼)3、拟开发规模：项目总占地面积约15000平方米，可建筑住宅面积约45000平方米以上，以规划局批文及规划图为准第二条合作方式1、甲方拥有该项目国有土地的完整的开发使用权，并负责办理本项目的一切相关手续。

乙方出资在该土地17#、18#楼占有面积上联合建设商品房屋事宜。

2、该项目的16#、19#楼乙方有优先合作开发权利。

第三条项目管理1、为完成合作项目，由乙方设立项目部，项目部对本项目独立经营、独立管理、独立销售，自负盈亏，独立核算，项目部资金专款专用，甲方不得干涉项目部的资金用途。

2、本项目销售房产的各项税费均有甲方负责并上报税务机关，与乙方无关。

3、本合作项目设专项银行账号，由甲方负责办理，乙方实际控制。

针对本合作项目的商品房销售资金只能直接进入本专项账号。

4、本项目的建筑商由乙方指定，甲方无权干涉。

5、甲乙双方合作之前甲方以期房形式已销售出去的17#楼房产，甲方必须无条件让乙方清楚，其销售所得到的销售金额，冲抵本合同第七条规定的甲方应得的相应利润款项。

冲抵差额，多退少补。

第四条项目专项账户甲乙双方定于合同生效之日起 7 日内，共同持印签到中信银行支行以甲方名义申请办理本项目专项账户，甲方提供法人专用章一枚，财务专用章一枚、账户预留乙方印签一枚，双方与银行共同约定，预留印签必须经甲乙双方共同盖章始能变更。

所有上述甲方提供的合法印签皆由乙方管制。

第五条甲方责任1、甲方负责办理该项目的立项、规划、设计、报建、施工许可证、销售许可证等相关证件，及建筑施工用地临时占道、用水、用电等相关手续，并承担相关费用(施工许可证办理相关费用由承建方承担)，并确保乙方在合同签订后30日内可以进行。

房地产合作开发协议书经典版范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1房地产合作开发协议书甲方：_____（公司或个人名称）法定代表人：______ 职务：______ 地址：______ 联系电话：______ 电子邮箱：______乙方：_____（公司或个人名称）法定代表人：______ 职务：______ 地址：______ 联系电话：______ 电子邮箱：______鉴于双方为实现共同开发房地产项目，经友好协商，达成如下协议：一、开发项目1.1 项目名称：______1.2 项目位置：______1.3 项目规划用途及建筑面积：______（详细说明）二、合作方式2.1 本次合作采取联合开发方式，双方共同投入资金，共同分担风险，共同分享利润。

2.2 合作期限为______年，自本协议生效之日起计算。

三、协作内容及责任分工3.1 甲方负责开发项目的前期规划、设计、立项申报等工作；乙方负责项目的施工、销售、物业管理等后期工作。

3.2 双方应根据项目进展情况，及时沟通、协调，共同解决开发过程中出现的问题。

四、资金投入4.1 双方按照约定的资金比例进行投入，具体数额由双方协商确定。

4.2 资金投入应及时到账，确保项目的正常运转。

五、收益分配5.1 项目竣工后，根据实际利润情况，按照约定的比例分配利润。

5.2 利润分配方式为______（具体说明）。

六、风险责任6.1 在项目开发过程中，如遇意外事件或不可抗力导致项目受损，双方应共同承担相应责任。

6.2 双方应保证项目建设过程中的安全，确保工程质量符合相关标准。

七、保密条款7.1 双方应保守开发过程中的商业机密，未经对方同意不得向第三方透露。

7.2 保密期限为______年，保密责任永久有效。

八、其他条款8.1 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定。

8.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（签章）：______ 日期：______乙方（签章）：______ 日期：______以上为【房地产合作开发协议书经典版范文】，为确保双方权益，请务必认真阅读并遵守以上约定。

房地产开发合同模板7篇篇1甲方（投资方）：______________________乙方（开发方）：______________________鉴于甲方有意委托乙方进行房地产开发项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同双方1. 甲方：作为投资方，拥有投资权利及义务。

2. 乙方：作为开发方，具备从事房地产开发的资质和能力。

二、项目概况1. 项目名称：______________________。

2. 项目地点：______________________。

3. 项目规模：______________________。

4. 项目内容：包括土地获取、规划设计、建设施工、市场推广等。

三、合作方式1. 甲方提供投资资金，乙方负责项目的开发管理。

2. 双方共同设立项目管理团队，共同决策重大事项。

3. 乙方负责项目的具体执行，包括土地购置、规划、建设、销售等。

四、投资与收益分配1. 投资方式：甲方按照项目需求投入资金，并监控资金使用情况。

2. 投资收益分配：双方按照约定的比例分配项目收益。

3. 风险共担：双方共同承担项目开发过程中可能出现的风险。

五、项目管理与执行1. 项目管理团队组成及职责。

2. 项目执行流程及时限。

3. 双方的工作分工及协作机制。

4. 项目的质量控制与监督机制。

六、合同期限与终止条件1. 合同期限：自合同签订之日起至项目完成并分配收益为止。

2. 终止条件：双方约定项目完成并收益分配完毕后，合同自然终止。

此外，如遇不可抗力因素导致项目无法继续，双方可协商终止合同。

七、保密条款及知识产权归属1. 双方在合作期间获取的所有关于项目的信息、资料等，均应保密，除非得到对方同意或法律要求披露。

2. 项目产生的所有知识产权归属双方共同所有，任何一方不得擅自处置。

八、违约责任及争议解决方式1. 若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。