公路监理工程师《合同》过关题库

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】 B2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】 C3、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 C4、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。

A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A5、《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人B.评审的综合评分，最接近标底的优先C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】 B6、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。

A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高，后降低【答案】 B7、下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.中标通知书B.投标函C.专用合同条款D.承包人建议书【答案】 A8、投标保证的有效期至（）。

A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】 D9、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B10、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

《合同管理》1一、单选题（10题/10分）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。

按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。

对此情况，该承诺文件应（）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限A．合同签字日至承包人提交结清单日B．开工日至工程师颁发移交证书日C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。

检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。

此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元A．100 B．150 C．200 D．2505、我国对经济合同争议的处理实行（）A．一裁两审制 B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的A．国际咨询工程师联合会 B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会 D．欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A．固定总价 B．调值总价 C．单价 D．成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书C．企业法人营业执照和企业等级证书 D．优良工程证书二、多选题（40题/40分）1、经济合同的担保形式主要有（）A．定金 B．保证金 C．抵押 D．留置权 E．保险 F．预付款2、合同法律关系的客体包括（）A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物D．智力成果 E．完成一定的工作3、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A．执行监理任务的计划表 B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表 D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（）A．设计文件 B．工程量清单 C．施工方案D．投标书的编制要求 E．选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（）A．必须是法人组织 B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所 D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由（）组成A．通用条件 B．专用条件 C．投标书及附件D．协议书 E．合同条件 F．协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交 B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响 D．增加合同外的施工项目E．暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利11、合同成立的有效条件包括（）A．合同主体资格合格 B．内容合法C．订立的形式和程序合法 D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准 F．必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A．房屋及构筑物 B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 D．依法可以转让的股份、股票 E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人的主要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动 B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济合同主要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理21、免除违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（）内容A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人23、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（）A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作A．批准招标B．查处假招标行为C．指定招标代理机构D．核查招标文件并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（）A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性三、判断题（10题/10分）1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）3、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）9、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失（）10、FIDIC合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）四、简答题（5题/20分）1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？2、简述建设工程公开招标程序？3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？4、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？5、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？五、综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。

A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人【答案】 D2、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。

不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。

A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人【答案】 A3、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6B.12C.18D.24【答案】 B4、（）是施工合同的基础和框架。

A.核心条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】 A5、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B6、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】 D7、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】 D8、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】 C2、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任B.按份责任C.平均责任D.连带责任【答案】 D3、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60B.80C.350D.300【答案】 A4、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】 D5、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。

监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。

则因为拆除石材增加的费用应由( )承担。

A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】 B6、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】 D7、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7B.14C.28D.56【答案】 C8、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】 B9、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。

如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】 C10、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B2、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】 D3、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。

A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】 C4、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】 D5、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】 C6、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】 C7、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的( )天内做出变更指示。

2023年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)单选题（共30题）1、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】 D2、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法【答案】 D3、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是( )A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀【答案】 B4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】 C5、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】 D6、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】 A7、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B8、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B9、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】 A10、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

2023年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)单选题（共40题）1、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。

A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】 D2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】 C3、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】 D4、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】 A5、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。

承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。

承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。

该事件索赔的处理方式应为()A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A6、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。

A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】 B7、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）A.详细评审B.初步评审C.综合评估法D.最低评标价法【答案】 D8、关于抵押的说法正确的是（）A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】 B9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

2022年-2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】 B2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】 C3、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商【答案】 B4、采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】 A5、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】 C6、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7B.14C.21D.28【答案】 B7、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知【答案】 B8、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用【答案】 C2、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】 A3、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定【答案】 D4、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】 D5、发包人在（），向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】 D6、某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。

当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 C7、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

公路监理工程师合同过关题库模版A.否决权B.抗辩权Ｃ.留置权 D.保全措施7１、下列文件中( )不是合同文件的组成部分。

A.投标书及其附件B.中标通知书C.招标补遗书Ｄ.勘察资料72、监理工程师在施工承包合同中的地位是( )。

A.委托代理人Ｂ．独立第三者 C．既是委托代理人又是独立第三者D．法定代理人7３、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是( )。

A．运达出口国的口岸的价格 B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格C．到达本工程工地的价格 D.指离岸价加海上运输费再加海运保险费74、公路工程的验收先后有两次,由( )主持公路工程的交工验收。

A．监理工程师 B．业主C．省公路质监站 D．交通部质监总站75、监理工程师所签发的“最终支付证书”,在合同管理上的法律意义是( )。

A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件D．证明业主已经完成合同义务的文件7６、监理工程师的职责和权力是由（ )所规定的。

Ａ.委托监理合同 B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的Ｃ。

招标投标法 D.施工承包合同Ｅ.施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 F.合同法77、施工承包合同的合同价格是指( )A．承包人的投标价B．评标中经算术修正后的价格 C.评标价Ｄ．中标通知书中所列出的中标价７８、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)应当属于( )性质的款项。

Ａ.定金 B．保证金 C.无息贷款 D、暂付款 E．承包人具有的留置权79、下列( )招标中,价格不应作为评标的第一要素。

A.勘察设计招标B.施工监理招标C．施工招标 D．材料、设备采购招标8０、在评标过程中,招标人可以对投标价格做出的修改是（ )。

A．予以降低 B．予以提高C.除按评标委员会指出的算术错误修改外,均不能修改Ｄ.与投标人谈判修改８1、以同一专业的施工单位组成联营体（联合体)投标时，其联营体的资质应( )。