土建合同中英文版

建筑合同(中英版)7篇篇1甲方（雇主）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要建设____________工程，乙方具备相关建筑资质和经验，双方经过友好协商，达成以下建筑合同：一、工程概况本合同工程为____________工程，位于____________，工程内容包括但不限于设计、施工、设备安装等。

乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度。

二、合同金额及支付方式本合同总金额为________元人民币（美元________），包括设计费、施工费、材料费等所有费用。

支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后支付乙方总金额的____%作为预付款。

2. 进度款：甲方根据工程进度，按照乙方提交的进度报告支付进度款。

3. 尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

三、工程期限本工程自开工之日起，应在____个月内完成。

如遇特殊情况，双方可协商延长工期。

四、工程质量与保证乙方应确保工程质量符合国家标准和甲方要求。

施工过程中，乙方应接受甲方的质量监督和检查。

工程竣工后，乙方应提供质量保修服务，保修期为____年。

五、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，采取必要的安全措施，确保施工现场安全。

因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任如甲乙双方中任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任。

具体违约责任如下：1. 如甲方未按约定支付款项，乙方有权停工，并追究甲方违约责任。

2. 如乙方未按约定完成工程，应承担逾期交付的违约责任。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或报废，乙方应承担全部责任。

建设工程施工合同中英文对照版中英文建设工程施工合同Contract for Construction Project本合同是由承包人（以下简称“甲方”）和业主（以下简称“乙方”）共同订立，旨在规定双方在建设工程项目中的权益和义务。

This contract is entered into by and between the Contractor (hereinafter referred to as "Party A") and the Owner (hereinafter referred to as "Party B") to regulate the rights and obligations of both parties in the construction project.总则 General Provisions第一条项目名称及工程地点：本工程名称为_________，位于_________。

Article 1: Project Name and Location: The name of the project is__________, located in __________.第二条总承包范围：甲方应按照乙方的要求，完成工程项目的设计、施工、验收等工作。

Article 2: Scope of General Contracting: Party A shall complete the design, construction, and acceptance of the project in accordance with PartyB's requirements.第三条施工期限：本工程的施工期限为_________，甲方必须按时完成工程，并交付乙方使用。

Article 3: Construction Period: The construction period of this project is __________. Party A must complete the project on time and deliver it to Party B for use.义务与责任 Obligations and Responsibilities第四条甲方责任：甲方应根据乙方的要求，制定合理的工程施工方案，并保证工程按照合同和法律法规的要求进行。

施工合同中英文模板CONSTRUCTION CONTRACTTHIS CONTRACT is made and entered into as of [Insert Date], by and between [Insert Client Name], hereinafter referred to as "Client," and [Insert Contractor Name], hereinafter referred to as "Contractor."1. SCOPE OF WORKThe Contractor agrees to perform the construction services described in the attached Statement of Work (SOW) for the project identified as [Insert Project Name].2. CONTRACT AMOUNTThe total contract price for the work described in the SOW is [Insert Total Contract Price]. This price includes all labor, materials, equipment, and services necessary to complete the work.3. PAYMENT TERMSThe Client shall make payments to the Contractor as follows: a. [Insert Percentage] percent of the total contract price upon signing of this contract.b. [Insert Percentage] percent of the total contract price upon completion of [Insert Milestone].c. The remaining balance upon satisfactory completion of the work and acceptance by the Client.4. SCHEDULEThe work shall commence on [Insert Start Date] and be completed by [Insert Completion Date].5. PERFORMANCE BONDThe Contractor shall provide a performance bond in the amount of [Insert Bond Amount] to guarantee the completion of the work.6. WARRANTYThe Contractor warrants that all work will be performed in a professional and workmanlike manner and in accordance with the SOW.7. TERMINATIONEither party may terminate this contract for cause upon written notice to the other party if there is a material breach of any of the terms of this contract.8. DISPUTESAny disputes arising out of or in connection with this contract shall be resolved by [Insert Method of Dispute Resolution, e.g., arbitration, mediation, etc.].9. APPLICABLE LAWThis contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Insert Jurisdiction].10. ENTIRE AGREEMENTThis contract, including the attached SOW and any exhibits, constitutes the entire agreement between the parties andsupersedes all prior negotiations, representations, and agreements.11. AMENDMENTSThis contract may be amended only in writing signed by both parties.12. NOTICESAll notices required or permitted by this contract shall be in writing and delivered to the addresses set forth below or to such other addresses as either party may designate in writing.Client: [Insert Client Name and Address]Contractor: [Insert Contractor Name and Address]IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this contract as of the date first above written.CLIENT[Insert Client Name]By: [Insert Authorized Signature]CONTRACTOR[Insert Contractor Name]By: [Insert Authorized Signature]Title: [Insert Title]STATEMENT OF WORK (SOW)1. PROJECT DESCRIPTIONA detailed description of the project, including the objectives, deliverables, and any specific requirements.2. WORK SCHEDULEA detailed schedule of the work, including milestones and deadlines.3. QUALITY REQUIREMENTSThe quality standards that the work must meet.4. SAFETY REQUIREMENTSSafety protocols and procedures that must be followed during the project.5. SUBMISSIONSA list of all documents, reports, or other submissions required from the Contractor.6. INSPECTION AND ACCEPTANCEProcedures for the Client's inspection of the work and acceptance of the project.7. CHANGE ORDERSProcedures for requesting and implementing changes to the scope of work.8. COMPLETION AND FINAL PAYMENTCriteria for determining when the work is complete and the conditions for final payment.9. WARRANTY AND MAINTENANCEDetails of any warranties provided by the Contractor and any maintenance services included.10. ADDITIONAL TERMSAny other specific terms and conditions relevant to the project.Please note that this is a template and should be reviewed by a legal professional to ensure it meets the specific needs and legal requirements of your project.。

建设工程合同Contract of Construction Project合同编号：Contract Number:工程名称：Project Name:发包方（甲方）：_________________________Employer (Party A):_________________________承包方（乙方）：_________________________Contractor (Party B): _________________________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

In order to make definite of the rights, obligations and economic responsibilities of both parties during the construction, the parties, in accordance with The PRC Contract Law and Construction Engineering Contract Regulations and relevant provisions, agree to sign this contract.第一条工程项目Article 1, Project item1．工程地点：Project site:2. 工程范围：Scope of project3. 工程造价：人民币元整(该造价为包工包料价)Project cost: PMB Yuan only(Cost of this contract is the contract price for labor and materials)第二条施工准备Article 2, Preparation for construction1．甲方协助乙方办理临时水电及垂直运输,提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。

号 :________ Contract for Works of Civil EngineeringConstruction土木匠程施工合同This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called“Party A”) of the one part, and _(hereinafter called“Party B”) of the other part._企业（以下称“雇主”）与_企业（以下称“承包商”）于 _ 年 _月_日特本合同。

WHEREAS于。

⋯NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows:两方达成以下：civil engineering土木匠程Chapter 1 Definitions and InterpretationArticle 1 DefinitionsIn the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shallhave the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires:第一条定本合同（按下文所定的）中的以下和用，除文中还有要求者外，拥有本条所予的含：1.1“employer”means the person named as such in this contract and the legalsuccessors in title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such person.1.1 “雇主”是指本合同所指明的当事人以及取适当事人格的合法承人，但除非承包商同意，不包含此当事人的任何受让人，本合同中的雇主为_ (填入名称)。

建筑施工合同中英文对照(简化版) 1. 引言该合同由以下双方进行讨论和签署：- 甲方：[甲方名称]- 乙方：[乙方名称]2. 工程范围该合同包括以下工程范围：- [详细列出各项工程]3. 价格和支付方式3.1 价格- 乙方将以以下价格为甲方提供工程服务：[具体价格]3.2 支付方式- 支付方式将根据以下条款进行：- 首付款：[金额] 在合同签署后 [天数]天内支付；- 进度款：甲方将在工程进展的不同阶段支付相应款项；- 尾款：合同工程结束后，甲方将支付尾款。

4. 工期- 工程的开始日期为合同签署之日起，预计工期为[具体天数]天。

5. 质量要求和验收标准- 乙方将按照相关法律法规和行业标准完成工程；- 工程验收将在工程完工后进行。

6. 材料和设备- 乙方将根据工程需求提供合适的材料和设备；- 材料和设备的选择应符合相关标准和规定。

7. 变更和解约- 如需对合同进行任何变更，应经双方协商一致并以书面形式确认；- 在以下情况下，任何一方均有权解除合同：- 严重违反合同条款；- 出现不可抗力情况导致无法完成工程。

8. 保证和担保- 乙方承诺工程的质量和效果符合合同约定；- 工程完工后，乙方将提供一定期限的维修保修服务。

9. 争议解决- 在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；- 如协商无法解决争议，双方均同意将争议提交至[指定仲裁机构]的仲裁。

10. 法律适用和生效- 本合同的解释与适用法律为中华人民共和国法律；- 本合同自双方签署并盖章之日起生效。

以上为建筑施工合同的简化版中英文对照，仅供参考。

具体合同条款和细节应根据实际情况进行调整和补充。

建筑合同(中英版)7篇篇1甲方（雇主）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具有相关资质和能力进行建设施工，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方自愿签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________（如建筑设计、改造等）工程规模及要求：______________________ （如建筑物的尺寸、建筑质量等）工程进度计划：乙方应在签订本合同后提交详细的施工进度计划表。

二、合同金额及支付方式合同总金额：人民币________元（大写金额）。

该金额已包含全部施工费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。

除本合同另有约定外，甲方无需就本合同约定的工程内容支付其他任何费用。

支付方式：（1）合同签订后，甲方应支付乙方合同金额的______%（作为预付款）；（2）乙方完成施工进度______，甲方应支付相应的款项；（3）工程竣工并经验收合格后______天内支付剩余款项。

三、工程质量及验收标准乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和甲方要求。

工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后的______天内组织验收。

验收合格后，双方应签署验收合格证书。

若工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或修复。

若因乙方原因导致的工程质量问题给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

国际土木工程建筑承包合同（中英文对照）International Civil Engineering and Construction Contract（中英文对照）1.背景为了实现国际土木工程建筑承包合同的良好执行和管理，特制订本合同。

本合同适用于各种大规模土木建筑工程。

2.定义2.1甲方：指业主或甲方委派的其他代表机构。

2.2乙方：指承包商或乙方委派的其他代表机构。

2.3工程：指甲方委托乙方进行的土木建筑工程。

2.4设计文件：指甲方提供的工程设计、施工图以及其他的相关文件。

2.5标的物：指工程中的物质、设备、设施、建筑物等。

3.委托3.1乙方按照甲方的要求，承担工程的设计、施工、材料采购、设备租赁、运输、安装、调试、试运行等任务。

若有必要，乙方可以委托第三方承担部分或全部任务，但乙方应对承包前的审查及所委托的第三方行为承担全部责任。

3.2乙方不会依据本合同修改甲方提供的设计文件，也不能擅自更改，除非经甲方书面批准。

4.工期4.1合同项下的工程计划将在合同签订后得到制定并以书面形式送交甲方。

乙方在计划实施期间应在任何时间内保证工程按期完工。

4.2若乙方不能按期完工，乙方应向甲方提前一段时间进行书面通知。

此时，甲方可以选择终止本合同。

5.工程造价5.1工程造价包括所有改善、调整和整理前的全部费用。

5.2付款的准确性和即时性至关重要。

甲方按合同规定时间向乙方支付费用。

5.3工程验收结束后，任何由乙方未支付的费用将在合同下注明的时间上按日计算利息，并应由乙方支付。

6.质保和维护6.1合同项下的工程施工完成后，乙方应向甲方交付完整的用户手册和保修计划。

乙方必须对工程进行质保和维护，时间为乙方向甲方提交用户手册之日起至质保期满为止。

6.2甲方有权检查、审核、测试或验收乙方所提供的材料、设备、产品或者服务。

乙方必须尽到其义务，协助甲方进行上述活动。

7.变更7.1若工程发生了变化或必要的修正，甲、乙双方应在书面形式下进行调整，并应就在装置或提供方面所做的任何变化进行重新评估，并以书面形式确认。

建筑合同(中英版)6篇篇1甲方（雇主）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要建设____________________（具体工程名称），并决定委托乙方完成此项建筑工程，现甲乙双方就相关事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担工程名称、地点、规模、内容等详见本合同附录一《工程概况》。

乙方应按照设计要求、技术规范及标准进行施工，确保工程质量和安全。

工程开工时间定于________年____月____日，竣工时间为________年____月____日。

承包总价暂定为人民币______元整。

详细的价格及费用详见本合同附录二《工程造价清单》。

具体支付细节在本合同的第五条支付条款中有详细解释。

本合同涉及的所有内容必须遵守中国的相关法律法规。

任何因违反法规而导致的损失，将依法承担法律责任。

二、甲方责任与义务甲方有权监督乙方履行合同的情况，并按时支付工程款项。

甲方有权了解工程的施工进度、质量安全等情况，并要求乙方及时汇报施工情况。

同时，甲方需及时向乙方提供工程设计图纸和技术规范等必要文件资料。

对于由于甲方提供资料延误或其他甲方原因导致工程进度延误造成的损失，由甲方自行承担。

甲方应保证工程的合法性和合理性，避免因违反法律法规而引起的纠纷和损失。

对于乙方提出的合理建议和意见，甲方应积极考虑并予以解决。

对于乙方履行合同过程中的行为，甲方应给予必要的支持和协助。

对于施工现场的安全问题，甲乙双方共同承担责任，严格执行国家安全生产法律法规和相关规定。

三、乙方责任与义务篇2甲方（雇主）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（承包商）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________鉴于甲方需要建造特定的建筑物，并且有意雇用乙方作为其建筑承包商来执行该项目的建筑任务，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成如下协议：一、合同概述本合同涉及甲方委托乙方进行建筑项目的施工工作。

xxxx施工合同Construction Contract of xxxx发包方（甲方）xxxxParty A: xxxx承包方（乙方）xxxxParty B: xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。

This contract is signed by the two Parties in xxxx on xxxx according to the “Contract Law of the People’s Republic of China”, the “Regulation on Building and Installation Contracting Contract”, and other relevant national laws and regulations, as well as the specific nature of this project第一条总则Article 1 General Principles1.1合同文件Contract Documents本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。

合同文件应该能够相互解释，互为说明。

组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。

This contract includes the contract itself, exhibits, construction drawings, explanations of work procedures, tender documents, as well as other documents specified by the contract. The contract documents should be mutually explainable and mutually descriptive. The documents that constituted the contract and the priority hierarchy of explanations of the documents are as follows: this contract; the official letter of winning the tender; Letter of bidding and its annex, standards, guidelines, and relevant technical documents, drawings, Bill of Quantity (BOQ), quotation of prices, and project budget. During the implementation of the contract, any written agreements or documents between two parties such as change-orders are also regarded will be deemed as part of this contract.1.1.1项目概况Project Introduction1.1.2工程名称：xxxxName of Project: xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocation of Project: xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scope of the project: unless otherwise explained by other articles in this contract, Party B shall provide all services, utensils, and other necessary cost for the implementation of this contract; the scope of project includes, but not limited to:※室内装饰工程，详见附件一和附件二Inner decoration, see appendix 1 & 2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Façade(including doors, windows, roof and stairs) see appendix 1 & 2※电器工程，详见附件一和附件二Electronic Engineering, see appendix 1 & 2※空调工程，详见附件一和附件二Air Conditioning System, see appendix 1 & 2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二Water Supply, Sewage and Heating System, see appendix 1 & 2※消防工程Fire Control System, see appendix 1 & 2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。