下载文档原格式
招标文件的合同书模板一、合同的立约双方。
甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系人：电话：乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同的签订时间及地点。
本合同于年月日在地点签订。
三、合同的背景及目的。
甲方为了完成某项工程/项目，向乙方发出招标邀请，乙方经过投标，被甲方选中为本次工程/项目的承包方。
为了明确双方的权利义务，保证工程/项目的顺利进行，特订立本合同。
四、合同的工程/项目名称及内容。
本合同的工程/项目名称为，（工程/项目名称），具体内容包括，（工程/项目内容）。
五、合同的工程/项目地点。
工程/项目地点为，（工程/项目地点）。
六、合同的工程/项目时间。
本合同工程/项目的开始时间为，（开始时间），结束时间为，（结束时间）。
七、合同的工程/项目价款及支付方式。
1. 工程/项目总价款为，（总价款），具体支付方式为，（支付方式）。
2. 工程/项目价款支付时间及方式，（支付时间及方式）。
3. 如因甲方原因导致工程/项目延期，甲方应按实际工程/项目进度支付价款。
八、合同的工程/项目质量要求。
1. 工程/项目应符合国家相关标准及甲方要求，乙方应保证工程/项目质量。
2. 如因乙方原因导致工程/项目质量不符合要求，乙方应承担相应责任。
九、合同的工程/项目安全保障。
1. 工程/项目施工过程中，乙方应加强安全管理，保障工人及现场安全。
2. 如因乙方原因导致工程/项目安全事故，乙方应承担相应责任。
十、合同的工程/项目变更及索赔。
1. 如因不可抗力等原因，工程/项目需要变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 如因双方原因导致工程/项目索赔，应经双方协商一致，并签订书面索赔协议。
十一、合同的违约责任。
1. 如因乙方原因导致工程/项目延期或质量不符合要求，乙方应承担相应违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程/项目延期或支付价款不及时，甲方应承担相应违约责任。
十二、合同的争议解决。
本合同如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
“投标文件、招标文件、合同约定”三者解释顺序这是一个大多数同志常问的一个问题，回答如下：一、《08清单规范》4.4.2实行招标的工程,合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面实质性内容。
招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准。
如果投标文件与招标文件实质性内容不一致，●首先该投标文件应为废标处理；●其次投标文件下列情况与招标文件表面上不一致、实则是响应招标文件，且应当以投标文件为准：所报工期比招标文件短、所报工程质量比招标文件高、报价在招标文件中招标控制价之下、综合单价组价内容不同、施工方法不同等。
●所以“招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准”容易让人产生误解。
由此，解释顺序为：①中标人投标文件②招标文件③合同约定二、《招标投标法》第46条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
《招标投标法》第59条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
●可见：发承包双方签订合同时，有关条款的订立应与招投标过程中形成的要约与承诺保持一致，体现招投标活动的严肃性。
否则订立的有关条款无效。
●或认为：施工合同条款与招标文件有关条款不一致时，以招标文件有关条款为准。
1三、高院《施工合同纠纷案件解释》第21条当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
该条明确以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；备案的中标合同是应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
四、根据《合同法》等有关规定：招标文件应视为要约邀请，投标文件为要约，中标通知书为承诺。
因此，在签订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以投标文件为准。
招投标合同协议书范本最新【合同标题】招投标合同协议书【甲方信息】名称：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）邮箱：（甲方电子邮箱）【乙方信息】名称：（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）邮箱：（乙方电子邮箱）【合同】第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在（项目名称）招投标过程中的权利、义务和责任，以确保项目的顺利实施。
第二条项目概述甲方就（具体项目名称及内容）进行公开招标，乙方参与投标并根据甲方要求提交了相应的投标文件。
第三条合同标的乙方同意按照甲方的招标文件要求，提供（具体服务或产品描述）。
第四条合同价格本项目的合同总价为（金额大写及数字），包含所有必要的税费、运输费用及其他相关费用。
第五条付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后（具体天数）内支付合同总价的（百分比）作为预付款。
2. 进度款：乙方完成（具体进度或阶段）后，甲方支付合同总价的（百分比）作为进度款。
3. 尾款：项目全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的（百分比）作为尾款。
第六条履约期限乙方应于（具体日期或期限）前完成合同约定的服务或产品的交付。
第七条质量保证乙方保证提供的服务或产品符合甲方招标文件中的技术规格和质量标准，并提供相应的质量保证期。
第八条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定（此处可根据双方具体情况添加其他需要约定的内容）第十一条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
第十二条附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
【签字盖章部分】甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日【结束语】。
招投标咨询服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方提供招投标咨询服务的事宜，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方根据甲方的委托，为甲方提供招投标项目的全过程咨询服务，包括项目前期调研、招标文件编制、招标过程管理、投标文件审核、投标风险评估、中标后合同管理等。
1.2 乙方应根据甲方的具体需求，提供有针对性的招投标方案和咨询服务，确保甲方在招投标过程中符合国家法律法规、行业标准和招标文件的要求。
二、服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，服务期限为____个月。
2.2 乙方应在服务期限内完成甲方委托的招投标咨询任务，并保证服务质量。
三、服务质量3.1 乙方应具备丰富的招投标咨询经验，熟悉国家相关法律法规、行业标准和招标文件的要求。
3.2 乙方应指派具有专业资格和丰富经验的人员为甲方提供咨询服务，确保服务质量。
3.3 乙方应按照甲方的要求，及时提供招投标过程中的各项资料和文件，并保证其真实、完整、准确。
四、费用及支付方式4.1 乙方向甲方提供的招投标咨询服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方服务费用。
4.3 付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方服务费用的50%作为预付款；（2）招投标项目完成后，甲方支付乙方剩余的服务费用。
五、保密条款5.1 乙方应对在提供招投标咨询服务过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密、个人信息等保密信息予以保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。
6.2 甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程招标合同解除协议
甲方（招标方）：________
乙方（中标方）：________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了工程招标合同，合同编号为：________。
由于____（简述解除原因），经双方友好协商，一致同意解除上述工程招标合同，现就解除合同事宜达成如下协议：
一、合同解除
1. 甲乙双方同意自本协议签订之日起，上述工程招标合同自动解除，不再具有法律效力。
2. 甲方应将乙方已缴纳的保证金全额退还给乙方，并在本协议签订后的____个工作日内完成退款手续。
二、权利义务终止
1. 自合同解除之日起，甲乙双方在原合同项下的权利和义务同时终止，除本协议另有约定外，双方互不追究违约责任。
2. 甲方应按照本协议约定退还乙方保证金，乙方确认收到保证金后，对甲方不再有任何经济要求。
三、争议解决
1. 本协议一经签订，即表明甲乙双方对解除合同的行为及其后果已有充分理解，并自愿放弃因此产生的一切争议。
2. 若因本协议执行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________
代表人签字：________ 代表人签字：________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
招标投标中的合同签订合同的签订时招标投标活动中一个重要的环节，也是招标投标活动结束的标志。
利用招标投标签订合同,是市场主体公开、公平参与竞争的重要方式。
我国《招标投标法》鼓励市场主体通过招投标方式订立大宗交易合同。
但在司法实践中，经常出现一些新问题。
在什么情况下才属法律意义上的“中标”，以及中标无效是否应承担缔约过失责任。
在没有否定性解释的法律条文规定前提下，法官应当充分运用审查判断证据原则及法学理论来认定案件事实，公平合理处理这一新类型案件。
一、招标投标方式属一种特殊的签订合同方式招标是指招标人采取招标通知或者招标公告的方式，向不特定的人发出，以吸引投标人投标的意思表示。
投标是指投标人按照招标人的要求，在规定的期限内向招标人发出的包括合同全部条款的意思表示。
根据我国合同法的相关规定，招标公告或者招标通知应属要约邀请，而投标是要约，招标人选定中标人，应为承诺，承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，故招投标活动应属合同的订立过程，而招投标合同成立的标志就是“中标通知书”，即只有当招标人给中标人核发中标通知书后合同即告成立志。
所以说，招标投标方式是一种特殊的签订合同方式，本案中原告参与被告关于科研质检楼建设工程的招投标活动即是原、被告之间签订合同的过程。
二、法律意义上的“中标”标志着合同成立招标投标方式虽然是一种特殊的签订合同方式，但招标人给中标人核发中标通知书才是合同成立的标志。
招标人确定中标人，根据授权情况不同，确定的时间和方式也不同。
《中华人民共和国招标投标法》规定确定中标人有两种情况：一是招标人授权评标委员会直接确定中标人，二是招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。
三、无过错不承担缔约过失责任合同尚未成立是适用缔约过失责任的前提条件。
所谓缔约过失责任，是指在合同订立过程中，因一方故意或过失违反先合同义务而给对方造成信赖利益的损失时应承担民事责任。
我国《合同法》第四十二条规定，对在订立合同过程中的恶意谈判、欺诈和其他违背诚信原则的行为适用缔约过失责任。
招标文件中的合同模板合同模板。
一、甲方，（委托方）。
地址：邮编：电话：传真：法定代表人：联系人：联系电话：乙方，（承接方）。
地址：邮编：电话：传真：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方委托乙方承担某项工程（或提供某项服务）的业务，双方经友好协商，就有关事项达成如下协议，以兹信守：第一条合同标的。
甲方委托乙方承担（项目名称），具体内容详见附件。
第二条工程价款。
甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款。
工程价款总额为（具体金额），具体支付方式详见附件。
第三条工程质量。
乙方应按照合同约定，保质保量完成工程，并确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
第四条工程期限。
乙方应按照合同约定，按时完成工程。
如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知甲方，并经双方协商确定延期期限。
第五条保修期。
乙方应按照合同约定，对工程提供一定的保修期。
在保修期内，如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行维修或更换，直至问题得到解决。
第六条违约责任。
任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的损失，并承担相关法律责任。
第七条合同变更。
如因工程需要或其他原因，双方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第八条合同解除。
如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同。
解除合同后，双方应按照已完成部分进行结算，并承担各自应承担的责任。
第九条争议解决。
双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
第十条其他。
本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并签订书面补充协议。
第十一条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工并结清款项后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：日期：日期：附件，（具体内容详见附件）。
