下载文档原格式
班组承包协议一、协议双方。
甲方，（委托方）。
地址：法定代表人：联系电话：乙方，（承包方）。
地址：法定代表人：联系电话：二、协议背景。
为了明确双方在班组承包工作中的权利和义务，保障工作的顺利进行，特制定本协议。
三、协议内容。
1. 工作内容。
乙方承包甲方的班组工作，具体工作内容包括但不限于：（1）按时保质保量完成所承包的工作任务；（2）严格遵守甲方的工作安排和管理制度；（3）保障工作场所的安全和整洁。
2. 报酬及结算。
乙方按照双方协商一致的报酬标准进行结算，结算周期为每月一次。
甲方应按时足额支付乙方报酬，乙方不得擅自扣留或拖欠工资。
3. 安全生产。
乙方在承包工作过程中，必须严格遵守国家和甲方的安全生产规定，做好安全防护工作，确保工作场所的安全。
4. 保密义务。
乙方应当保守甲方的商业秘密和技术资料，不得擅自泄露给第三方，否则将承担相应的法律责任。
5. 违约责任。
若乙方违反本协议的约定，未能按时保质保量完成工作任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除本协议。
四、协议生效。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
五、协议变更。
本协议任何变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。
六、协议解除。
双方协商一致或者根据法律法规的规定，可解除本协议。
七、争议解决。
本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
八、其他。
本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，____年____月____日。
工程项目内部合作协议工程项目内部承包协议三篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (责任承包人)(以下简称乙方)甲方与xxxx有限公司(缩写“转包单位”)于xxxx年 xx月签订《建设工程施工合约》(缩写施工合约)，乙方在充份介绍并知悉甲方中标工程的基本情况及甲方与转包单位就该中标项目所签定的施工合约及有关文件的全部内容，并愿信守和履行职责甲方与转包单位所签定的有关本工程的全部合约义务，自愿承揽该工程。
为全面履行与发包单位签订的施工合同、强化企业管理，提高企业的经济效益，确保工程项目优质、高效、安全、如期完成;根据有关法律法规，经双方充分协商一致，签订本内部承包协议书(以下简称协议书)，以资共同遵守。
第一条工程项目基本情况发包单位 xxxx有限公司工程名称 xxxx建筑面积xxxx平方米工程地点xxxx工程类别承揽范围xxxx合约工期xxxx日历天质量目标合格合同总价xxxx万元整其它目标/文明施工目标合乎有关规定备注第二条责任承包人基本情况责任承包人：本协议书所称责任承包人，是指受甲方委派对本工程施工过程全面负责的项目管理者，是甲方在本工程上(本协议范围内)的授权代表，对工程质量、职业健康安全、环保、文明施工、工期和工程成本等全面负责。
责任承包人基本情况责任承包人身份证复印件附于后名称xxxx法定代表xxxx公司住址xxxx资质证书xxxx联系电话xxxx手机号码xxxx第三条承揽原则本项目承包原则：独立核算，盈亏自负，包死基数，确保上交，以乙方名下的个人财产担保。
第四条承揽指标1、上交税费指标：乙方上交的管理费(含正常纳税)按工程决算总价的xx% 收取，一次包干;若乙方未按第五条的一(四)款”发票要求”执行而产生的额外税费由乙方承担。
地方建设行政费、保险等费用按标准，另由乙方承担。
2、工期目标：保证在甲方与发包方签定的施工合同工期内竣工。
3、质量目标：合格,按施工合同。
4、安全生产、文明施工目标：按施工合约。
泥水作业班组承包施工协议甲方：（施工单位名称）乙方：（工程班组负责人姓名）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿平等的原则，就甲方委托乙方承揽泥水作业施工项目的有关事项达成如下协议：一、施工项目甲方根据工程需求，委托乙方负责以下泥水作业项目的施工：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及内容：二、施工期限1. 施工开始日期：2. 施工结束日期：三、施工价款及支付方式1. 总价款：2. 价款支付方式：四、乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和施工要求，严格按照工程进度和质量要求进行施工。
2. 乙方应保证施工人员的技术水平和安全意识，并对施工过程中的人员安全负责。
3. 乙方应遵守国家有关法律法规和施工安全操作规程，确保施工过程中不发生违规行为和安全事故。
4. 乙方应按时完工，并保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。
五、甲方权利和义务1. 甲方应按时支付工程款项，保证在约定的时间内支付乙方相应的劳务费。
2. 甲方应提供施工所需的材料和设备，并保证其质量符合国家相关标准。
3. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，如供电、水源等。
六、保证与违约责任1. 乙方在施工过程中发生质量问题的，应承担返工、修复的责任，并在甲方指定的时间内完成。
2. 乙方如未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
3. 如因甲方原因导致施工期限的延误或工程质量问题，甲方应负责赔偿乙方的相应损失。
七、合同解除与争议解决1. 协议双方一致同意解除合同的，应书面通知对方，并进行相关手续办理。
2. 对于因履行合同而发生的争议或纠纷，协议双方应友好协商解决，如协商不成，可提起诉讼解决。
八、其他约定事项1. 合同变更：凡是合同的任何变更均须经过甲乙双方协商一致，并做出书面变更协议。
2. 合同附件：本合同附件包括但不限于工程设计图纸、施工要求等。
九、合同生效与履行1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同生效后开始履行。
建筑工程班组承包协议书一、协议背景二、甲方信息•甲方名称：•甲方地质：•联系人：•联系方式：三、乙方信息•乙方名称：•乙方地质：•联系人：•联系方式：四、合作内容乙方同意承担甲方所委托的建筑工程班组任务，并保证按照约定的工程进度、质量要求和安全标准进行施工。
具体合作内容包括但不限于：1.施工班组的组建和管理；2.工程进度的安排和控制；3.施工质量的保证；4.安全生产的管理；5.相关材料的供应；6.其他双方协商确定的工作任务。
五、合作期限本协议的合作期限为自协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
若工程需要延期完工，乙方同意在延期工期内继续提供相应的施工服务。
六、合作报酬1.甲方向乙方支付的工程款项为人民币X元（大写：X元整）。
2.工程款项支付方式为：–第一期支付：合作开始后的第三个工作日内支付工程款项的X%；–后续支付：根据工程进度和施工质量，甲方按月支付工程款项的X%。
3.工程款项支付应在发生工程款项的次月X日前支付至乙方指定的银行账户。
七、违约责任1.若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因违约所遭受的损失，并承担给予相应的法律责任。
2.若乙方未按时完成工程任务，甲方有权扣除工程款项的X%作为违约金。
八、知识产权在合作期间，乙方所提供的技术方案、设计图纸等相关知识产权归属于甲方。
九、保密义务双方应对合作过程中所涉及的商业秘密和技术信息予以保密，并不得向任何第三方披露。
十、争议解决因履行本协议而发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交至甲方所在地的有管辖权的人民法院解决。
十一、协议生效本协议经双方盖章，并由双方指定代表签字后生效，并成为对双方具有法律约束力的文件。
日期：年月日甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方代表：乙方代表：。
干挂石板材班组内部承包协议书
协议书标题：干挂石板材班组内部承包协议书
甲方（承包方）：
姓名/公司名称：
联系地址：
联系电话：
身份证号码/营业执照注册号：
乙方（被承包方）：
姓名/公司名称：
联系地址：
联系电话：
身份证号码/营业执照注册号：
鉴于甲、乙双方就干挂石板材工程施工事项达成一致意见，特就施工细则、工程量及费用支付等事宜达成如下协议：
一、承包范围：
1. 乙方承包在甲方所属的干挂石板材班组内任职，负责该班组的施工工作。
2. 乙方承诺按照甲方制定的施工计划和要求，保质保量地完成工程任务。
二、工程量及费用：
1. 工程量：工程量及施工内容详见附件《干挂石板材项目清单》。
2. 费用支付：甲方按照工程完成情况，及时支付工程款项给乙方。
三、工期和质量保证：
1. 工期：乙方应按照甲方要求的工期计划进行施工，如有延误需提前通知。
2. 质量：乙方承诺确保施工质量符合相关规定和客户要求。
四、保密协议：
双方同意在合作过程中保守工程相关的商业机密和技术秘密，不得私自泄露给第三方。
五、违约条款：
1. 若一方未能履行合同规定的义务或违反合同规定，应承担相应法律责任。
2. 违约方应赔偿对方因此造成的损失。
六、其他约定：
1. 本协议自双方签字生效，至工程竣工结束。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
班组施工合同(14篇)班组施工合同1承包单位：____地基工程有限责任公司（以下简称甲方）组长姓名：（以下简称乙方）根据基础工程建设施工需要，甲方将____9#楼基坑支护的人工费承包给乙方，为了确保工程安全、质量，加快施工进度，明确双方责、权、利，经甲乙双方协商特制定如下条款：一、承包方式及其它1、承包内容：基坑支护2、承包方式：人工费3、质安要求：质量达到设计要求，无安全事故发生。
二、甲方责任1、组织乙方成员进行技术交底和职业道德方面的学习。
2、负责向乙方提供住宿和施工材料及施工场地。
3、按设计要求及国家验收规范质量标准对乙方施工任务进行验收。
4、按本协议的单价根据现场实际工程量对乙方办理结算。
5、监督乙方对人工工资发放到每个工人人头。
6、对乙方各种违章行为进行制止、查处，并按规章制度进行奖惩。
三、乙方责任1、组织本组人员进行技术交底，安全教育。
2、保证按甲方要求的质量和工期完成所承担的施工项目的内容并管理、合理使用所提供的原材。
3、必须无条件服从甲方现场管理人员的管理。
4、参加甲方组织的工序检查，分项质量检查评定；对检查部位质量有异议，必须向项目负责人提出解决，决不允许发生冲突。
5、乙方必须安全生产，安全事故（经济损失￥10000.00元以内）由乙方自行负责。
四、违约责任1、若因甲方原因造成乙方停工，甲方给予乙方一定数量的生活费补助。
2、若因乙方原因造成停工，延误工期等，乙方必须承担甲方的一切经济损失（总承包的工期罚款及机具的租赁费等）。
3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，结算办理并付清费用后自行作废。
序号工作内容单价1、基坑支护人工费全包，含扎丝、电焊条、切割片等临星材料。
20.00元/㎡2、机械进出场费用由乙方承担。
3、附：单项工程计价表：甲方负责人：乙方负责人：经办人：经办人：二〇____年__月__日班组施工合同2合同编号：签约地：签约时间：发包方： (以下简称“甲方”)分包方： (以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家、地方相关法律、法规和规范要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚信和协商一致的原则，就劳务分包事宜达成协议如下：一、工程名称：地点：二、1.本工程的质量标准为：合格2.本工程的现场安全文明工地标准为：江苏省标化工地。
（此处填写工程名称）班组责任制承包合同书（适用于施工总承包班组）项目名称：甲方代表：乙方代表：日期：班组责任制承包合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为落实施工班组承包责任制，保质、保量、保安全，按期完成施工任务，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，达成以下协议以明确双方的责任、权利和义务，共同遵守并执行。
一、工程概况1、工程名称：（以下简称本项目）2、工程地点：3、工程内容：二、工程承包范围：1、承包施工范围：2、承包方式：三、合同工期：1、开工日期：2、竣工日期：3、合同工期为日历天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款、支付与结算1、本合同价款为：人民币（大写）（￥：）2、本合同价为：□按图纸及技术规范总价包干：包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试检测、包人工工资和材料上涨差价，含施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险费、利润和必须的加班费、专利费、材料仓储运输费、因材料或设备迟到工地的窝工费、工人食宿及工人往返路费以及深化图纸与招标图纸差异风险等风险包干。
工程量清单数量为参考数量，乙方应自行核对，除甲方变更、增减量外，其余不再调整。
□综合单价包干：施工开办项目清单费用、规费、配合服务费等内容一次性总价包干。
其他分部分项工程单价闭口包干：包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试检测、包人工工资和材料上涨差价，含施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险费、利润和必须的加班费、专利费、材料仓储运输费、因材料或设备迟到工地的窝工费、工人食宿及工人往返路费以及深化图纸与招标图纸差异风险等风险包干，工程量按实结算。
3、结算方式：4、支付与结算：1）每月按上月现场工程完成量支付进度款，工程量由建设单位及监理单位核实确认，建设单位支付进度款后，甲方扣除 %管理费后余额7个工作日内支付给乙方。
□乙方不需提供发票。
内部承包施工合同（精选6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!内部承包施工合同（精选6篇）内部承包施工合同第1篇发包发(甲方)：_______________________承包方(乙方)：_______________________经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
班组施工合同书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就乙方承揽甲方班组施工事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 承包范围：___________________4. 承包方式：___________________（包工包料/清包工等）二、合同工期1. 开工日期：_______年____月____日2. 竣工日期：_______年____月____日3. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
三、工程质量和验收标准1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及地方规范执行。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：___________________元整）。
2. 支付方式：（现金/转账等方式支付）。
3. 付款节点：按照工程进度进行付款，具体节点及付款比例如下：（1）基础工程完成并验收合格后____日内支付____%；（2）主体工程完成并验收合格后____日内支付____%；篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就班组施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________施工班组承包任务。
班组承包责任协议书
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商同意,特签订本协议,以利双方共同执行.
第一条,包干内容及方式
1、工程名称：北京地铁16号线二期，北安河车辆段
2、工程部位：维修楼，室内，厕所，粘地砖工程，包括自己上料
3、乙方承包以计件包干责任制性质（班组自负盈亏）地砖每平米
4、乙方必须按总包和甲方要求施工，达到国家验收标准，听从现场管
理人员安排。
5、施工日期：自年月日至年月日。
第二条：工资结算及计价方式
1、工程施工面完成50%，支付完成面的50%，工程全部完成后，经甲
方验收及总包方验收合格，支付总工程款的80%，双方办理结算手续20天内支付剩余款项。
2、按施工现场实际面积计算。
第三条：工程质量及标准
1、工程质量标准为北京市优质工程
2、乙方必须按照甲方的设计工艺施工，精心施工，不能出现不合格产
品。
3、粘砖垂直度不超过3mm，平整度都不超过2mm，阴阳角不超过2mm，
4、厕所地面不能穿倒坡现象。
5、如达不到验收标准，甲方有权对乙方提出整改，必须无条件返工，
修复。
6、乙方必须保两份，甲方一份，乙方一份，双方签字后生效。
甲方：乙方班组签字:
甲方代表签字身份证号码：。
施工班组内部承包协议发包方：（甲方）承包方：（乙方）身份证号：承包方联系电话：班组名称：为了加强管理，确保工程质量、进度能够满足业主及相关管理部门的要求，维护双方的合法权利与经济利益，遵循平等、自愿、公正、诚信的原则，经双方共同协商达成如下协议：一、工程项目：1、承包工程名称：2、承包工程地址：3、承包范围：外立面裙楼、地、墙、柱的石材安装，详见清单表4、施工期限（日历天数）：（1）：自2014年月日至月日止，共天，全场完成时间。
（2）：具体部分完成时间：（A）：（B）：（C）：（D）：5、承包方式：（1）、按双方已确定的施工图和甲方提供的技术文件，以双方约定的包工价（包人工、包工期、包质量、包安全）。
（2）、乙方每月/每次支付款时必须报送相等数额的工人工资表。
（3）、本报价中已包含场地清理费（保持场内清洁）及易损材料（附耗损清单）（4）、质量要求：达到国家验收规范标准，符合甲方和相关管理公司要求。
二、工程承包价（见附件清单报价单）：1、双方认可单价后按实际施工面积总承包，按实际工程量结算。
2、承包单价包含施工现场的地面、墙面石材安装，立面造型放样定位，排版图配合，开工前统计所属施工项目的材料清单。
三、施工工期：1、总工期、开工工期、竣工日期按甲方规定的工期为准。
2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
（1）、甲方不能按合同规定在开工前交出施工现场，水、电源不到位。
（2）、因设计图纸修改影响进度或增大工程量达20％以上。
（3）、非乙方原因停水、停电造成停工连续8个小时以上。
（4）、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如遇台风、水灾、火灾、地震等）造成的停工。
四、材料运输与现场清理：1、属于乙方负责运输的材料，必须按材料特性作运输保护，防止损毁。
如损毁超过总量2％时，损毁费用由乙方按材料价格赔偿负责。
2、施工期间乙方负责施工现场的基本卫生清理，所有施工垃圾每天清运至甲方和相关管理公司指定位置。
3、乙方工程完工后负责清理清洁现场，并将自身项目进行最后检查保养，以备验收，验收前其项目的一切负责属于乙方。
五、付款方式：1、进场开工后十天按完成工程量比例内支付乙方生活费用，之后十五天内按实际完成工程量80 ％支付工资。
乙方需于当月30日前向项目部提交完成工程量清单，待甲方审定后5个工作日内支付。
2、工程验收合格后20个工作日内支付至合同总价款的95％，余下5％保修款待保修期满后一次性付清（协定短期保修期为12 个月）。
六、双方责任：（一）、甲方责任：1、开工前3天提供乙方施工图纸壹套，或分期提供施工图，并进行全面的技术交底。
2、指派为驻地项目负责，负责工程管理与技术指导工作，以及人员调配、工程进度、质量、安全、成本的控制，施工现场文明施工等全盘工作，按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。
3、负责对乙方的生活费、伙食费或工程进度款进行审批，以及项目班组绩效评定，采取优胜劣汰的竞争机制，对能够按时、按质、按量完成任务的施工班组给予优先派工的方式进行鼓励。
4、按时支付乙方的生活费、伙食费及工程进度款，并及时提供施工所需材料、设备等物资。
5、监督、检查乙方的施工进度，质量与安全、文明施工情况，对不符合要求的勒令整改或作出相应的处罚。
6、及时处理相关管理公司（含土建、钢结构、幕墙装饰）等单位的施工指令，对工程量增加及非乙方原因导致的返工、窝工承担管理与经济责任。
7、乙方在施工过程中如有违约行为，甲方应根据情节按公司相关制度相应处罚，包括：罚款、停发进度款、终止协议等处理措施。
8、协助办理施工所需的水、电、电梯等设备的使用申请、报批手续。
9、甲方负责出入证件办理、押金及其它费用，如乙方的证件遗失，则由乙方负责承担证件重办费用，工本费10元/人。
（二）、乙方责任：1、严格按施工图纸及施工规范要求组织施工，服从项目经理及现场管理人员的指导与安排，不规范、不服从安排、不听指挥违规作业造成的一切后果均由乙方承担责任。
对项目经理及现场管理人员提出的意见要及时执行，对不符合要求的部分要立即组织整改。
2、尊重业主、监理及有关部门的管理人员，在施工期间所有涉及管理、施工质量问题，特别是业主、监理提出的有关问题，任何情况下都不得当面顶撞相关管理及甲方管理人员，如有工作意见可向甲方上级反映，由项目部有关人员解决。
3、以公司利益为重，积极维护甲方公司形象，如乙方行为有损公司形象，有聚众闹事等情节发生的，项目经理有权对乙方进行下列处罚：根据情节轻重每次500元至合同总额的10％不等，甚至终止协议等。
4、妥善保管甲方、相关管理公司的材料、设备及其它物品，对不能移动的物品要进行必要保护，对已完成的工作应做成品保护，如因乙方原因，造成损失或遗失，一切处罚或赔偿由乙方承担。
在甲方申领的未用完材料应及时归还甲方仓库，如未执行，项目经理有权对乙方进行如下处罚：根据情节轻重每次500元不等的罚金。
5、严格遵守甲方管理制度，以及工地现场管理处的有关规定。
6、服从甲方代表和项目经理的领导，严格按甲方约定或经甲方调整并确认的竣工日期准时完工。
对因工程量增加或施工进度不能满足工期要求的，甲方有权要求乙方增加人员（加夜班所有费用乙方负责），乙方必须无条件服从并按指示安排，否则如因乙方原因造成工期延误，甲方可在该工程结算时按延时天数罚金单价500元/日，扣除乙方人工费；同时，甲方有权将乙方不能按期完成的部分项目另行分标准，发包其他施工班组，由此造成的经济责任由乙方负责。
项目管理部制定的节点工期紧张时，如乙方无视甲方管理人员要求增加工人，甲方有权调入新工人上班，每个工作日350元，从乙方人工费结算扣除。
乙方计时工按每天300元计。
7、乙方有义务配合其他工种和班组的工作，并对本班组参与工程施工的人员安全及行为负责。
8、乙方按甲方提供图纸、施工总说明进行图纸交底会审，在签订合同与开工前，准确做出项目报价单，核算项目所需损耗量报甲方项目部审核；项目所需材料总数与乙方所报价数量挂钩，项目变更所需材料费由甲方负责；乙方负责进行材料计量和开数必须准确，所有需裁切的材料必须经甲方确认的图纸为参考，结合现场实际尺寸开料，对不能确认的应及时向项目经理或现场管理人员反映，否则造成材料浪费、材料剩余或其它损失全部由乙方承担；乙方领用的材料，应办理领用手续。
工程验收时，按乙方领用的材料，依照国家标准，由甲方检查乙方用料的损耗。
9、乙方项目施工质量由乙方负责，按规范标准及甲方，项目管理公司等单位验收的合格意见为准绳。
如质量不合格，发现一处扣除乙方工资500 元，发现两处以上扣除1000到2000元罚款，同时负责立即修复，所有费用由乙方承担；对施工期间发生的隐蔽问题应及时向甲方现场有关人员反映，如有知情不报造成损失的追究乙方相应责任。
10、乙方必须按图施工，不得擅自更改，如有不妥之处须征得甲方管理人员同意方可进行修改。
否则，该项目材料损耗所造成的损失由乙方负责；乙方必须从专业角度认可材料质量符合施工要求后方可施工，如乙方明知材料质量及规格不能满足工程要求而随意使用，由此引发的返工及材料费用由乙方承担。
11、在施工过程中，乙方签约负责人或经甲方认可的主管必须常驻工地负责现场管理，外出时必须经项目经理批准，若私自离开工地放松现场管理，甲方有权对乙方进行经济处罚，其金额最高不超过本承包合同造价的3％。
12、严禁乙方将本承包合同的施工项目转包或分包给第三方，若经确认有此类情况发生，甲方有权将所承建项目直接收回给第三方，并将乙方清除出场，并追究其法律及经济责任。
13、乙方应自备足够施工所需的施工机械、用具及耗材。
14、施工现场要保持清洁，材料摆放有序，属于乙方施工时留下的废料必须在班组当天收工前清理完毕。
15、乙方责任承包施工范围内的放线工作，放线要符合施工要求，清晰、明确且得到技术总工的确认后方可施工，放线工艺要满足甲方管理人员放样标准的要求。
16、配合甲方编制并执行所属施工范围内的施工方案和进度表、材料汇总表、必须按时完工，逾期一天，扣除乙方总合同款的1％，逾期五天以上，扣乙方总合同款的2％；施工界区内按甲方管理人员规定进行临时设施、临时道路、水电、管线的修建安装，确保工程开工；按施工规范和甲方有关规定采取预防事故措施确保安全，如有事故发生，除甲方人员自身责任外，所造成的一切损失由乙方负责；乙方项目的组织管理、现场卫生、道路畅通、材料、器材、废物垃圾和不用的临时设施的工作由乙方负责。
乙方负责施工中其工人的安全，现场的防火、防水、防盗工作；所领用材料、设备等要妥善保管，如丢失、被盗或损坏，照价赔偿；若是自身偷盗，则给予十倍处罚；乙方施工人员必须遵守职业规范和施工的有关规定，服从甲方管理人员的管理，如有违反，视情节扣发当日工资，直至取消其施工资格，所产生的后果及损失由乙方自行承担和赔偿；乙方施工人员进入施工现场必须戴安全帽，佩戴工牌，不得穿拖鞋，严禁吸烟。
若发现没有佩戴工牌、工作服、安全帽，罚款100 元/次，发现吸烟一次罚款50 元。
17、乙方施工前所交的项目报价单，经甲乙双方确认的是结算的依据，设计没有变更的情况下，工程量所发生的误差乙方自行承担。
18、未经甲方同意，乙方施工人员不得擅自带外人到现场参观和住宿。
施工必须节约用水、用电。
19、乙方必须严格按安全规范施工，若有违规操作者，发生安全意外的，则由乙方负全部责任。
（三）、双方约定1、材料设备供应：装饰工程的全部材料、成品、半成品，由甲方自行采购或相关管理公司供应到现场；若有材料由乙方采购的，应按甲方质量要求及施工进度要求，提供至施工现场。
2、工程质量检查：施工中乙方随时接受甲方及相关管理公司工程质量的检查；乙方必须健全质量自检制度，各施工班组组织质量负责人，做好自检工作。
3、设计变更：乙方不得随意对原设计进行修改或变更，若因特殊情况须对原设计进行变更修改的，须经甲方同意；甲方如修改施工图纸，须在进料（所涉及到变更部分的材料）前通知乙方，如进料后通知乙方，以前乙方已施工，甲方则应承担乙方相应人工损失费。
4、确定变更价款：发生本合同载明的变更后，按下列方法确定变更价格：（1）合同中有适合于变更情况的价格，按已有价格计算。
（2）合同中类似于变更情况的价格，可以此为基础确定变更合同价款。
（3）合同中没适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，按本合同原确定价款的办法向甲方工程部核准确定。
5、合同的生效和终止：本合同经甲乙双方签字后生效，至办完工程验收交接和竣工结算（除保修费外），除有关保修条款仍生效外，其余款项即告终止，保修期满后结清保修费后，合同全部条款终止。
七、工程保修与结算方式：1、本工程保修期为12 个月，保修范围为乙方负责施工的项目。
保修期内如发生维修内容乙方应在接到通知后48 小时内赶往维修，特殊情况应在24小时内赶往维修，如不能及时维修，甲方有权安排其他人员代其维修，维修费用将以双倍价格从乙方保修款中扣除。
