工程建设监理合同通用(二)

工程建设监理合同标准条件(通用版)第一章总则第一条合同目的和基本原则1.根据《合同法》及有关法律、法规的规定，为确保工程建设监理工作的顺利进行，保护甲方和监理方的合法权益，特制定本合同。

2.本合同所称甲方，指工程建设的所有权人或利用权人；监理方指持有建设工程监理资质并受甲方委托负责监理工作的单位。

第二条合同的适用范围1.本合同适用于投资建设的各类建筑工程、市政工程、轨道交通工程、水利水电工程、通信工程和其他工程建设监理合同的订立。

2.对工程建设监理合同的订立，甲方可根据具体情况，参照本合同的条款，并根据实际需要作相应调整。

第三条监理工作内容1.监理方应依法依规对建设工程进行监理，包括但不限于对工程质量、工程进度、工程安全、工程造价、合同履约等方面进行监督。

2.监理方应按照合同约定提供监理报告、工程质量验收报告和竣工验收报告等。

第二章合同的签订和履行第四条合同的签订1.甲方和监理方应通过书面形式签订合同，明确双方的权利和义务，保证双方的权益。

2.合同的签订应包括合同主体、工程基本信息、合同价款和支付方式、合同履行期限、违约责任等内容。

第五条合同价款和支付方式1.合同价款由甲方支付给监理方，金额应在合同中明确约定，并按照合同约定的支付方式进行支付。

2.甲方应按照约定的时间和进度支付合同价款。

第六条合同的履行1.双方应按照合同的约定履行各自的义务，保证工程建设监理工作的顺利进行。

2.如需对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

第三章合同的变更和解除第七条合同的变更1.双方在履行合同过程中，如需对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.双方变更合同后应继续履行合同的其他约定。

第八条合同的解除a.甲方未按照合同约定支付监理费用超过30天的；b.监理方未按照合同约定履行监理职责且经甲方书面通知后未及时改正的；c.不可抗力等不可预见、不可避免的情况下，导致无法履行合同的。

建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强，任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守，它也是减少和防止发生争议的重要措施。

那么大家知道合法的合同书怎么写吗？这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本，方便大家学习。

建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)身份证号码：甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。

第一条：工程概况：1、工程名称：____________________。

2、工程地点：____________________。

第二条：承包范围：发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。

第三条：工期：(一)开工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。

(二)竣工日期：_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。

第四条：工程价款：1、分部分项工程单价如下：独立基础：基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。

人工挖孔桩：土方_____元/立方米，页岩_____元/立方米，板石(需要水钻施工)_____元/立方米，土方中孤石按实际方量_____元/立方米。

安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。

同时涵盖但不限于以下具体工作内容：(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。

(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。

(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。

(4)场内排水工作。

(5)施工用脚手架的搭拆。

最新建设工程监理合同标准2024年通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的建设工程监理单位，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程监理服务的事宜，达成如下协议：一、监理工程概况1.1 工程名称：（全称）1.2 工程地点：1.3 工程规模：1.4 工程投资估算：1.5 工程主要建设内容：1.6 工程监理范围：二、监理服务内容2.1 乙方应根据国家相关法律法规、工程建设标准、设计文件和甲方的要求，对工程项目的施工进行全面监督管理，包括但不限于：（1）施工方案的合理性、施工进度的合规性；（2）工程质量的符合性、安全文明的施工环境；（3）工程投资的控制性、合同履行的情况；（4）工程材料、设备的质量、工程款的支付；（5）环境保护、职业健康安全等方面的合规性。

2.2 乙方应向甲方定期提交监理报告，对工程项目的进度、质量、安全、投资控制等方面进行详细汇报。

2.3 乙方应在发现工程质量、安全问题时，及时向甲方报告，并提出处理建议。

2.4 乙方应按照甲方的要求，参加工程项目的各类会议，并提供专业意见。

三、监理服务期限3.1 乙方的监理服务期限自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格日止。

四、监理服务质量4.1 乙方应具备国家规定的相应资质，并提供真实、有效的资质证明文件。

4.2 乙方应按照合同约定，按时提供监理服务，确保工程项目的顺利进行。

4.3 乙方应保持监理团队的稳定性，不得擅自更换项目监理人员。

4.4 乙方应按照甲方的要求，提供监理人员的简历、资格证书等相关资料。

五、合同价款及支付5.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。

本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。

2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。

2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。

监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。

2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。

2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。

工程施工建设监理合同合同编号：【合同编号】甲方（建设单位）：【甲方名称】乙方（监理单位）：【乙方名称】鉴于，甲方拟进行【项目名称】的施工建设工作，并希望乙方作为监理单位对施工工作进行监理。

甲乙双方根据平等协商的原则，达成以下协议：第一条监理范围1.1 乙方应针对施工建设过程中的工程质量、工程进度和工程安全，对甲方委托的工程进行全过程监理，并按照国家有关法律法规、规范标准和技术规程，以及本合同的约定进行监督和检验。

1.2 乙方应根据本合同的约定，对施工单位的合法资质、管理水平、施工方案和工程质量进行审查和评价。

1.3 乙方应根据施工单位的施工计划和进度安排，对施工工程的进展情况进行监督和调度，并及时向甲方提供工程进展报告。

1.4 乙方应对施工工程的施工过程和质量进行检验，并及时向甲方提供工程质量检验报告。

1.5 乙方应根据工程实际情况，及时发现并纠正施工过程中出现的问题和不合格情况，并向甲方提出处理意见和建议。

1.6 乙方应对工程施工单位提供的施工机具、设备和材料进行质量把关，确保施工工程的质量符合相关标准和规范要求。

第二条监理报告2.1 乙方应按照甲方的要求，编制并提交监理报告。

监理报告应包括对施工单位施工计划、进度安排、施工方案和工程质量的评价，以及对施工过程中出现问题的处理意见和建议。

2.2 甲方应对乙方提供的监理报告进行认真审阅，并根据实际情况采取相应的措施和处理意见。

第三条付款方式3.1 甲方应按照本合同约定，按时支付监理费用。

监理费用包括乙方的人员工资、差旅费、住宿费和办公开支等费用。

3.2 甲方应分批支付监理费用。

合同签订后，甲方应支付合同金额的20%作为首期付款，待工程施工完成后，剩余费用按照实际工程进展情况分期支付。

3.3 甲方应保证付款的及时性和准确性，否则应按照实际延迟付款的天数向乙方支付相应的违约金。

第四条保密义务4.1 甲乙双方应保守工程施工过程涉及的技术、商业和运营信息的保密。

（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）包括：1. 监理酬金：2. 相关服务酬金：其中：（1）勘察阶段服务酬金：（2）设计阶段服务酬金：（3）保修阶段服务酬金：（4）其他相关服务酬金：六、期限1. 监理期限：自年月日始，至年月日止2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金八、合同订立1. 订立时间：年月日2. 订立地点：3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交3．委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限如有变更，应及时通知承包人3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复逾期未答复的，视为委托人认可3.7 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失赔偿金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用4.2 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息4.3 除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害5. 支付5.1 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定5.2 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额5.3 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用5.4 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效6.2变更6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整调整方法在专用条件中约定6.3 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任6.3.4 监理人在专用条件 5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除委托人应承担第4.2.3款约定的责任6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效6.4 终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金7. 争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼8. 其他8.1 外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付8.2 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定8.3 咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定8.4 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付8.5 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益8.6 保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定8.7 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收8.8 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1 监理范围包括：2.1.2 监理工作内容还包括：2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：2.2.2 相关服务依据包括：2.3项目监理机构和人员2.3.4 更换监理人员的其他情形：2.4 履行职责2.4.3 对监理人的授权范围：在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：2.7 使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：3. 委托人义务3.4 委托人代表委托人代表为：3.6 答复委托人同意在天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复4. 违约责任4.1 监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2 委托人的违约责任4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5. 支付5.1 支付货币币种为：，比例为：，汇率为：5.3 支付酬金正常工作酬金的支付：支付次数支付时间支付比例支付金额（万元）首付款本合同签订后7天内第二次付款第三次付款……最后付款监理与相关服务期届满14天内6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1 生效本合同生效条件：6.2 变更6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金7. 争议解决7.2 调解。

工程建设监理合同（二）5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成以下合同：一、工程概况及监理范围（一）工程名称：_________________________（二）工程地点：_________________________（三）工程规模：具体规模见本合同附件的工程概况表。

（四）监理范围：包括但不限于施工进度控制、质量控制、安全监督、工程造价控制等。

具体监理内容见本合同附件的监理范围及职责清单。

二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。

三、监理费用及支付方式（一）监理费用：总费用为人民币______元整。

具体费用根据工程进度和监理工作量进行调整。

（二）支付方式：甲方应按以下方式支付监理费用：1. 合同签订后，甲方支付乙方监理费用总额的______%作为预付款；2. 乙方完成中期验收后，甲方支付监理费用总额的______%；3. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。

四、双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 按时支付监理费用；2. 提供工程相关资料；3. 对乙方提出的整改意见及时响应并予以解决；4. 尊重乙方的专业意见，合理采纳监理建议。

（二）乙方职责与义务：1. 严格按照国家法律法规和本合同约定履行监理职责；2. 制定监理计划，明确监理目标、方式和内容；3. 对工程施工进度、质量、安全进行监督和控制；4. 对工程变更、隐蔽工程等进行验收并留下记录；5. 及时处理甲方提出的问题，提出专业合理的意见和建议。

五、违约责任及处理（一）甲方未按照本合同约定支付监理费用的，乙方有权终止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。

（二）乙方未按照本合同约定履行监理职责的，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

工程监理通用版合同合同编号：_____发包方：_____监理方：_____依据《中华人民共和国民法典》，_____(以下简称发包方)与_____(以下简称监理方)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：1.工程项目是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

2.发包方是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.监理方是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

4.监理机构是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

5.建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.总监理工程师是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。

7.承包方是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

8.天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

10.本合同指经双方签署并生效的本监理合同。

11.工程建设合同是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

12.进驻是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

13.现场是指建设项目实施的场所。

14.地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。

第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。

第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性：_____4.工程总投资：_____ ，静态：_____，动态：_____5.工程总工期：_____二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。

建设工程监理合同（通用版本）甲方（委托人）：法定代表人: 乙方（监理方）：法定代表人：甲方将开工建设的______________ 项目，因现场工程项目监理工作需要，为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标，根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定，双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称： ______________ 。

1.2工程地点： ______________ 。

1.3工程规模： ______________ 。

第二条合同总价合同总价：固定单价人民币_______ 元/平方米（含人防工程），合同暂估总价为人民币______ 元，根据实际建成建筑面积（不计算增容）据实计算，合同价已包含金。

第三条价款支付3.1监理合同签订30日内，甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币________ 元，合同签订后满6个月无息退还给乙方。

3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% （每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价）。

3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95% 3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。

3.7乙方每次要求支付款项时，应当按照甲方的要求提供合法的正式发票，甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

3.8若甲方及其指定企业，在合同履行过程中依法新设立独立法人主体（包括但不限于分公司、子公司等），则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务，甲方应及时书面通知乙方，乙方有义务配合办理合同变更事宜，并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票，否则视为乙方违约，甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

建设工程监理合同（二）4篇篇1建设工程监理合同是建设工程监理服务的重要法律依据，它明确了监理单位和建设单位之间的权利和义务，规范了双方的行为，保障了工程质量和工程进度的顺利推进。

本文将就建设工程监理合同的主要内容、签订方式、履行要求等方面进行详细的阐述，以便更好地了解建设工程监理合同的相关问题。

一、建设工程监理合同的主要内容建设工程监理合同是建设单位委托监理单位对工程施工全过程进行监督、检查、咨询和协助等活动的一种书面协议。

建设工程监理合同的主要内容包括以下几个方面：1. 双方当事人的基本信息：包括建设单位和监理单位的名称、法定代表人、联系地址、联系电话等基本信息。

2. 工程的基本情况：包括工程的名称、工程地点、建筑面积、工程造价、工程进度等基本情况。

3. 监理服务的范围：包括监理单位对工程施工全过程进行监督、检查、咨询和协助等活动的具体内容和范围。

4. 监理费用：包括监理单位的报酬标准、支付方式、付款期限等相关事宜。

5. 合同的履行期限：合同的履行期限应当明确，一般按照工程施工的时间计算。

6. 合同的解除条件：包括合同解除的条件、程序和方式等相关事宜。

7. 合同的违约责任：双方当事人应当就合同的违约责任进行明确约定，以保障各自的权益。

二、建设工程监理合同的签订方式建设工程监理合同一般采取书面形式签订，双方当事人应当亲笔签字确认，并加盖单位公章。

建设工程监理合同的签订应当遵循以下原则：1. 自愿原则：建设单位和监理单位签订监理合同应当是自愿的，并且双方当事人应当是具备相应资格和能力的法人或其他组织。

2. 平等原则：建设单位和监理单位在签订监理合同时应当是平等的，双方应当在协商过程中充分尊重对方的合法权益。

3. 诚实信用原则：建设单位和监理单位在签订监理合同时应当遵守诚实信用原则，不得虚假陈述、隐瞒重要信息等行为。

4. 公平公正原则：建设单位和监理单位在签订监理合同时应当遵守公平公正原则，不得利用其市场地位和信息优势对对方进行不公平竞争。

2024工程监理合同发包人：_____ 合同编号：_____（以下简称甲方）监理人：_____ 签定地点：_____（以下简称乙方）签定时间：____年____月____日依据《中华人民共和国合同法》，_____（以下简称发包人）与_____（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

工程概况：1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程规模及特性_____4.工程总投资：静态：_____ 动态：_____5.工程总工期：_____（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

（四）工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。

（五）建设监理报酬为（大写）____元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

建设监理合同的组成文件及解释顺序。

（一）监理委托函或中标函。

（二）监理合同书。

（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

（四）专用合同条款。

（五）通用合同条款。

（六）监理招标书（或委托书）。

（七）监理投标书（或监理大纲）。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本____份，各执____份。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日2024工程监理合同（二）本协议书由_____（以下简称“业主”）为一方，与_____（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

有关建设工程监理合同（二）5篇篇1甲方（业主）：_____________________乙方（监理方）：_____________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则上，就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程规模：_____________________监理范围：全程工程监理，包括但不限于施工质量、进度、成本控制及安全监管。

二、监理工作内容1. 工程施工质量控制：监督施工单位严格按照设计文件、规范施工，确保工程质量。

2. 工程施工进度控制：监督施工进度计划执行情况，确保工程按期完成。

3. 工程造价控制：对工程项目成本进行监控，防止成本超支。

4. 安全生产监管：监督施工单位安全生产管理，确保施工现场安全。

5. 合同管理：协助甲方进行合同谈判，监督合同的履行。

6. 工程资料整理：指导施工单位整理工程技术资料，确保资料完整、准确。

7. 其他相关工作。

三、监理工作期限监理工作自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________万元整。

2. 支付方式：根据工程进度分期支付，具体支付节点和金额在补充协议中约定。

五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务。

2. 甲方应按时支付监理费用。

3. 甲方应提供乙方必要的办公条件和生活保障。

4. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议。

六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。

2. 乙方应按时进驻施工现场，提供全面的监理服务。

3. 乙方应履行保密义务，不得泄露与工程有关的商业秘密。

4. 乙方应公正、独立地行使监理职责，维护甲方的合法权益。

七、违约责任及解决纠纷方式1. 若甲乙双方中任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

建设工程监理合同范本三篇建设工程监理合同1为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。

甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：见附补充说明。

四、施工日期：建设工程监理合同2____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。

1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。

2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。

4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

支付方式见工程建设监理合同的专用条件。

本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。

副本____份，各执___份。

业主：(签章)________ 监理单位：(签章)_____法定代表人：(签章)_____ 法定代表人：(签章)____地址：____________ 地址：___________开户银行：__________ 开户银行：_________账号：____________ 账号：___________邮编：____________ 邮编：___________电话：____________ 电话：___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_建设工程监理合同3住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称)：监理人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

(ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同（示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人(全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：；2。

工程地点：；3。

工程规模：;4。

工程概算投资额或建筑安装工程费：。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同.三、组成本合同的文件1。

协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）;4。

专用条件；5。

通用条件;6。

附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号:。

五、签约酬金签约酬金(大写):（¥）。

包括：1。

监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：（1）勘察阶段服务酬金：.（2）设计阶段服务酬金:。

(3）保修阶段服务酬金:。

（4）其他相关服务酬金:。

六、期限1. 监理期限：自年月日始,至年月日止。

2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(2）设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止.(3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止.七、双方承诺1。

监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2。

委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立1。

订立时间:年月日。

2。

订立地点：.3。

本合同一式份,具有同等法律效力，双方各执份.委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:（签字）的代理人：（签字)开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话:传真：传真：电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1。

建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。

本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。

委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

建设工程监理通用合同条款
第一条合同目的和依据
为了确保工程项目的建设质量与进度，甲乙双方本着平等自愿的原则，依照《中华人民共
和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，就工程项目的监理服务内容、职责、权利及义务，经协商一致，订立本合同。

第二条监理范围和服务内容
甲方委托乙方对位于（具体地点）的（工程名称）进行全程监理服务，包括但不限于工程
质量、进度、成本控制以及安全生产监督等方面。

第三条监理期限
监理服务自（起始日期）起至（结束日期）止，具体以工程竣工验收合格之日为止。

第四条监理报酬
双方约定的监理报酬为人民币（金额）元，按以下方式支付：（支付方式）。

第五条双方权利与义务
1. 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料。

2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，保证工程建设达到国家和行业标准。

3. 乙方有权对施工方的工作提出意见和建议，并督促其整改。

4. 甲方应尊重乙方的独立性，不得干预监理工作的公正性。

第六条违约责任
如一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申
请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

建设工程监理合同范本(通用)（二）建设工程监理合同范本（通用）（二）【合同编号】：【甲方】（以下简称“甲方”）：【乙方】（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟开展工程监理服务，并与乙方达成一致意见，双方本着平等、自愿、公正、诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经友好协商，制定本合同。

为了保证双方的合法权益，特订立如下约定：第一条项目概述及合同目的1.1 根据甲方提供的拟建工程项目（以下简称“工程项目”）的设计方案、招标文件、合同文件等相关资料，乙方同意对工程项目进行监理服务，确保工程质量达到设计要求、合同约定和法律法规的标准。

第二条服务内容及范围2.1 甲方授权乙方进行全过程监理服务，具体包括但不限于：a) 对工程项目施工方案、施工图纸、施工技术和施工组织等进行审查，并提出监理意见；b) 监督施工方是否按照合同约定和法律法规的要求进行施工，包括工程进度、材料配送、工程质量和安全生产等；c) 协调处理工程项目中出现的纠纷和争议，做出经济、规划、设计和技术等方面的决策。

2.2 乙方应保证对工程项目进行全程监理，并按照国家有关法律法规的规定，保证服务内容和服务质量，确保监理服务的独立性、公正性和客观性。

第三条服务期限3.1 本合同的服务期限自合同签订之日起，至工程项目竣工验收合格之日止。

3.2 若工程项目因设计变更、施工调整等原因延长了工期，服务期限相应延长。

3.3 甲方有权根据工程进展情况及时要求乙方提供相关工程进度和服务报告。

第四条服务费用及支付方式4.1 甲方应按照《建设工程监理费计价办法》的规定，支付乙方监理服务费用。

4.2 监理服务费用根据工程项目的总造价，按照约定的比例进行计算。

4.3 服务费用的支付方式为：甲方在乙方开始履行监理职责前，支付服务费用的百分之三十作为首期付款；工程项目完工后，支付服务费用的百分之七十作为尾期付款。

4.4 如因工程项目发生变更、停工、迟工等情况导致服务费用的增减，双方应友好协商解决。