中农大工程招投标与合同管理_在线作业

工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间：2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。

∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为：（）∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）。

∙A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分：5知识点：5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是（）。

∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。

∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。

∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分：5知识点：5.6 违约责任7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间：2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。

∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为：（）∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）。

∙A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分：5知识点：5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是（）。

∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。

∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。

∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分：5知识点：5.6 违约责任7.(5分)( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业123参考答案123大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业1一、单选题：1.债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人债权，这种权利称为（C）。

A.撤销权B.不安抗辩权C.代位权D.不履行抗辩权2.由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（B）。

A.抵销B.提存C.代位权D.合同解除3.限制民事行为能力人订立的合同，相对人可以催告法定代理人在（C）内给予追认。

A.7天B.15天C.一个月D.三个月4.债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（C）内履行债务。

A.6个月B.不少于一个月的期限C.不少于两个月的期限D.1年内5.下列关于质押的说法中，正确的是（A）。

A.质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准B.质押合同中约定的出质财产与实际移交的财产不一致的，应以约定财产为准C.动产质权的效力不及于质物的从物D.从物未随同质物移交质权人占有的，质权的效力仍及于从物二.多选题：1.对于部分履行和提前履行合同，法律规定可采用以下（ACD）等几种态度。

A.拒绝B.若给债权人增加费用，由债权人承担C.若给债权人增加费用，由债务人承担D.若不损害债权人利益时，应当接受2.违约的责任方式有（ABCD）等。

A.支付价款和利息B.定金制裁C.赔偿损失D.继续履行3.建设工程合同管理的作用在于（ABCD）。

A.有助于工程建设目标的顺利实现B.有助于充分维护发包人的经济利益C.可以维护合同执行的严肃性和合同的法律地位，提高履约效力D.有利于项目管理工作的规范化、科学化、程序化4.法人承担有限责任表现为（AB）。

A.出资者对法人以出资为限承担有限责任B.法人对外以现有资产为限承担有限责任C.出资者对法人承担连带责任D.法人以出资者的出资为限承担有限责任5.《合同法》第68条：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列（ABCD）情况之一的，可以中止履行。

大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业1答案1.在合同中，应当约定债权人留置财产后，债务人应在不少于两个月的期限内履行债务。

2.合同解除可以按是否需要协商来分为单方解除和双方解除。

3.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

4.以出让方式取得的国有土地使用权抵押时，该国有土地上的房屋不能同时抵押是错误的，其他说法正确。

5.若合同当事人双方就履行地点约定不明确，则按照交易惯，在不动产所在地履行。

6.招标投标活动的公开原则包括招标活动信息公开、开标活动公开、评标标准公开和定标结果公开。

7.要约邀请的形式包括价目表、拍卖公告、招标公告和招股说明书。

8.建设工程合同按承包合同的计价方式可划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

9.违约的责任方式包括支付价款和利息、定金制裁、赔偿损失和继续履行等。

10.撤销权的构成要件包括无偿处分其财产行为已经成立、无偿处分其财产的行为发生了损害债权的后果和债务人或第三人的恶意。

11.正确。

狭义的合同主要指民事合同。

正确答案: A以下是关于抵押的相关说法，正确的是（）。

A:以出让方式取得的国有土地使用权抵押时，可以同时抵押该国有土地上的房屋。

B:以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的，当事人须办理抵押物登记，人民法院才能认定抵押有效。

1.去除格式错误和明显有问题的段落：无2.对每段话进行小幅度改写：5.若合同双方未明确约定履行地点，按照交易惯，交付不动产应在不动产所在地履行。

6.招标投标活动的公开原则包括招标活动信息公开、开标活动公开、评标标准公开和定标结果公开。

7.能够构成要约邀请的包括价目表、拍卖公告、招标公告和招股说明书。

8.建设工程合同可按承包合同的计价方式划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

9.违约责任方式包括支付价款和利息、定金制裁、赔偿损失和继续履行等。

10.撤销权的构成要件包括无偿处分财产行为已经成立、无偿处分财产的行为发生了损害债权的后果和债务人或第三人的恶意。

《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。

4）有相应资金或资金来源已经落实。

5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。

根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。

2）建筑企业的资质管理。

《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。

建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

公路施工招投标存在的问题及对策姓名:袁斌班级:交通土建L091 学号:20091905摘要：在由计划经济向市场经济转轨过程中，由于指导思想及具体操作的偏差，公路施工招投标存在着一些问题，为保证工程建设市场的健康有序发展，必须加大管理力度和约束机制，规范工程招投标行为。

关键词：公路施工招标投标管理正文：我国公路工程建设模式自建国以来，几经变革，到八十年代至今，公路建设投资渠道呈现出多元化格局，公路工程建设模式也更加灵活多样，公路施工招投标制及监理制已成熟并稳步推开，公路工程项目走向了市场。

1992年5月颁布的《公路工程监理实施办法》中明确规定：建设二级以上公路工程项目，必须实行招标投标制度和监理制度。

实行招投标制度的意义在于通过招投标引入竞争机制，防止垄断和地方保护主义现象，减少建设市场的行政干预，规范业主行为。

1.存在的问题根据本人近几年参加公路施工招投标项目的实际情况来看，由于有些地区及部门对公路施工招投标制度理解不够，在指导思想、具体操作等方面的偏差，存在着诸多不尽人意的地方，主要表现在以下几个方面：1.1 有些行政主管部门及建设单位对施工企业资格审查控制不严有的地方不具备投标资格的无独立资质的二级法人也参加招标，导致一些虚报资质等级的挂靠企业中标（一些有资质的施工企业，只负责出资质，任人挂靠，收管理费了事），这种高资质投标，低资质进场，无资质施工违反基建程序的做法在很多地方都有，是当前工程建设模式的一大漏洞，直接影响工程施工的质量。

1.2 国内招标项目和民间集资（包括引进港资、外资）标段划分越来越小，越来越不合理一般公路工程施工标段的划分应根据工程规模、建设条件、机械化程度及对工程施工有利的原则来进行。

广东某地近20km长的二级公路，当地政府及建设单位，按长官意志行事，竟将标段划分为最小近200m，过多施工单位的进入，影响了工程的连贯性，不利于机械化施工的开展。

1.3 有些地方工程建设市场较为混乱存在着五无（无规划、无报建、无证设计、无证施工、无质量监督）工程，工程仍监管不到位，制止不力，工程基建程序不能认真执行，招投标行为图于形式。

大工23春《工程招投标及合同管理》在线作业1-00001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.下列关于抵押的相关说法中，错误的是（）。

[A.]以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，抵押时该国有土地上的房屋不能同时抵押[B.]以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的，当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效[C.]以尚未办理权属证书的财产抵押的，在第一审法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效[D.]依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押正确答案:A2.国际货物买卖合同的诉讼时效为（）。

[A.]一年[B.]两年[C.]三年[D.]四年正确答案:D3.由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。

[A.]抵销[B.]提存[C.]代位权[D.]合同解除正确答案:B4.下列关于质押的说法，错误的是（）。

[A.]质押是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权的履行[B.]债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物[C.]依法可以转让的股份、股票等可以质押[D.]动产质权的效力不及于质物的从物正确答案:D5.债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人债权，这种权利称为（）。

[A.]撤销权[B.]不安抗辩权[C.]代位权[D.]不履行抗辩权正确答案:C二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)6.违约的责任方式有（）等。

工程招投标与合同管理结课作业合同协议书甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同目的与背景1.1 甲乙双方为在_______________________领域内进行合作，基于共同的业务发展需求，达成本协议。

1.2 双方本着公平、公正、互利的原则，通过本协议对相关事宜进行明确规定。

1.3 本协议的签订有助于确保项目的顺利进行，明确责任与义务，为双方提供有效的法律保障。

1.4 合同的主要目的是明确甲乙双方在_______________________过程中的权利和义务，确保项目按计划高效完成。

第二条合同的范围与内容2.1 本合同适用于甲方委托乙方实施的_______________________项目。

a. 乙方负责_______________________的具体实施与管理。

b. 甲方将提供必要的资源与支持，确保项目按期进行。

c. 乙方需定期向甲方报告项目进展，确保及时反馈相关问题。

d. 乙方需确保项目达到甲方要求的质量标准和时间节点。

2.3 双方应根据合同条款，合理安排工作进度，确保各项任务按时、按质、按量完成。

2.4 本合同内容可能根据双方协商需要进行调整，任何修改应由双方书面确认。

第三条合同期限与履行时间3.1 本合同的履行期限自签订之日起至项目完工之日止，预计完成时间为_______________________。

工程招标与合同管理作业一、招标准备阶段在招标准备阶段，首先需对工程项目进行全面的需求分析，包括建设规模、技术要求、质量标准等关键因素。

紧编制招标文件，其中包括招标公告、投标邀请书、投标指南、工程量清单以及合同条件等。

所有文件应当清晰明确，易于理解，避免歧义。

二、发布招标公告招标公告的发布是吸引潜在投标人的重要环节。

公告应包含项目的基本信息、投标截止日期、获取招标文件的方法和地点等关键信息。

同时，公告发布应遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。

三、投标与评标在投标阶段，潜在的承包商将根据招标文件的要求提交自己的投标书。

评标委员会需按照既定的评标标准和程序，公正、客观地评审每一份投标书。

评标过程中，任何形式的偏袒或不公都可能导致流标或法律诉讼，因此必须严格遵守评标规则。

四、签订合同确定中标方后，双方进入合同签订阶段。

此时，应对合同条款进行仔细审查，包括但不限于工程范围、工期、价格、付款方式、违约责任等。

合同一旦签署，即具有法律效力，因此必须确保所有条款准确无误，切实保护双方的合法权益。

五、合同执行与管理合同签订后，就进入了执行和管理阶段。

项目管理团队应持续监督工程进度，确保各项工作符合合同规定。

同时，应及时处理变更订单，记录工程日志，定期召开协调会议，并对可能出现的风险进行评估和应对。

良好的沟通机制是确保合同顺利执行的关键。

六、竣工验收与结算工程完工后，应组织专业人员进行验收，以确认工程质量是否符合约定标准。

验收合格后，进行最终的工程款项结算。

在此过程中，双方应严格按照合同约定执行，避免因理解差异而产生争议。

七、后期服务与保修根据合同规定提供必要的后期服务和保修工作。

这不仅是合同义务的一部分，也是企业信誉和品牌建设的体现。

《招投标与工程合同管理》网络课程作业2021春作业要求：1、根据自己的学习计划做作业，独立完成作业；2、按时提交作业，系统关闭不允许上传，没有平时成绩；3、根据自己的情况认真回答思考题。

作业内容：一、思考题1、列出你的自学计划（以时间和章节为主线）。

答：从3月初开始到5月中旬，坚持每周学习1个章节。

3月份第1周：学习第1章工程招投标与合同管理概述。

重点学习：工程合同相关法律制度简介；招投标简介第2周：学习第2章工程项目招标。

重点学习：招标准备工作；开标、评标和定标。

第3周：学习第3章工程项目投标。

重点学习：投标准备；投标报价分析；投标决策与招标技巧；投标文件的编制与报送；工程量清单计价模式下的投标报价。

第4周：学习第4章工程招标投标实例及案例分析。

重点学习：招投标案例分析。

4月份第1周：学习第5章工程施工合同与合同管理。

重点学习：合同订立与履行；合同违约；施工合同管理；建设工程施工合同示范文本要义第2周：学习第6章索赔管理。

重点学习：索赔报告与索赔计算；索赔争议解决方法。

第3周：学习第7章工程合同管理案例分析。

第4周：学习第8章工国际项目采购管理与FIDIC施工合同条件》简介。

重点学习：国际项目采购管理；FIDIC《施工合同条件》简介5月份开始查漏补缺，复习重点知识内容。

2、简述你对这门课程的总体认识（300字以内）答：通过这门课程，可以认识到招投标活动的形成及后期的合同具体管理；业主根据自身项目建设特点和国家法律法规发布招标文件，投标人根据自身资源优势采取具有优势的方案与之匹配、与同行竞争；整个招投标活动实际上就是建立在双方利益最大化的基础上，通过合同条款体现出来的一系列过程，招标、投标、评标都是双方反复博弈的过程，博弈的最终结果就是形成相互约定的合同文件。

合同文件是指导双方履约最基本的依据、是贯穿项目从开始到结束最根本的参考依据，也是招投标人解决过程纠纷的参考之一，对项目整体建设具有重要影响。

工程招投标与合同管理网上考查课作业题（201604更新）一名词解释（每题6分，共30分）1、建设工程工期定额：建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。

本定额是编制招标文件的依据，是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。

建筑安装工程工期定额是在一定时期和一定的历史条件下，由建设部行政管理部门下发的建筑工程从开工到竣工验收所需消耗的时间标准。

建筑安装工程工期定额是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关规定，结合各施工条件，本着平均、经济合理的原则制定的，工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工工期的依据，是编制招标标底，投标标书和签订建筑工程合同的重要依据。

建筑安装工程工期定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有15%^内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案。

和施工工期…2、建设工程招标文件：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（一）招标人已经依法成立；（二）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；（四）有相应资金或资金来源已经落实；（五）有招标所需的设计图纸及技术资料。

3、抵押：在抵押后，物品的使用权还在乙方（抵押人）手中，只是不可以转让和出售，修改的话，不可以破环主体（比如说平房抵押，绝对不可以拆~）一旦你被甲方（接受你抵押方）认作或视为已无偿还能力，那么该抵押物的所有权利，都归甲方所有，甲方成为抵押物的新物主，可以任意支配建设工程保险合同：《保险法》第91条第1款第I项规定：“财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载中农大工程招投标与合同管理在线作业甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________交卷时间：2016-05-31 09:14:07一、单选题1. 某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为( )。

• A.专项承包• B.总承包• C.分承包• D.阶段承包2. 在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为( )。

• A.包工包料• B.包工不包料• C.包清工• D.包工部分包料3. ()就是按商定的总价承包工程项目。

它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。

• A.单价合同• B.成本加酬金合同• C.计量估价合同• D.固定总价合同4. （）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本（直接费），加上商定的企业管理费（间接费）、利润和税金来确定工程总造价。

它主要适用丁签约时对工程的情况和内容尚不活楚、工程量不详（如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件）的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

• A.计量估价合同• B.单价合同• C.固定总价合同• D.成本加酬金合同5. （）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程（例如土方、模板、钢筋等）或某种专业工程（例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等），在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。

• A.总包• B.包工包料• C.专业承包• D.分承包6. ()是指双方在不活楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。

工程招标与合同管理在线作业工程招标与合同管理在线作业一、双方基本信息甲方（招标人）：公司名称：法定代表人：注册资本：地址：乙方（承包商）：公司名称：法定代表人：注册资本：地址：二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任2.1 甲方权利和义务：(1) 发起招标工作，制定招标标准、条件和参数；(2) 接受各方报价和标书，并评定合格投标人；(3) 与中标承包商签订合同，明确双方权利和义务；(4) 履行合同要求，保证工程按照约定的标准和合同要求完成；(5) 合法保护乙方的知识产权和商业机密；(6) 其他法律规定的权利和义务。

2.2 乙方权利和义务：(1) 理解甲方的要求和要求，提交符合招标要求的标书；(2) 保证承担工程的质量、工期、性价比；(3) 合法保护甲方的知识产权和商业机密；(4) 履行合同要求，保证工程按照约定的标准和合同要求完成；(5) 其他法律规定的权利和义务。

2.3 履行方式(1) 允许甲方通过在线提交招标文件，并在线评估投标人的标书；(2) 在线网站提供合同模板和交易导航；(3) 提供在线支付和收订金的服务；(4) 在线监督工程进程；(5) 提交交付工程成果的在线记录。

2.4 期限(1) 招标期限：________年月日至________年月日；(2)合同签署期限：________年月日至________年月日；(3) 工程开工期限：________年月日至________年月日；(4) 工期：________天（注：根据具体工程，提供相关数据）；(5) 竣工期限：________年月日。

2.5 违约责任2.5.1 甲方违约责任(1) 未在规定时间内发起招标工作，按约定支付违约金；(2) 未在规定时间内评定投标人，按约定支付违约金；(3) 未在规定时间内签订合同，按约定支付违约金；(4) 违反合同约定，承担相应的违约责任和赔偿金。

2.5.2 乙方违约责任(1) 提交虚假的申请或文件，按约定支付违约金；(2) 在规定的时间内未履行工期，按约定支付违约金；(3) 延误工期，按约定支付违约金；(4) 违反合同约定，承担相应的违约责任和赔偿金。

大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2-0001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。

A.综合评分法B.合理最低投标价法C.低标价法D.专家评议法答案:D2.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。

A.规费B.直接工程费C.措施费D.企业管理费答案:C3.非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。

其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。

A.7天内，15天B.7天内，10天C.14天内，30天D.14天内，14天答案:D4.设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。

A.5%B.20%C.15%D.10%答案:B5.评标委员会中技术、经济方面的专家应（）。

A.不少于成员总数的3/4B.不少于成员总数的2/3C.不少于成员总数的1/3D.不少于成员总数的1/2答案:B二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)6.货物采购招标文件的编写内容包括（）等。

A.货物需求和技术要求B.投标须知、合同条件及合同格式C.投标文件D.图纸资料答案:ABCD7.建设工程勘察、设计合同签订前应对当事人进行的审查包括（）等。

A.资格审查B.资信审查C.法人身份D.履约能力审查答案:ABD8.工程师在以下情况下可以要求暂停施工的有（）。

A.质量事故、安全事故等B.意外事件导致暂停施工C.因发包人违约导致承包人主动暂停施工D.发包人对原设计提出变更答案:ABC9.招标投标活动应遵循的原则包括（）。

A.诚实信用原则B.公正原则C.公开原则D.公平原则答案:ABCD10.施工招标一般包括（）等。

A.特殊专业工程招标B.单项工程招标C.单位工程招标D.全部工程招标答案:ACD三、判断题 (共 10 道试题,共 40 分)11.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

工程招投标与合同管理第1套您已经通过该套作业,请参看正确答案1.某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）A、总承包B、分承包C、阶段承包D、专项承包参考答案：D您的答案：D2.国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段，下列选项不正确的是（）A、机会研究B、概算C、可行性研究D、可行性初步研究参考答案：B您的答案：B3.以鉴别投资机会（即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门，并形成项目设想）为任务是（）A、机会研究B、概算C、可行性研究D、可行性初步研究参考答案：A您的答案：A4.为了解决在初步设计阶段无法解决的某些重大或特殊项目的某些技术问题而进行的是（）A、技术设计B、施工图设计C、初步设计D、方案设计参考答案：A您的答案：A5.在世界范围内进行招标，国内外合格的投标商均可以投标，称为（）A、国内竞争性招标B、国际竞争性招标C、邀请招标D、议标参考答案：B您的答案：B6.通知所有的投标者参加揭标仪式，其他愿意参加者也不限制，当众开标，称为（）A、公开开标B、有限开标C、秘密开标D、其他开标参考答案：A您的答案：A7.投标竞争激烈，为迷惑对方，可有意泄露一点假情报，如不打算参加投标，或准备投高报价标，却在投标截止之前几个小时突然前往投标，并压低报价，从而使对手措施不及而败北，称为（）A、不平衡报价法B、多方案报价法C、突然袭击法D、低投标价夺标法参考答案：C您的答案：C8.由评标小组或评标委员会拟订评标的内容，例如工程报价、工期、主要材料消耗、施工组织设计、工程质量保证和安全措施，分项进行分析比较或调查，进行综合评议，选择其中各项条件都较优良者为中标单位，此种评标方法称为（）A、计分法B、低标价法C、协商议标法D、专家评议法参考答案：D您的答案：D9.中标人接到中标通知书后，即成为该招标工程的施工承包商，应在中标通知书发出之日起（）日内与业主签订施工合同，合同自双方签字盖章之日起成立。

工程招投标与合同管理在线作业交卷时间：一、单选题 .(分)•. 良好信誉 •. 委托丰富经验 •. 合法资格 • . 合法资格和能力得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)工程项目投标是指具有（ ）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。

•. 突然袭击法 •. 多方案报价法 •. 低投标价夺标法 • . 不平衡报价法得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。

但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（ ）。

•. 增加方案法 •. 承诺优惠条件 •. 突然调价法 • . 无利润算标法得分：知识点： 建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)•. 陪标 • . 企业自主投标（ ）是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断，再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。

但投标人要考虑降（升）价的幅度对招标人来说是否能够接受。

（ ）是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。

•. 联合体共同投标 • . 串标得分：知识点：建设工程施工投标及其工作程序答案 解析.(分)• . 措施费•. 施工组织设计 •. 人工费 • . 投标标价得分：知识点： 投标文件的编制答案 解析.(分)施工投标文件技术部分的主要内容是（ ）。

•. 多方案报价法 •. 不平衡报价法 •. 突然袭击法 • . 低投标价夺标法得分：知识点： 投标决策和报价策略答案 解析.(分)•. 突然降价法 • . 低投标价夺标法投标竞争激烈，为迷惑对方，可有意泄露一点假情报，如不打算参加投标，或准备投高报价标，却在投标截止之前几个小时突然前往投标，并压低报价，从而使对手措施不及而败北，称为（ ）。