08第8章 国际工程合同条件
- 格式:ppt
- 大小:307.50 KB
- 文档页数:54
国际工程合同国际工程合同(International Engineering Contract)一、合同双方本工程合同由以下双方缔结:(甲方):(甲方名称)地址:联系人:电话:传真:(乙方):(乙方名称)地址:联系人:电话:传真:二、合同目的和范围本合同的目的是规定甲方与乙方之间在指定工程项目上的权利、责任和义务,确保项目的顺利进行。
工程项目的范围为:(详细描述工程项目的内容,包括设计、建设、监督等方面的内容)三、工程费用和支付方式1. 工程费用总额为(具体金额)。
2. 甲方将按照以下方式支付工程款项:(详细描述每一次支付的金额和时间节点)四、工程期限和完成时间1. 工程期限为(具体起止时间)。
2. 乙方应按计划确保工程按时完成。
3. 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期,乙方应及时向甲方报告,并商定新的工期安排。
五、工程质量要求和验收标准1. 工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 在工程完成后,乙方应向甲方提交相关的工程验收文件和报告。
六、保证和责任承担1. 乙方应为工程的质量、进度和安全承担相应的责任和保证。
2. 甲方对乙方提供的设计、工程材料和设备等应负有相应的审查和监督责任。
七、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的争议,应通过友好协商解决,协商不成时,可提交至(仲裁或法院名称)进行仲裁或诉讼解决。
八、其他条款1. 甲方和乙方应相互配合,共同致力于工程的顺利进行。
2. 本合同自双方签字之日起生效,并具有法律约束力。
3. 未尽事宜,双方可另行协商并签署补充合同。
以上为甲乙双方就工程合同的基本条款,双方应遵守并履行合同的所有约定。
如有违约或争议,应按合同的规定进行处理。
双方签署本合同即表明已充分理解并接受了合同的全部内容和约定。
签署地点为甲方所在地。
国际工程承包通用合同条件一、FIDIC合同国际咨询工程师联合会是国际最具权威性的咨询工程师组织,该组织在每个国家或地区只吸收一个独立的咨询工程师协会作为团队会员。
FIDIC合同是的标准化合同,除FIDIC成员国外,一些国际性金融机构(如世界银行、亚洲开发银行等)也都要求在其贷款建设的土木工程项目实施过程中,使用FIDIC文本为基础编制的合同条件。
基本特点:1、FIDIC合同条件源于英国土木工程师协会的ICE合同,属于普通法系范畴。
要求准确地履行已签订的合同,并提供合理的索赔途径,以解决执行过程中发生的争议和纠纷。
2、突出招标投标制和监理制,以招标选择工程师为前提,以工程师为核心的管理模式3、FIDIC合同以单价合同为基础,适用于大型复杂工程项目采用单价合同的承包模式。
新的合同文本:1、《施工合同条件》适用于由业主或其他代表——工程师设计的民用或工程建设项目,主要用于单价合同,通常由工程师负责监理。
2、《工程设备和设计——建造合同条件》适用于承包商设计的电气和机械设备、民用和工程项目,主要采用总价合同。
3、《EPC/交钥匙项目合同条件》适用于以交钥匙方式提供工厂或类似设施的加工或动力设备、基础设施项目或其他类型的开发项目,采用总价合同。
承包商承担项目实施的全部责任,业主很少介入。
4、《合同简短格式》,适用于投资金额较少的建筑或工程项目,特别是较简单、或重复性的或工期较短的工程。
其中1、2、4是三个范本,都包括合同通用条件、合同专用条件、标准格式二、ICE合同ICE合同条件属于单价合同形式,同FIDIC施工合同条件一样,是以实际完成的工程量和投标书中的单价来控制工程项目的总造价的。
包括了25个内容72个条款。
三、JCT合同在英联邦国家普遍适用的。
9个类别:1、标准建筑合同的不同形式(如地方政府或私人投资、带工程量清单、不带工程量清单、带近似的工程量清单等五种形式)2、承包商带设计合同3、固定总价合同4、总包标准合同5、Intermediate form of building contract6、小型工程合同7、管理承包合同8、单价合同9、分包合同标准文本适用于采用总价合同承包的计价方式,也适用于交钥匙承包合同形式四、NEC合同具体内容:1、工程施工合同,用于业主和承包商之间的主合同2、工程施工分包合同,用于承包商和分包商之间的合同3、专业服务合同。
国际工程合同管理要求
以下是 8 条关于国际工程合同管理要求:
1. 一定要清楚合同里的每一个条款啊!就像你出门得知道路线一样,不然不就瞎走啦?比如说,在一个跨国大桥的建设工程合同中,如果没搞清楚关于材料规格的条款,结果运来了不符合要求的材料,那岂不是麻烦大了!
2. 对合同的变更可得谨慎对待呀!这可不是闹着玩的,就好比船在海上航行突然要改变方向,搞不好就翻船啦!像有个海外工厂建设项目,合同变更没处理好,导致后续一系列问题,那可真是让人头疼啊!
3. 风险分配得合理呀!总不能都让一方承担吧,那多不公平,就跟两个人抬东西,得合理分配重量嘛!还记得那个海外电站项目吗,风险分配不合理,一方差点被压垮啦!
4. 合同执行得严格呀!说好了怎么做就怎么做,不能打折扣啊!这就像遵守交通规则,你乱来不就出事儿啦?之前那个国际商场建设项目,执行不严格,最后延误了工期,损失多大呀!
5. 沟通交流多重要啊,你想想,两个人不说话怎么合作好呢?就像在国际工程合同中,各方要是不及时沟通,那不就乱套啦!比如那个石油管道铺设工程,因为沟通不畅导致好多问题都没法及时解决!
6. 合作伙伴得选好啊!这可不是能随便凑合的,就像找队友,不靠谱的能行吗?有个国外的建筑项目,选错了合作伙伴,结果一路坎坷啊!
7. 重视合同中的质量要求啊!这可是关乎工程好坏的关键呀,能马虎吗?就如同造房子,质量不行谁敢住呀!那个国际高速公路项目,对质量要求不重视,后来不得不返工,多遭罪!
8. 合同的收尾工作也不能马虎啊!别以为快结束就放松啦,就好像跑马拉松,最后几步也得认真跑完呀!要是收尾没做好,之前的努力不就白费啦!像那个海外酒店装修项目,收尾时出了纰漏,多让人遗憾啊!
我的观点结论就是:国际工程合同管理要求真的太重要啦,每一条都得认真对待,稍有疏忽都可能带来大麻烦呀!。
国际工程合同条件的作业国际工程合同通常包含以下几个关键部分:一、合同当事人信息包括甲方(业主)和乙方(承包商)的名称、地址、联系方式等基本信息。
这些信息应当准确无误,以确保合同的法律效力。
二、工程描述详细描述工程项目的性质、规模、地点、设计标准、施工要求等。
这部分内容应当清晰明确,避免因理解偏差而导致的争议。
三、合同价格与支付方式明确合同的总价、计价方式、支付条件、支付时间表等。
价格条款应当根据市场情况和项目实际进行合理设定。
四、工期与进度规定工程的开始日期、完成日期以及各个阶段的时间节点。
同时,应当明确延期责任及相应的赔偿措施。
五、质量保证与验收标准设定工程质量的标准和验收程序,包括材料、工艺、测试等方面的要求。
还应明确不合格工程的处理办法。
六、变更与索赔在工程实施过程中,可能会出现设计变更、工程量增减等情况。
合同应当规定变更的程序、索赔的条件和计算方法。
七、违约责任明确双方违反合同条款时应承担的责任,包括违约金、损害赔偿等。
八、争议解决机制设定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
同时,应当明确适用的法律和争议解决的地点。
九、保险与担保规定工程所需的保险类型、保险金额以及担保的形式和条件。
十、终止与解除条件明确合同在何种情况下可以被终止或解除,以及相应的法律后果。
十一、其他条款包括但不限于保密协议、知识产权归属、附加服务等其他必要条款。
十二、附件附上工程设计图纸、技术规范、进度计划等相关文件。
在撰写国际工程合同时,应当注意以下几点:1. 语言表达要清晰、准确,避免歧义。
2. 考虑到国际法律环境的差异,应当确保合同条款符合相关国家的法律法规。
3. 考虑到文化差异,应当尊重当地的商业习惯和实践。
4. 合同应当具有一定的灵活性,以适应项目实施过程中可能出现的变化。
国际工程常用合同条件课件 (一)国际工程常用合同条件课件是工程领域中必要的一种文献资料,它为各类工程项目合同签订提供了重要的参考标准。
接下来,本文将从以下几个方面来介绍国际工程常用合同条件课件。
一、合同条件的概念及作用合同条件是指工程合同中规定的各项条款与要求,包括双方权利、义务、责任、违约条款等。
合同条件是工程合同的核心内容,它对于规范工程项目的实施具有重要作用。
在工程项目实施过程中,合同条件不仅仅是保障双方权益的重要约定,同时也是维护社会公共利益的重要手段之一。
二、国内外合同条件的比较随着工程领域的国际化趋势,各国之间在合同条件方面的差异逐渐变得越来越小。
国际工程常用合同条件课件对各类工程项目的合同签订提供了一些通用的标准条款,如国际工程承包合同(FIDIC)、美国工程承包协会合同(AIA)、国际长期投资者理事会(CICA)等,这些合同条件在国际工程领域得到广泛应用。
相对而言,国内合同条件则较为分散,没有强制性的标准,所以在实际工程项目中需根据实际情况制定。
三、合同条件的内容国际工程常用合同条件课件通常包含以下几个方面的内容:合同签订及签证、合同价格、支付方式、工程进度计划、工程监理、工程变更和索赔、工程质量保证、技术标准、知识产权、保修期等。
在制定或签订工程合同时,应严格按照这些条款进行约定和执行,以确保项目的平稳推进和顺利完成。
四、合同条件的变更在工程项目实施过程中,由于各种原因,合同条件有时会发生变更,管控合同变更是一个需要极高谨慎和风险风控意识的工作。
变更合同条件前,应充分分析因素、评估影响、修改方案并获得签字确认,以降低后续因合同变更而带来的纠纷和追讨。
综上,国际工程常用合同条件课件在工程领域中的作用不可忽视,它为各种工程项目的合同签订提供了重要的参考依据,同时也保障了工程项目的规范实施和公共利益的维护。
国际工程承包合同国际工程承包合同一、合同背景国际工程承包合同是指由一方(承包商)根据另一方(业主)的要求,在约定的时间和质量标准下,承担设计、施工和交付等一系列工程项目的责任的合同。
合同的签订标志着双方就工程承包事宜达成共识,并遵循合同约定执行。
二、合同主体1. 承包商:[承包商名称],注册地为[注册地],住所地为[住所地]。
2. 业主:[业主名称],注册地为[注册地],住所地为[住所地]。
三、合同内容1. 工程描述:承包商将负责设计、施工和交付[工程名称],包括但不限于[详细工程描述]。
2. 工期:双方约定工期为[工期],自合同签订之日起计算。
3. 价格:合同总金额为[总金额],支付方式分期付款,具体分期付款时间和金额详见附件一。
4. 质量标准:承包商应按照国际通行的工程标准和规范进行设计、施工和交付,确保工程质量符合双方的约定。
5. 保证金:业主应在合同签订之日起的[保证金期限]向承包商支付人民币[保证金金额]作为履约保证金,用于保证承包商的履约义务。
6. 变更、索赔和解决争议:变更和索赔应按照国际工程承包合同惯例进行,并遵循国际仲裁法院的裁决。
7. 违约责任:任何一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。
同时,违约方还应支付违约金,违约金金额为合同总金额的[违约金比例]%。
8. 合同解除:若因不可抗力等原因,导致无法履行合同的,双方可协商解除合同,解除合同后双方的权益不受影响。
四、附件1. 分期付款表:详细说明了分期付款的时间和金额。
2. 规格书:详细描述了所需的材料规格和工程要求。
3. 工程图纸:具体说明了设计图纸和施工图纸。
五、合同生效和履行1. 合同的生效:合同自双方在合同上签字盖章之日起生效。
2. 履行:双方应按照合同约定的内容和时间履行各自的责任和义务,并及时解决工程中的问题和纠纷。
六、法律适用和争议解决1. 法律适用:合同的解释和适用适用[适用法律]。
国际工程合同范本法律规定国际工程合同是指在国际间进行的工程承包活动中,为了明确双方的权利、义务和责任,双方当事人依据国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,通过协商一致而签订的具有法律效力的文件。
在国际工程承包中,合同范本是一个非常重要的工具,它为双方提供了一个统一的合同框架,有助于减少合同争议和诉讼风险。
本文将简要介绍国际工程合同范本的法律规定。
一、国际工程合同范本的法律适用国际工程合同范本的法律适用通常取决于双方当事人的约定。
一般来说,双方可以选择适用国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,也可以选择适用某一国家的法律。
在国际工程承包中,常用的法律有联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)制定的《国际货物销售合同公约》(CISG)、国际商会(ICC)制定的《国际商会仲裁规则》等。
二、国际工程合同范本的主要内容国际工程合同范本的主要内容包括:定义和解释、合同双方的义务、合同价格和支付方式、工期和质量要求、违约责任、争议解决等。
以下是一些常见的合同条款:1.定义和解释:明确合同中使用的术语和定义,如“业主”、“承包商”、“工程”等。
2.合同双方的义务:包括承包商的责任、权利和义务,如按照设计和规范要求完成工程、承担施工风险等;业主的责任、权利和义务,如按时支付合同价款、提供施工场地等。
3.合同价格和支付方式:包括合同总价、价格调整、支付方式等。
4.工期和质量要求:包括工程进度、施工质量标准、验收标准等。
5.违约责任:包括违约行为的界定、违约责任的具体承担方式等。
6.争议解决:包括双方解决争议的方式、仲裁或诉讼的地点和适用法律等。
三、国际工程合同范本的法律风险管理在国际工程承包中,合同范本的法律风险管理非常重要。
双方当事人应当充分了解和评估合同范本中的法律风险,并通过协商和谈判来解决。
以下是一些建议:1.仔细研究和评估合同范本:双方当事人应当仔细研究和评估合同范本中的条款,确保合同内容符合自己的利益和需求。
国际工程常用合同条件随着全球化的加速和市场经济的不断发展,国际工程领域的竞争越来越激烈,各种形式的工程合同也越来越多样化和复杂化。
因此,制定合理并严谨的合同条件,对于确保国际工程项目的顺利实施和各方利益的保障是非常重要的。
本文将介绍国际工程常用合同条件。
1. FIDIC合同国际工程常用合同条件之一是FIDIC合同。
FIDIC是一个国际性工程顾问和建筑师联合会,这个组织由来自不同国家的多个协会组成。
FIDIC合同是这个组织所颁布的一系列工程合同条款。
此类合同已经被广泛应用于各种形式的国际工程项目中。
FIDIC合同的特点是条款比较全面、专业化,FIDIC合同也依据所适用的工程类型分为很多种,例如EPC(工程、采购、施工)合同、设计-建设合同、工程咨询合同等。
这些条款对于国际工程项目的实施、任务分配、质量控制、变更管理、索赔处理等方面都有详尽的规定。
2. 建设工程总承包合同建设工程总承包合同是在“包干制”体制下形成的一种合同模式,已被广泛应用于国内和海外的工程项目中。
这种合同模式是由工程建设一条龙服务集团引进和发扬起来的。
它具有权责明确、工程进度易掌握、质量监管机制有效、服务保证充分等优点。
建设工程总承包合同的缺点在于,建设单位将工程建设任务和工程质量管理全部委托给总承包单位进行管理,存在着一定的质量风险和变更管理上的难度。
但是,经过多年实践,这种合同模式已经发展成为一种成熟的国际工程合同方式之一。
3. BOT合同BOT合同是一种“建设-运营-转让”的模式,即由单位或机构把建设、运营和维护某个设施的权利让与有实力的企业(或机构),该企业(或机构)承诺在自己承接的整个周期内负责设备的建设、运营和维护,直至期满后将设施的所有权交还给委托单位或机构。
BOT合同是一种新型国际工程合同,它主要解决了“资金短缺、技术不成熟、设备更新不及时、管理水平落后”等问题。
另外,BOT合同还具有风险分担、超预期盈利等特点。
但是,BOT合同的签订和实施需要考虑的问题比较繁琐,涉及到土地、统筹规划、环保、城市规划、投资、技术、管理等多个领域。
国际工程合同条件的编写
一个典型的国际工程合同应包含以下几个基本部分:
1. 前言:说明合同双方的名称、地址、签约日期等基本信息;
2. 定义和术语:清晰界定合同中使用的专业术语和关键词汇;
3. 合同主体:包括工程的描述、范围、地点、标准及质量要求;
4. 价格条款:约定工程的总价、付款方式、时间及可能的调整机制;
5. 工期和进度:规定工程的起止日期、主要里程碑和进度计划;
6. 变更和调整:设定变更请求的处理流程及对合同条款的影响;
7. 质量保证和验收:明确验收标准、程序以及不合格工程的处理办法;
8. 违约责任:罗列可能发生的违约行为及其相应的法律后果;
9. 争议解决:设定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼;
10. 附加条款:根据项目特点可能需要增加的特殊约定事项;
11. 结尾:包括合同生效条件、签字盖章等法律效力相关事宜。
在编写国际工程合同时,以下几点需要特别注意:
- 语言表达需准确无误,避免使用容易引起歧义的词汇或表述;
- 应充分考虑到不同国家的法律体系和商业习惯,力求平衡各方利益;
- 对于跨国界的货币支付、税收处理、知识产权保护等问题要有明确的约定;
- 考虑到国际形势的不确定性,应设置灵活的条款以应对潜在的政治、经济风险;
- 必要时引入国际公认的标准和规范,确保工程质量得到国际认可。
为了保障合同的执行力,双方还应在合同中约定定期的沟通机制,比如定期的项目评审会议、进度报告等,确保项目的顺利进行。
同时,建立有效的文档管理制度,记录项目实施过程中的重要决策和变更,也是不可或缺的环节。
国际工程合同随着全球化的加速,国际工程合同在各国之间的交流中变得越来越普遍。
国际工程合同是确保建设项目的高质量实现、保证投资方和承包方双方利益的一种合法文件。
在国际工程合同的签订过程中,尤其要注意双方合同的内容、格式和责任规定等方面,本文将从这些方面着重阐述国际工程合同。
1.合同内容国际工程合同的内容在很大程度上决定了合同的效力和双方的权利和义务。
国际工程合同应该清晰明确,包含详尽的要求、说明、描述和规定。
国际工程的合同内容大致可分为以下几个方面:1)工程说明:工程说明应该包括工程项目的具体内容,工程量,工程质量等;2)工程要求:工程要求包括工程质量和完成时间等方面的要求;3)工程合同价款:工程合同价款是合同签订的基础,应该准确明确;4)工程变更:特殊情况下,建设项目需发生变更,国际工程合同中应该定义变更的规定;5)工期和质量:工期和质量要求是国际工程合同中最关键的规定。
工期特别是项目的完工时间要具有明确定义。
2.合同格式国际工程合同的格式不仅仅是合同签订前双方协商阶段的一个问题,也是维护合同效力的一种方法。
国际工程合同的格式应该符合国家法律法规以及双方协商达成的共识,应避免使用过于简单或者过于复杂的格式。
在国际工程合同中,同时还应该包含以下内容的合同格式:1)重要内容的加粗和颜色:尤其是工期、质量要求,合同价款等可能引起争议的方面应该特别强调。
2)单位的统一:国际工程合同中的单位应该统一,避免单位转化时产生的歧义。
3)插入文本:文本的插入应该易于阅读,便于识别。
4)常用缩写:一些常用的缩略语和缩写可以被使用在国际工程合同中慎重使用。
使用缩写有助于紧凑格式、节省时间,但可能导致出现理解上的疑惑。
3.责任规定在国际工程合同中,责任规定是保证合同实施过程有效的一个重要方面。
合同中应该明确规定责任方的责任以及对方的救济方式。
即在合同中约定当一方因任何原因违约的情况下,另一方可以采取什么方式进行救济。
责任规定应该明确指出质量问题、工期问题和付款问题等责任方的责任。
国际工程合同条件包括合同基本信息合同编号:[填写合同编号]签订日期:[填写签订日期]签订地点:[填写签订地点]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]项目名称:[填写项目名称]项目地点:[填写项目地点]合同目的本合同旨在规定甲方与乙方之间关于[项目名称]的建设、执行、管理和维护等事宜的权利、义务和责任。
双方本着平等互利的原则,经友好协商达成以下合同条件。
工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于:[详细描述工程项目的范围、具体内容、技术要求等]。
合同金额合同总金额为[填写金额],包括所有必要的材料、设备、劳务和管理费用。
工期与交付1. 工程开工日期为[具体日期],竣工日期为[具体日期]。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应根据实际情况协商调整工期。
3. 乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程,并交付给甲方。
质量保证乙方必须确保工程质量符合国际标准和甲方要求,并对工程质量负责至少[填写年限]年。
付款方式1. 预付款:甲方应在合同签订后[填写天数]天内支付总合同金额的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定的时间节点支付相应的进度款。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应在[填写天数]天内支付剩余的合同款项。
违约责任如一方违反合同条款,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
争议解决合同执行过程中出现的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
附加条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 变更和补充:合同的任何变更和补充均需以书面形式确认,并经双方授权代表签字后方可生效。
3. 法律适用:本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用[填写国家或地区]的法律。
结语本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
国际工程合同条件一、概述自本世纪40年代以来,随着国际工程承包事业的不断发展,逐步形成了国际工程施工承包常用的一些标准合同条件。
许多国家在土木工程的招标承包业务中,参考国际性的合同条件标准格式,并结合自己的具体情况,制定出本国的标准合同条件。
目前国际上常用的施工合一、概述自本世纪40年代以来,随着国际工程承包事业的不断发展,逐步形成了国际工程施工承包常用的一些标准合同条件。
许多国家在土木工程的招标承包业务中,参考国际性的合同条件标准格式,并结合自己的具体情况,制定出本国的标准合同条件。
目前国际上常用的施工合同条件主要有:国际学习工程师联合会(FIDIC)编制的各类合同条件,英国土木工程师学会的"ICE土木工程施工合同条件”,英国皇家建筑师学会的“RIBA/JCT合同条件”,美国建筑师学会的"AIA合同条件”,美国承包商总会的"AGC合同条件”,美国工程师合同文件联合会的“EJCDC合同条件”,美国联邦政府发布的"SF-23A合同条件”等;其中,以国际学习工程师联合会编制的“土木工程施工合同条件”、英国土木工程师学会的"ICE土木工程施工合同条件”和美国建筑师学会的"AIA合同条件”最为流行。
大部分国际通用的施工合同条件一般都分为两个部分:第一部分是“通用条件”;第二部分是“专用条件”。
通用条件是指对某一类工程都通用,如FIDIC《土木工程施工合同条件》对于各种类型的土木工程(如房屋建筑、工业厂房、公路、桥梁、水利、港口、铁路等)均适用。
专用条件则是针对一个具体的工程项目,根据项目所在国家和地区的法律法规的不同,根据工程项目特点和业主对合同实施的不同要求,而对通用条件进行的具体化、修改和补充。
一般在合同条件的专用条件中,有许多请性的措词范例,业主与其聘用的学习工程师有权决定采用这些措词范例或另行编制自己认为合理的措词来对通用条件进行修改和补充。
国际工程施工合同(一般条款)第一章总则第一条合同的目的及适用范围1. 根据本合同的约定,承包商同意参与指定的国际工程项目的设计、采购、建设和管理,并按照合同规定的时间、质量、安全等要求完成工程。
此合同适用于工程承包和建筑工程管理等相关合同。
2. 在本合同中,“业主”指指定的工程业主,“承包商”指完成工程建设的实体或组织,“劳务分包商”指为工程提供劳动力和技术服务的实体或组织,“供货商”指为工程提供材料、设备和设施的实体或组织。
第二条法律适用1. 本合同的订立、生效、履行和解释均适用于合同双方所在国家或者国际公认的相关国际法律。
2. 若合同双方所在的国家或者相关法律文化传统存在差异,则应以公正、公平、合理和诚实信用的原则解决争议。
第三条承包范围1. 承包商按照合同的指示,参与工程项目的建设和管理,包括但不限于工程设计、材料采购、施工、设备安装、试运行、竣工验收等环节。
2. 承包商应按照合同的要求,提供符合国际标准的工程建设方案和相关资料,确保工程完工的质量和安全。
第二章合同的订立和变更第四条合同的订立1. 业主和承包商双方应通过书面形式签订合同,并在签字前仔细阅读合同条款和附件。
2. 业主应向承包商提供详细的工程设计文件、技术规范和量化要求,以及有关承包商应具备的资质和经验等信息。
3. 承包商应向业主提供符合要求的施工方案、质量保证措施和施工计划等信息。
第五条合同的变更1. 根据工程进展的需要,业主有权对工程项目的范围、时间、成本等进行变更,但应以书面形式通知承包商,并经双方协商一致后执行。
2. 若由于业主原因导致的变更,承包商有权要求相应的调整合同价款以及工期。
3. 变更后的合同条款应在双方签字盖章后形成有效的变更合同,并对双方具有法律约束力。
第三章价格和付款方式第六条合同价款及付款方式1. 合同价款由业主和承包商双方按照约定的工程范围、工期和成本确定,并在合同中明确。
2. 付款方式为阶段性支付,根据工程进展的情况,每完成一个阶段的工作,业主应按照合同约定支付相应的款项。