建设法规经典案例题

1．2001年5月，建筑公司与公安局签订了一份预审楼建设工程承包合同：预审楼面积共668平方米，工程造价50万元，包工包料，公安局提供本材、钢材、水泥、玻璃、油毡和沥青指标。当年6月1日开工，当年10月底竣工，当年11月9日，双方对该工程交接验收。11月13日，双方进行结算：预审楼工程造价50万元，公安局院内其他修缮工程2641.92元，计502641．92元，扣除公安局供料等价款，实际结算为494543．91元。预审楼竣工后，建筑公司继续给公安局搞建筑，截至2003年底以前，又完成大小工程7项，包括监舍第一栋、监舍第二栋、六间房、武警营房、车库、厕所、监舍的走廊维修。其中前三项工程有书面合同，其它均为口头协议。公安局将上述建筑陆续投入使用。2004年5月，双方对后七项工程进行了结算：工程造价677590．38元，扣除公安局供给的各种材料折款、水电费、实际结算为647070．69元。总计建筑公司为公安局建设工程的全部工程造价，双方实际结算为641614．6元。公安局自2001年至2003年先后九次付给建筑公司工程款540117．13元。以后建筑公司又多次催付余款，双方发生争议。

问：1）本案中的口头合同应如何认定？

2）你认为本案应如何处理？

2．工程技术学院(以下简称发包方)为建设干部宿舍楼，于2000年2月10日与市建筑公司(以下简称承包方)签订一份建设工程承包合同。合同规定：建筑面积5000平方米，高六层，总造价330万元；由发包方提供建筑材料指标，负责施工技术监督及协商解决施工中的有关事项；承包方包工包料，主体工程和内外承重墙一律使用国家标准红机砖，每层有水泥经圈梁加固，2001年2月27日竣工交付验收；交付使用后，如果在6个月内发生较大质量问题，由承包方负责修复；工程费的结算，开工前付工程材料款50％，主体工程完工后付35％，余额于验收合格后全部结清；如延期竣工按建设银行盄规定，承包方赔偿延期交付的违约金。

法制的细节经典案例

全文共四篇示例，供读者参考

第一篇示例：

法制是国家的基石，是维护社会秩序、保障公民权益的重要保障。在法制建设过程中，经典案例起到了重要的作用，它们具有典型性、启迪性和教育性，为人们树立了正确的法律观念和道德观念。下面将介绍一些关于法制的细节经典案例。

1. 《三字经》案

1997年，福建省泉州市张某卖淫被抓后，当地警方在她的家中搜出《三字经》一本，民警质疑其做这种不正当生意是否与读《三字经》有关，导致执法踌躇不前。著名法学家杨虹老师发表文章指出，法律并不对读书无术有严格要求。后来，权威专家对法律无关教材的观点达成共识，这一案例成为法律层面对读书无术一事的有力撑。

2. 构建法治中国－刑法修正案（九）

九月十六日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过关于修改〈中华人民共和国刑法〉的决定，这次修正主要修改了有关《170条判处死刑缓期二年执行及以后执行》、《第四十七条对投机、倒把证券、期货市场法规等犯罪的认定和处罚》、《第二百中下条对贪污受贿、破坏市场秩序、危害社会管理秩序犯罪的处罚》以及适时放宽对缓刑犯罪者的限制等。这一修正案为构建法治中国、推动依法治国提供了有力法律支撑。

3. 新时代党的领导新思想伊朗案

2018年5月8日，伊朗驻华大使馆在泰国曼谷举行“新时代党的领导新思想”研讨会，对伊朗的民主选举以及政体运作等问题进行了深入讨论。伊朗民主制度的实践经验，为中国提供了新的参照标准。中国律师凭借对法律的深浓理解，成功护航我国新时代的法治建设。

4. 司法体制改革

2017年 司法部全面取消普通人员资格考试，放权省界的做法，真正解开了南京的瓦解之结。同时去监狱：金城奇案、时代宝贵、过渡成果、零基础待场！改革司法救援与法律援助司法楼、法 + 律备案+督察，不断加强司法责任律！

5. 电子商务法

第1篇

一、案例背景

某大型住宅小区项目，位于我国某城市，占地面积约1000亩，总建筑面积约200万平方米，总投资约50亿元。该项目由某房地产开发公司投资建设，某建筑集团有限公司承建。项目于2010年6月开工，预计2013年12月竣工。然而，在施工过程中，由于多种原因，导致工程进度延误，工程成本增加，引发了双方的纠纷。

二、索赔原因分析

1. 设计变更

在施工过程中，由于设计变更频繁，导致工程量增加，施工难度加大。具体表现为：

（1）施工图纸变更：在施工过程中，设计单位共提出50余次设计变更，涉及结构、设备、装饰等方面。

（2）设计不合理：部分设计存在不合理之处，如管道布局不合理、结构不合理等，导致施工过程中出现返工、窝工现象。

2. 地质条件变化

项目所在地地质条件复杂，地下水位较高，土质松软，给施工带来了很大困难。具体表现为：

（1）基础施工难度加大：地下水位较高，导致基础施工难度加大，工期延误。

（2）土方工程量增加：地质条件复杂，导致土方工程量增加，工期延误。

3. 施工过程中不可抗力因素

在施工过程中，遭遇了罕见的暴雨天气，导致施工现场积水严重，施工设备受损，工程进度受到影响。

4. 供应商违约

部分供应商在合同履行过程中出现违约行为，如材料供应不及时、质量不合格等，导致工程进度延误。

三、索赔处理过程

1. 索赔申请 承包商根据相关法律法规和合同约定，向业主提出索赔申请。索赔内容包括工期延误、工程成本增加、材料损失等。

2. 索赔调查

业主委托第三方机构对索赔原因进行调查，核实索赔申请的真实性。

3. 索赔谈判

双方就索赔事项进行谈判，就工期延误、工程成本增加等问题达成一致意见。

4. 索赔审批

业主根据调查结果和谈判结果，对索赔申请进行审批。

5. 索赔支付

业主按照审批结果，向承包商支付索赔款项。

四、索赔处理结果

1. 工期延误

根据调查结果，工期延误30个月。业主同意给予承包商工期顺延，并支付相应的工期延误费用。

第1篇

一、案例背景

2000年5月，辽宁省沈阳市中级人民法院对刘涌案进行了一审公开宣判，以故意杀人罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，数罪并罚，判处刘涌死刑，剥夺政治权利终身。刘涌不服，提出上诉。2001年1月，辽宁省高级人民法院依法对刘涌案进行了二审，裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。2003年5月，最高人民法院经复核，裁定核准辽宁省高级人民法院维持沈阳市中级人民法院以故意杀人罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，数罪并罚，判处刘涌死刑，剥夺政治权利终身的刑事裁定。

二、案件概述

刘涌，辽宁省沈阳市人，原沈阳中院副院长。1999年5月，刘涌因涉嫌故意杀人罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪被依法逮捕。案件审理过程中，刘涌涉嫌犯罪的事实被一一查证属实。经审理，法院认为，刘涌犯罪手段残忍，情节恶劣，后果严重，社会影响极坏，依法应予严惩。

三、案例分析

1. 故意杀人罪

刘涌在1999年5月，因个人恩怨，指使他人杀害一名无辜男子。此行为已构成故意杀人罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条之规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2. 故意伤害罪

刘涌在1999年至2000年间，多次指使他人故意伤害他人身体，致一人重伤。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

3. 聚众斗殴罪

刘涌在1999年至2000年间，多次组织、策划、指挥他人聚众斗殴，情节恶劣。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，处三年以上十年以下有期徒刑：纠集他人多次聚众斗殴的；聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成严重后果的。 4. 寻衅滋事罪