下载文档原格式
供电安装合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（安装服务提供商）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要安装供电设施，乙方具备相应的专业技术和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次供电安装事项达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括但不限于配电设备供应、安装、调试及试运行等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
二、工程范围及内容1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行供电设施的安装工作。
2. 乙方需确保所安装的供电设施质量符合相关标准，并通过验收。
3. 乙方应提供必要的安装材料、设备和技术支持。
4. 工程内容包括但不限于以下内容：配电柜（箱）安装、电缆铺设、接线、调试及试运行等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[具体金额]。
该价格包含乙方为完成本合同工程内容所需的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付XX%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的税务发票。
四、工程期限及延误1. 工程期限为本合同签订之日起XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商延长工期。
2. 如乙方未能按约定时间完成工程，应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因导致工程延误，双方应协商调整工程期限。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所供设备及安装质量符合相关标准，并承担质保责任。
2. 乙方在工程完工后应提供必要的操作、维护培训。
3. 质保期内，如设备出现质量问题，乙方应免费维修或更换。
4. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
六、安全责任及风险承担1. 乙方应确保工程施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
电气安装合同范本5、安全文明施工。
（二）合同价款。
本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：1、对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。
3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四（二）条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
高、低压配电设备托管协议委托方：地址：联系人：联系方式：受托方：地址：联系人：联系方式：甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供高、低压配电设备托管服务（〃服务〃）事宜签署本高、低压配电设备托管服务合同（“合同〃），以兹双方遵照执行。
一、服务内容甲方委托乙方对位于第二条所述地点的高、低压配电室内相关电气设备提供托管服务，主要包括以下内容：1、为委托电气设备进行日常巡视、维护和保养以保证正常运行。
2、建立托管设备技术档案，每月向用户提交《高低压配电设备维保表》3、免人工费（材料费见第四条）为委托电气设备设施进行故障检修。
4、免人工费（材料费见第四条）为委托电气设备设施进行抢修工作，重大设施安全事故除外。
5、对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设施的缺陷，免人工费（材料费由甲方提供）进行整改。
由乙方负责电力主管部门在每次安全检查中所涉及的招待费用。
6、即时向甲方反馈托管设备在运行中出现的安全隐患问题，并向甲方提供用电建议及处理方案，以保证甲方安全、可靠用电。
7、协助甲方做好各项防触电、电气火灾的安全预防工作。
8、向甲方传递最新用电政策，开展安全用电知识的培训。
9、根据甲方要求，为其代办各种用电手续。
10、根据甲方要求，为其提供最佳用电方案及最佳故障应急方案。
11、所有现场服务人员必须持证上岗。
二、服务地点与范围1、服务地点：。
2、服务范围：专变客户与供电部门产权分界点到配电房低压出线开关之间的电气设备，主要包括变压器、高低压配电柜、直流屏等。
三、服务期限双方确认，本合同服务期限为一年，双方授权代表签字并加盖公章后，于2023年10月1日到2024年9月30日止。
本合同期限届满前一个月，双方可书面协商续签本合同，未经书面续签的，本合同到期自动终止，任何一方无须对另一方进行通知。
四、费用约定协定总价，提供免人工安装费服务，设备维护过程中所产生的材料费单件（不含人工费）2000元以下由乙方负责，对高于2000元以上的材料费，经甲方确认协商后，费用由甲方承担。
附件二XXXXXXXXXX项目技术要求高低压开关柜XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月目录1. 总则2. 概述3. 供货内容4. 功能与技术要求5. 技术条件6.附件及附属装置7.备品备件及易损件8.技术文件9.验收条件及包装要求10.现场安装规定11.质量保证及售后服务12.其它附图：XXXXXXXX。
1.总则1.1 本协议提出了陕汽大同新能源专用汽车项目总装、联合、涂装车间10kV高压负荷开关柜、变压器柜、0.4kV低压固定分隔式开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本协议提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应保证提供符合本协议和有关最新国家标准的优质产品。
1.3 本协议所使用的标准与卖方所执行的标准不一致时，应按高标准执行。
1.4 要求提供设备的制造厂应获得ISO9001（2000版）资格认证，必须制造过与本协议文件相似额定值和电压等级的设备，这些设备已在与本协议文件规定的相等或更严格的工作条件下成功的运行了三年或更长的时间。
1.5 必须持有投标设备的由前“国家贸易委员会”颁发的“关于发布《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》1.6 必须持有投标设备的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证书》（CCC证书）。
1.7 必须持有投标设备的由“天津电气传动设计研究所”与“国家电控配电设备质量监督检测试中心”颁发的《型号使用证书》1.8 必须持有前国家机械部电力部分颁发的《生产许可证》。
1.9 必须持有投标设备的《型式试验的检验报告》及《产品鉴定证书》1.10提供国家电控配电设备质量监督检验中心关于投标设备（或相似设备）内部短路故障的检验报告。
1.11 根据业主方要求，为保证产品质量，买方将对本次采购的产品制造过程，进行不定期的现场监造(卖方生产车间)。
2 概述2.1 设备名称：0.4kV低压开关柜，10kV负荷开关柜，变压器柜（不含变压器本体和温控风冷系统）。
电力安装合同范本通用版5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、工程范围乙方应按照甲方的要求，承担以下电力安装工程的实施：1. 高压柜、变压器、低压柜的安装。
2. 电力线路的布线、安装及调试。
3. 照明设备的安装。
4. 其他附属设施的安装。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起生效，至验收合格日止。
2. 乙方应按照甲方要求的工期进行安装，如有特殊情况需提前通知甲方，并取得甲方同意后方可调整工期。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行安装，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的技术资料。
3. 甲方在收到乙方验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
4. 若验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至验收合格。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；工程完工并验收合格后，甲方支付工程总价的70%。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成安装，乙方应承担违约责任，支付甲方违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，支付乙方相应的滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
高低压柜技术协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方需要采购高低压柜设备，乙方具备生产和供应高低压柜设备的能力，双方经友好协商，就高低压柜的技术要求、质量标准、交付时间、售后服务等事项达成如下协议：第一条技术要求1.1 乙方应根据甲方提供的技术参数和使用需求，设计并制造符合国家标准及行业规范的高低压柜。
1.2 高低压柜的设计应满足甲方的电气系统要求，包括但不限于电压等级、电流容量、保护级别等。
1.3 乙方应保证高低压柜的电气元件均为知名品牌，且性能稳定可靠。
第二条质量标准2.1 高低压柜应符合国家及行业的相关质量标准，并通过相应的质量认证。
2.2 乙方应提供高低压柜的质量保证书，保证其在正常使用和维护条件下的使用寿命。
2.3 甲方有权对高低压柜进行质量检验，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第三条交付时间3.1 乙方应在合同签订后____天内完成高低压柜的生产，并在____天内交付甲方。
3.2 如因乙方原因导致交付延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条安装与调试4.1 乙方负责高低压柜的现场安装和调试工作，确保设备正常运行。
4.2 安装调试完成后，甲方应进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
第五条售后服务5.1 乙方应提供不少于____年的质保期，质保期内因乙方原因造成的设备故障，乙方应负责免费维修或更换。
5.2 质保期外，乙方应提供有偿维修服务，并保证配件的供应。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行本协议的，双方应协商解决。
第七条争议解决7.1 本协议在执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条协议的变更和解除8.1 本协议的任何变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
![380V低压配电柜及MCC柜技术协议--20121020[1]](https://uimg.taocdn.com/b9e6c7e0551810a6f52486f6.webp)
宁夏宝丰能源集团有限公司焦化废气回收综合利用制烯烃项目余气发电装置380V低压配电柜及MCC柜技术协议书甲方：宁夏宝丰能源集团有限公司乙方：许继电气股份有限公司2012-10-191.总则1.1一般规定1.1．1本技术协议适用于宁夏宝丰能源焦化废气回收综合利用制烯烃项目余气发电装置380V低压配电柜及MCC柜。
它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面对招标文件的响应情况。
1.1.1 卖方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。
1.1.2 买方招标购买380V低压开关柜, 卖方应提供高质量的380V低压开关柜。
这些开关柜及附件应是技术先进并经过十台50MW及以上级别机组两年以上成功运行业绩，证明是成熟可靠的产品。
使用条件应与本工程相类似或更严格。
卖方应保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。
1.1.3 卖方应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有要求和技术规定及供货范围。
由卖方提供的设备的技术规范应与本技术协议书中规定的要求相一致，卖方也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品,但必须提出详细的规范偏差。
1.1.4 本协议书正文提出了对380V低压开关柜及附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。
1.1.5 本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合国家标准GB和国际标准IEC最新版本的标准及本协议书的优质产品。
1.1.6 如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本协议书的要求。
如有异议，应在投标书中以“对协议书的意见和同协议书的差异”为标题的专门章节加以详细描述，并在“技术偏差表”中填写，否则将认为卖方完全响应本招标文件提出的要求。
1.1.7 协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准要求不一致时，应按技术条款要求高的所在标准或规范执行。
10kv配电工程合同篇一：10KV配电工程施工合同10KV配电工程施工合同合同编号：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着诚实守信、平等自愿的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地址：三、工程合同范围：四、工程建设工期：合同签订预付款到账后并施工现场具备施工条件45个工作日内达到送电条件，如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。
五、工程承包方式：1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行施工，含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。
2、实际工程施工中需要设计变更，涉及工程造价5000元（含5000元）以上，甲乙双方协商按增减工程量和预算价格办理结算。
3、现有供电方案无法实施，或因政策变化需要变更供电方案和设计图纸的，按新方案和新的设计图纸重新核定合同价值。
4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天，或因甲方原因造成工期延迟一个月及以上，市场相应材料价格涨幅大于3%时，甲方应支付乙方损失补偿金。
六、工程合同价款：工程完工后甲方依据乙方工程量清单报审，以审计部门的审计结果为最终结算依据，工程结算方式为按实结算。
七、合同价款支付方式：合同签订之日起一周内甲方预付工程合同价款元整（￥元），剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任： 1、甲方：（1）委派施工代表，负责组织和协调甲方内部与工程相关的各部门关系。
（2）负责提供必须的施工场地，为工程施工创造良好的施工环境。
（3）按期完成好未在承包合同内的配套工程，并通过验收达到合格标准。
（4）负责青苗、土地等赔偿事项。
施工涉及占用道路或公共绿化用地由甲方负责协调政府部门办理相关手续。
（5）监督施工过程中的质量，参与工程竣工验收工作。
（6）认真履行本合同条款，及时支付合同工程款。
2、乙方：(1) 根据国家、部颁标准、相关技术和本工程设计要求，按照合同承包范围及技术协议要求保质、保量地完成工作。
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目10kV变配电工程1.2 工程地点：XXXX项目施工现场1.3 工程规模：本工程包括10kV变压器2台，高压柜4台，低压柜8台，电缆敷设约XX公里，以及其他相关配套设施。
1.4 工程质量：符合国家现行电力行业标准和规定，达到优良工程标准。
1.5 工程期限：自合同签订之日起XX日内完成。
二、合同双方2.1 甲方（发包方）：2.2 乙方（承包方）：三、合同内容3.1 乙方承担本工程的施工任务，包括设备安装、电缆敷设、接线调试等全部工作。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证施工安全，遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。
3.5 乙方应承担工程的一切税费、保险和其他相关费用。
3.6 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
四、合同价格4.1 双方按照附件一《工程量清单》和附件二《价格清单》确定工程总价款为XX元整（大写：人民币XX元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：五、合同履行5.1 双方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和质量验收报告。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。
5.4 双方应遵守合同约定的保密条款，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
6.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或者赔偿相应的损失。
6.3 甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
编号：__________高低压配电柜设备采购与安装合同第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日高低压配电柜设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同设备定义第二条设备采购2.1 设备清单2.1.1 设备名称2.1.2 设备型号2.1.3 设备数量2.2 设备质量标准2.3 设备交付时间及地点2.4 设备价格及支付方式第三条设备安装3.1 安装范围及要求3.2 安装时间及进度3.3 安装人员资质3.4 乙方提供安装工具及材料第四条质量保证4.1 设备质量保证期限4.2 乙方对设备的质量承诺4.3 质量问题的处理方式第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 售后服务响应时间5.3 售后服务联系方式第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同的变更程序第七条合同的解除与终止7.1 合同解除的条件7.2 合同终止的条件第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 双方协商解决9.2 向有关政府部门申请调解或仲裁9.3 向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1 双方对合同内容的保密义务10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式第十二条其他约定12.1 合同的签订地点和时间12.2 合同的附件第十三条签约代表13.1 甲方签约代表13.2 乙方签约代表第十四条合同生效条件14.1 合同的生效时间14.2 合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：____________，地址：____________。
电力安装工程补充协议宜宾XX外桃源度假酒店维修改造项目高低压配电设备搬迁、改造工程协议甲方：宜宾市XX公司乙方：XX公司根据世外桃源度假酒店维修改造工程工期极为紧张的实际情况，经双方充分协商一致，在项目施工主合同的基础上，特就高低压配电设备搬迁、改造工程签订本补充协议，以共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：宜宾XX源度假酒店高低压配电设备搬迁、改造工程二、工程地点：宜宾XX源度假酒店三、承包工程项目内容：（以甲方提供的全套施工蓝图为准）新建变压器房及电缆沟设备基础、接地网（不含配电房屋顶加固）高压柜安装KYN-287面电力变压器安装SCB10-1600kVA2台低压母线桥安装19米低压配电柜安装GLK-0423面直流屏1面馈线屏1面高压电缆敷设4条高压电缆头制安，8个二次控制电缆敷设制作安装系统调试及耐压试验竣工资料说明：1、原配电室（位于地下一层），搬迁至地面新建10KV配电室。
保留原配电室电缆，改接至新建配电室低压出线柜。
新安装高压开关柜、低压开关柜、变压器等变配电装置。
2、员工箱变800KVA位置不变，待新建高压配电柜达到运行条件后，800KVA员工箱变电源电缆接入新建10KV高压配电柜（AH7）供电。
3、为了保证酒店正常营业用电现由3T变压器临时供电，待新建配电室：1T、2T变压器及高压柜（AH4、AH5）低压柜接入高低压电缆后能保证正常运行，满足酒店正常营业用电要求后。
再对已有3T变压器搬迁至新建配电室接入10KV 高压柜（AH6）供电，原有3T变压器低压电缆改接至新建3T变压器低压配电柜。
4、乙方不能因临时用电切换，施工中间验收等事宜而导致长时间停电；乙方须提前作出详细的操作计划，经甲方和业主方同意后，在甲方和业主方配合下实施，涉及高压部分由乙方报供电公司妥善解决停电时间。
四、工程造价及付款方式：因本工程为应急工程，付款方式按下列方式约定，本协议工程范围内暂估价人民币：（大写）贰佰肆拾壹万元整（￥：.00元正），签署协议后甲方预借给乙方该工程暂估价的30%，即人民币（大写）柒拾万元整；所有高低压配电设备验收通电后再给付乙方该工程暂估价的30%，即人民币（大写）柒拾万元整，余款待竣工验收合格并经宜宾市级审计单位进行决算审计后按实给付至95%，剩余5%作为质保金，质保期一年届满后给付。
2×15mw燃气发电项目高低压开关柜成套设备订货技术协议总则依据双方意向，发电项目2×15MW煤气发电项目高低压开关柜设备及附属设备订货事宜，经买卖双方友好协商，买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。
除合同有关条款外，经双方授权代表进一步协商及明确，对设备技术方面确定如下协议：1）.本技术协议适用于发电工程2×15MW煤气发电项目高低压开关柜设备及附属设备。
对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。
2）买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准，均满足其要求。
3）．出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。
有矛盾时，按较高标准执行。
4）．合同签定后按本技术协议的要求，出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方，由买受方确认。
气象、地质条件河北省唐山迁安市一.设计、制造标准：1）高压遵循的主要标准GB3906-91 3-35KV交流金属封闭开关设备GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件IEC298：1990 交流金属封闭开关设备和控制设备GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》GB2706-1989 《交流高压电气动、热稳定试验方法》GB3309-1989 《高压开关设备常温下的机械试验》GB7354-87 《局部放电也测量》GB311.1-1997 《高压输电设备的绝缘配合》GB/T 16927-1997 《高压试验技术》GB1207-1997 《电压互感器》GB1208-1997 《电流互感器》DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》DL/T617-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T 618-1997 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接实验规程》DL/T 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》DL/T486-2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》DL/T615-1997 《交流高压断路器参数选用导则》DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL//T403-2000 《12～40.5kV 户内高压真空断路器订货技术条件》IEC60060 《高压试验技术》IEC60044-1 《电流互感器》IEC60044-2 《电压互感器》IEC600270 《局部放电测量》《标准电力设备交接和预防性试验规程》2000 版。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX高低压柜定制采购及售后服务协议本合同目录一览第一条定义与术语1.1 高低压柜1.2 定制采购1.3 售后服务1.4 甲方1.5 乙方第二条定制采购内容2.1 乙方根据甲方的需求，提供高低压柜的定制设计与制造。
2.2 定制采购的具体内容包括但不限于：柜体结构、开关设备、保护装置等。
第三条技术规格与要求3.1 乙方应按照甲方的技术规格书要求进行高低压柜的定制制造。
3.2 乙方应确保定制的高低压柜符合国家相关标准和规定。
第四条交货期限与地点4.1 乙方应按照甲方的要求，在约定时间内完成高低压柜的制造。
4.2 乙方应在交货期限内，将高低压柜运输至甲方指定的地点。
第五条质量保证5.1 乙方应对定制的高低压柜的质量负责，确保其正常运行。
5.2 乙方应提供相应的质保服务，包括设备维修、更换故障部件等。
第六条售后服务6.1 乙方应提供完整的产品使用培训和技术支持。
6.2 乙方应在接到甲方报修通知后，及时响应并解决设备故障。
第七条价格与支付7.1 双方应按照约定的价格进行高低压柜的定制采购。
7.2 甲方应在乙方提交合格发票后，按照约定的付款方式支付合同款项。
第八条变更与解除8.1 双方经协商一致，可以对合同内容进行变更或解除。
8.2 变更或解除合同应签订书面协议，并经双方盖章生效。
第九条违约责任9.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
9.2 违约方的赔偿金额应根据实际情况确定，并承担因此产生的相关费用。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条合同的成立与生效11.1 本合同自双方签字盖章之日起成立。
11.2 本合同自乙方按照约定完成高低压柜制造并交付给甲方之日起生效。
第十二条合同的期限12.1 本合同的有效期限为自合同生效之日起至合同约定的全部义务履行完毕之日止。
电力工程建设合同书发包人（甲方）：（以下简称甲方）承包人（乙方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、由乙方负责甲方嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及嘉园电力设计施工图）工程安装，及供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。
二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。
其详细材料见工程预算表。
所有材料及设备必须符合国家有关标准的合格产品三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。
由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。
四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。
五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。
工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。
六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。
七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规范，确保施工人员自身和他人的安全，一切安全责任由乙方负责，甲方概不负责，所有材料及设备均由乙方自行负责保管，甲方概不负责。
高低压配电设备及安装工程合同合同编号：(工程名称：滁州鼎盛鑫城小区开闭所安装工程建设单位：滁州市鼎盛鑫城房地产开发有限公司施工单位：签订时间：年月日@…高低压配电设备及安装工程合同发包方：滁州市鼎盛鑫城房地产开发有限公司（以下简称甲方）(承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：滁州鼎盛鑫城小区开闭所高低压配电工程。
2、工程地点：滁州市丰乐大道与天长西路交口鼎盛鑫城工地。
3、工程规模：各种高低压柜41台、变压器10台。
第二条：工程承包范围1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。
！2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。
3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。
4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。
5、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。
6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。
7、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。
8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。
9、与集中抄表系统的接口，应符合滁州市供电部门直抄要求。
[以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。
第三条、设备品牌及元器件选用1、干式变压器采用。
2、高压柜采用。
3、低压进线、联络开关采用。
4、塑壳开关采用采用。
5、电容器采用。
、6、补偿器采用。
7、低压柜体及结构件采用。
8、电缆采用。
9、母线槽采用。
10、二次元件采用。
11、。
12、。
第四条：工程合同价款》1、本工程采用（□总价包干□综合单价包干）的方式承包，合同（□包干总价□暂定总价）为人民币：元（大写：）。
2、合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的，视为已包含在工程总价之中，结算不作调整，所须全部费用及责任均由乙方承担。
3、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算，本合同中已有适用于变更工程的价格，按本合同已有的价格（投标总价下浮%的价格即为合同总价）变更合同价款；本合同中有类似变更工程价格的，参照本合同已有的价格变更合同价款；本合同中没有适用于/类似变更工程的价格，按照双方确认的价格计价。
5、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
第五条：承包方式1、本工程采用总价包干的方式承包，即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此一起的一切损失。
，第六条：合同文件的组成1、本合同2、工程招标文件3、施工图纸/施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）4、乙方投标提交的投标书。
第七条：工程工期及交付成果1、本工程工期定为个日历天。
2、计划开工日期：年月日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。
*3、工程竣工交付成果为：工程范围的安装调试完成并正式通电（正式通电日为工程竣工日）。
第八条：质量合格要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。
第九条：工程价款的支付与结算1、本合同签订后14天内，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款。
2、施工图纸通过供电部门认可，主材及设备(高低压配电柜、变压器、发电机组等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后14天内付合同总价的%。
3、在工程安装完毕后14天内，支付合同总价的%。
4、正常供电并取得竣工验收合格证后，14天内支付合同价款的%。
'5、技术资料移交后，甲乙双方办理结算，结算完毕后14天内付合同价款的%。
6、剩余%工程款作为质保金，待保修期满后10天内付清。
7、本工程施工配合费为合同总价的%，即人民币元(大写人民币：)，由甲方统一扣除支付给土建总承包方。
8、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额（即含结算总价%的总承包施工配合费发票）。
第十条：材料、设备供应1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供货物须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场材料和设备必须是在本合同中甲方指定的品牌，若乙方要更改材料品牌需事先书面报告，并得到工程监理或甲方的书面同意后方能组织材料、设备进场，否则监理或甲方有权制止，并要求乙方退回全部材材料和设备。
%4、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十一条：设计变更及工程结算1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
2、施工设计修改变更单必须经甲方董事长签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目利益相关方各一份，作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方董事长签字的变更，甲方均不予以认可。
3、乙方的投标书作为双方确定变更合同价款的依据，因变更造成的工程量增加或减少，双方据实调整，单价根据乙方投标书中相应单价并下浮%后执行。
4、工程竣工验收报告经甲方书面认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第十二条：双方责任与义务一、甲方责任及义务—1、签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的技术资料，并协助乙方办理报建、报装的相关资料。
2、为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电用水接口，由乙方自行装表计量，装好表后通知甲方抄底数，施工中所发生的费用由乙方承担。
3、派驻地施工现场的监理工程师或工程师代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系。
对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。
4、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款，配合乙方办好结算工作，及时结算工程财务和工程尾款。
5、协助乙方办理本工程涉及道路设施开挖等工作。
6、委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务1、乙方应向甲方提交施工图纸肆套，并同时提供施工图电子文档。
…2、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交甲方。
3、乙方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及甲方现场工程师检验。
4、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）、国家现行《施工及技术验收规范》组织施工，并按甲方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。
5、乙方在施工现场必须任命一名驻工地的项目经理，一名专业的工程师及一名技术员负责（须持有有效上岗证），并向监理工程师和建设单位提供上述人员职务名单及资质证、上岗证复印件，及其现场施工人员的联系电话。
6、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收合格之前，乙方负责对已完成工程的保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。
7、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护，施工期间如果发生安全事故由乙方自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。
8、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。
9、办好竣工验收后14日内交三套完整的竣工资料给甲方，并负责甲方使用人员的培训工作。
、10、乙方与其他投标单位串通作弊、多头挂靠、以不正当手段取得本合同项下工程的，甲方可随时终止合同，没收乙方的履约保证金，乙方已完成的工程按相关法律规定处理，造成甲方经济损失的，应承担赔偿责任；本合同项下工程已经完工的，按相关法律规定处理，同时乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，造成甲方经济损的，乙方还要负责赔偿。
乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益，一经查实，甲方可按照给付金额5倍追究乙方经济责任，造成本工程质量问题及甲方其他损失的，乙方并应负责赔偿。
11、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。
12、乙方应按本合同约定办理报批、报建手续，或无条件配合甲方办理施工、验收、备案等手续。
乙方违反本条约定的，应承担甲方由此产生的直接和间接经济损失，甲方并有权解除本合同。
13、在施工期间，应服从总承包方及甲方的管理。
第十三条：工程保修1、本工程整体保修期为年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。
2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造成的工程质量问题均由乙方负责无偿维修。
￥3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。
若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。
4、在保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方在接到甲方报障电话或书面通知后，两个工作日内派人修理。
若发生紧急抢修事故，乙方接到事故电话通知后，立即赶往事故现场抢修。
乙方逾期进行维修的，甲方可自行或委托第三方维修，维修费用从乙方的保修金中扣除，不足部分，有权向乙方追偿。
5、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
第十四条：违约责任一、甲方违约责任（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。
（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责，并赔偿乙方的经济损失。
