工程款抵房款管理办法及协议
- 格式:doc
- 大小:34.00 KB
- 文档页数:3
甲方(开发商):____________________乙方(施工单位):____________________丙方(购房者):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就工程款抵房款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目甲方:____________________4. 项目乙方:____________________二、工程款抵房款的基本情况1. 甲方应向乙方支付工程款人民币______元整(大写:______元整)。
2. 乙方同意将上述工程款的一部分用于抵顶购房者丙方的房款。
三、工程款抵房款的具体内容1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款,乙方在收到工程款后,应向丙方出具相应的房款抵顶凭证。
2. 丙方同意以甲方支付的工程款人民币______元整(大写:______元整)抵顶其应支付的房款。
3. 丙方应在收到房款抵顶凭证后,将上述抵顶的房款支付给甲方。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的_____%。
2. 若乙方未按照合同约定出具房款抵顶凭证,应向丙方支付违约金,违约金为应抵顶房款总额的_____%。
3. 若丙方未按照合同约定支付房款,应向甲方支付违约金,违约金为应支付房款总额的_____%。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自各方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由甲乙丙三方另行协商解决。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________丙方(盖章):____________________签订日期:____________________注:本协议未尽事宜,可由甲乙丙三方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
工程款抵房款协议(精选)1. 背景在房地产交易中,一般情况下,购房者需要向开发商支付一定的工程款来支持开发商进行房屋的建设、装修和改造。
为了方便购房者支付工程款,有时候双方会达成工程款抵房款协议,在购房者支付工程款的同时,开发商可以将相应的金额抵扣于购房者尚未支付的房款中。
本文档将详细介绍工程款抵房款协议的内容和要求,以帮助购房者和开发商更好地达成协议。
2. 协议内容2.1 工程款支付方式购房者同意以合同规定的方式向开发商支付工程款。
工程款的支付方式可以包括一次性支付、分期支付等。
支付方式应在协议中明确指定,以避免后续的争议和纠纷。
2.2 工程款的抵扣方式开发商同意将购房者支付的工程款抵扣于购房者尚未支付的房款中。
具体的抵扣方式可以有多种选择,例如按比例抵扣、按金额抵扣等。
双方应在协议中明确约定抵扣方式,以确保双方权益的平衡。
2.3 工程款支付和抵扣的时间节点双方应当在协议中明确约定工程款的支付时间和抵扣时间。
购房者应在约定的支付时间内支付全部或部分工程款,开发商则应在约定的抵扣时间内将工程款抵扣于房款中。
双方应及时履行各自的支付和抵扣义务,以确保交易的顺利进行。
2.4 定金和违约责任购房者同意在签署协议时支付定金作为对购房意向的确认。
若购房者未按合同约定支付工程款或不按时支付工程款,视为购房者违约。
对于购房者的违约行为,开发商有权依法采取相应措施,包括解除合同、扣除定金等。
双方应在协议中明确约定违约责任和后果。
2.5 异议处理对于工程款支付和抵扣过程中产生的任何异议,双方应当通过友好协商的方式解决。
如果协商不成,双方可以选择依法解决争议。
双方应在协议中约定仲裁或诉讼的地点和方式,以确保争议的公正解决。
3. 其他注意事项3.1 合同的解释和附加条款双方应在协议中约定合同解释的方式和原则。
同时,双方还可以根据具体情况添加附加条款,以更好地保护双方权益。
附加条款应在协议中明确列出,并经过双方共同签字确认。
工程款抵房款协议书1. 背景介绍本协议书是由甲方(施工方)和乙方(购房方)就工程款抵扣房款事宜进行约定和规定的协议。
甲乙双方均同意按照条款履行相关义务。
2. 协议内容2.1 工程款抵房款金额甲方同意将工程款抵扣乙方购房款的部分金额,具体金额为:¥X。
2.2 工程款抵扣方式2.2.1 甲方应在乙方支付购房款的前提下,按照比例抵扣工程款:第一阶段:工程款总金额的30%抵扣乙方购房款。
第二阶段:工程款总金额的40%抵扣乙方购房款。
第三阶段:工程款总金额的30%抵扣乙方购房款。
2.2.2 甲方和乙方共同确认该工程款抵扣房款方式,并同意按照阶段划分进行支付和抵扣。
2.3 工程款支付要求2.3.1 乙方同意在甲方工程款支付的前提下,按照时间节点支付购房款:第一阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的30%。
第二阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的40%。
第三阶段:按照购房合同约定时间支付购房款的30%。
2.3.2 乙方应通过银行转账或其他双方协商认可的方式,按照阶段划分的时间节点支付购房款。
2.4 违约责任2.4.1 若甲方未按照协议约定将工程款抵扣到乙方购房款中,甲方应承担违约责任,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
2.4.2 若乙方未按照协议约定时间节点支付购房款,乙方应承担违约责任,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
2.5 其他约定2.5.1 本协议中未涉及的事项,应遵循双方签署的购房合同及相关法律法规。
2.5.2 本协议一经签字盖章生效,并与购房合同具有同等法律效力。
3. 争议解决方式乙方与甲方发生的一切争议应本着友好协商解决的原则。
如协商无果,应提交相关争议给相关仲裁机构进行仲裁,并接受仲裁裁决。
4. 协议生效及变更本协议经甲方和乙方共同订立,各方在协商一致后签字盖章生效。
对于本协议的任何修改和补充,需经双方书面协商并签署补充协议后方可生效。
5. 协议终止本协议终止的情况包括但不限于:双方达成新的协议终止本协议。
工程款抵房款三方协议书协议编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________丙方:_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就工程款抵房款事宜达成如下协议:第一条协议目的a. 本协议的目的在于明确甲、乙、丙三方在工程款抵房款过程中的权利和义务,以保护各方合法权益。
b. 通过本协议的签署,甲、乙、丙三方同意在特定条件下将工程款转化为房款抵扣。
c. 本协议的内容一经签署,具有法律约束力,各方须严格履行。
第二条各方责任a. 甲方负责提供符合要求的工程项目,并保证工程质量及进度。
① 甲方需在协议签署后及时启动工程。
② 工程中出现的质量问题由甲方负责整改,费用自负。
③ 甲方需定期向乙方、丙方报告工程进展情况。
b. 乙方负责向甲方支付工程款,并在工程完成后依据协议抵扣相应的房款。
① 乙方应按照协议约定的支付时间表向甲方支付款项。
② 乙方需保留支付凭证,以便后续抵扣使用。
③ 乙方对工程质量如有异议,应及时通知甲方。
c. 丙方作为监督方,负责协调甲、乙双方的关系,确保协议顺利实施。
① 丙方需定期对工程进行现场检查,确保按约定执行。
② 丙方应维护甲、乙双方的合法权益,如发生纠纷,及时介入协调。
③ 丙方应保持与甲、乙双方的良好沟通,及时反馈相关信息。
第三条抵扣条款a. 在工程竣工验收合格后,乙方有权按约定抵扣相应的房款。
① 抵扣金额应基于实际支付的工程款项及双方协商确定的比例。
② 甲方需提供相关工程款支付的凭证,作为抵扣的依据。
③ 双方应共同确认抵扣金额,并在验收合格后书面确认。
b. 如果乙方未按照协议约定支付工程款,则甲方有权拒绝抵扣。
① 乙方如未支付,甲方需提前通知乙方,并给予合理的补救期限。
② 若乙方未在限期内支付,甲方可采取法律手段维护其权益。
工程款抵房款协议书范本甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方与乙方之间存在某项工程合同,甲方尚欠乙方工程款人民币XX元(以下简称“工程款”),甲方拥有位于XX市XX区XX街道XX号的房产(以下简称“房产”)可用于抵偿部分工程款。
经甲乙双方友好协商,就甲方以房产抵偿乙方工程款事项达成如下协议:一、工程款抵房款金额及方式1.1 甲方同意以房产抵偿所欠乙方的工程款人民币XX元。
1.2 抵偿方式为甲方将房产过户至乙方名下,房产价值与工程款金额相等。
1.3 甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内,将房产过户至乙方名下。
二、房产有关状况2.1 房产位于XX市XX区XX街道XX号,建筑面积为XX平方米,房屋所有权证号为XX。
2.2 房产的过户费用及相关税费由甲方承担。
2.3 房产过户后,乙方拥有房产的所有权,并负责房产的后续管理和维护。
三、工程款的支付及用途3.1 甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内,向乙方支付工程款人民币XX元。
3.2 乙方收到工程款后,应将房产过户至甲方名下。
3.3 工程款支付后,乙方不再向甲方追讨剩余工程款。
四、其他约定4.1 本协议签订后,甲方不得以任何理由和方式要求乙方返还房产。
4.2 甲方应保证房产的权属清晰,无任何抵押、查封等权利瑕疵。
如因甲方原因导致房产无法过户或产生纠纷,甲方应承担全部责任。
4.3 本协议签订后,甲乙双方应遵守协议约定,履行各自的权利和义务。
五、争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。
5.2 如协商不成,任何一方均有权向XX市中级人民法院提起诉讼。
六、协议的生效、修改和解除6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:(注:本协议范本仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。
)。
工程款抵房款协议一、协议背景为了明确双方在工程款抵房款方面的权益和义务,确保双方的合作顺利进行,特制定本工程款抵房款协议(以下简称“协议”)。
二、协议内容1. 工程款抵房款方式双方同意采用工程款抵房款的方式进行交易。
具体而言,乙方(购房方)将购房款项的一部分作为工程款支付给甲方(开发商),作为工程款支付的部分将抵扣乙方购房款的最终金额。
工程款抵房款的比例和金额将在后续协商确定。
2. 工程款支付方式乙方同意按照甲方的要求,在工程款抵房款协议生效后的指定时间内支付工程款。
工程款支付可以通过银行转账、支票等方式进行,具体支付方式双方将在协议生效后另行商定。
3. 工程款抵扣方式甲方同意在乙方支付工程款后,将相应的工程款金额抵扣乙方的购房款项。
抵扣方式可以是直接减免乙方购房款的金额,也可以是在最终结算时进行抵扣。
具体抵扣方式将在后续协商确定。
4. 工程款支付证明甲方同意在乙方支付工程款后,提供相应的工程款支付证明,包括但不限于银行转账凭证、支票复印件等。
乙方有权要求甲方提供相关证明文件,以确保工程款的支付合法有效。
5. 工程款支付延迟和违约责任如果乙方未按照协议约定的时间和方式支付工程款,甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他法律手段维护自身权益。
同时,乙方应承担由于工程款支付延迟所导致的一切损失和责任。
6. 协议变更和解除如需对本协议进行任何变更,双方应以书面形式达成一致意见,并签订书面协议。
双方一致同意解除本协议的,应提前书面通知对方,并经双方协商确定解除协议的具体事项。
7. 法律适用和争议解决本协议的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国的法律。
双方如就本协议的解释和执行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院解决。
三、协议生效与效力本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项1. 本协议的附件为不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
工程款抵房款协议甲方(债权方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________乙方(债务方):______________公司地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方以工程款抵扣房款事宜达成以下协议:一、债权债务情况甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了关于XXXX项目的施工合同,合同金额为人民币XX元(以下简称“原始合同”)。
乙方因资金原因,未能按照约定支付工程款。
二、抵房情况1. 乙方同意将其名下的一套房屋(以下简称“抵债房屋”)用于抵扣部分工程款。
抵债房屋的具体情况如下:(1)房屋坐落位置:______________________(2)房屋面积:_____________________________(3)房屋产权证号:_______________________(4)房屋用途:_____________________________2. 抵债房屋的具体抵扣金额为人民币XX元(以下简称“抵扣金额”),抵扣金额与甲方应支付的工程款相抵消。
3. 甲方在签订本协议后,应按照抵债房屋的交易流程,办理相关手续,确保抵债房屋的合法过户至甲方名下。
三、债权债务的解除与确认1. 甲乙双方确认,经过抵债房屋的抵扣,乙方不再对甲方享有原始合同的债权。
2. 甲方应将抵债房屋的购房发票、房屋产权证等相关手续交还给乙方,并协助办理过户手续。
3. 甲乙双方确认,本协议签订后,双方之间的债权债务关系已经全部解除,不再存在任何纠纷。
工程款抵房款协议(精选)
本协议是由甲方(工程承包商)和乙方(购房者)订立,双方约定如下:
一、工程款抵房款方式
甲方在工程施工过程中,如果需要资金支持,可以从工程款中提取一部分金额,作为抵扣房款使用。
具体抵扣金额和期限双方协商确定。
二、甲方责任
1. 甲方有义务按时按质完成工程,并确保工程符合相关法律法规及乙方的要求。
2. 甲方必须提前通知乙方需要抵扣房款的金额和期限,并提供相关证明文件。
3. 如因甲方原因导致工程延期或质量问题,甲方应负责赔偿乙方的损失。
4. 甲方应保证工程款抵扣房款的金额不超过相关法律法规规定的限额。
三、乙方责任
1. 乙方应按时付清剩余的房款,并配合甲方按期抵扣工程款。
2. 乙方应按照约定的期限接受甲方检查工程质量,并确认抵扣工程款的金额。
四、协议终止条件
1. 工程完工后,双方应及时结算所有款项,并解除本协议。
2. 若甲方违反协议约定,导致工程无法如期完成,乙方有权提前解除本协议,并要求甲方返还抵扣的工程款。
3. 若乙方违反协议约定,未按时支付剩余房款,甲方有权提前解除本协议,并要求乙方按约定的金额返还工程款。
五、附加条款
1. 本协议生效后,双方应签订详细的工程款抵房款的补充协议,明确具体的抵扣金额和期限。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份有效。
3. 本协议未尽事宜,依照相关法律法规处理。
本协议经双方签字后生效,并对双方具有约束力。
甲方(工程承包商):
签字:_________________
乙方(购房者):
签字:_________________。
工程款抵房款协议书本协议由甲方(以下简称“开发商”)和乙方(以下简称“购房人”)共同签订。
双方经友好协商,就工程款抵房款事宜达成如下协议:一、协议目的为了确保工程款的支付并保障购房人的权益,双方达成本协议,明确双方之间的权责关系。
二、工程款抵房款的原则1. 工程款抵房款是指购房人向开发商支付工程款并抵扣已支付部分的房款。
2. 工程款抵房款的金额不得超过购房人已支付的房款金额。
3. 工程款抵房款的支付应按照购房合同约定的时间、金额和方式进行。
三、工程款抵房款的支付方式1. 购房人应在购房合同约定的时间内支付工程款。
2. 购房人可以选择将已支付的房款用于抵扣工程款,但不得超过已支付房款的金额。
3. 工程款的支付方式可以是银行转账、现金支付或其他双方约定的方式。
四、工程款抵房款的确认1. 购房人在支付工程款时应向开发商提供相关支付证明,如银行转账凭证、收据等。
2. 开发商应及时核实购房人的工程款支付情况,并在购房人已支付的房款金额基础上抵扣相应的工程款。
3. 双方应保留好支付证明和相关文件的复印件作为备案。
五、争议解决本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决。
如协商不果,可向相关法律机构寻求解决办法。
六、协议生效本协议自双方签订之日起生效,有效期为购房人支付完工程款并抵扣相应房款之日止。
七、其他条款本协议经双方确认后,成为购房合同的重要组成部分,具有法律效力。
未尽事宜,双方可另行协商并达成书面补充协议。
本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
签订地点:________________ 签订日期:________________开发商(甲方):________________购房人(乙方):________________盖章:________________。
工程款抵房款协议(精选)本工程款抵房款协议(简称“协议”)由甲方(房屋买方)和乙方(房屋开发商)签订,双方本着平等自愿的原则,就房屋买卖交易中的工程款抵房款问题达成如下协议:一、协议背景甲方拟购买乙方开发的房屋,并根据购房合同中的约定,在房屋交付前需要支付工程款。
为满足甲方的需求,乙方同意在合同履行期间,根据双方约定的方式和时间,部分抵扣已支付的工程款作为房款。
二、协议内容1.工程款抵房款金额乙方同意按照购房合同中的约定,将甲方已支付的工程款部分或全部抵扣为房款。
具体抵扣金额以购房合同为准。
2.抵扣时间和方式乙方同意在购房合同约定的交房日期前,将已支付的工程款抵扣为房款。
抵扣方式可以选择一次性抵扣或分期抵扣。
–一次性抵扣:乙方将已支付的工程款一次性抵扣为房款,在交房日期时,甲方只需支付剩余的房款。
–分期抵扣:乙方同意按照约定的时间和比例,将已支付的工程款分期抵扣为房款。
具体的分期抵扣方式和时间由双方协商确定,并在本协议中明确写明。
3.支付方式甲方同意按照购房合同中约定的支付方式,将购房款支付给乙方。
如果工程款抵扣不足以支付全部房款,甲方应按时支付剩余的房款。
4.违约责任如果甲方发生逾期支付或拒绝支付剩余房款等违约情况,乙方有权终止本协议并要求甲方支付违约金。
5.其他双方在本协议中没有规定的事项,可以通过书面协议进行约定。
三、法律效力本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
协议自双方签字之日起生效。
甲方:__________________乙方:__________________签订日期:__________________四、附则1.本协议未尽事宜,由双方共同协商解决。
2.本协议修改、补充或终止,需经双方书面协商一致,并采用书面形式生效。
3.本协议的件、复印件等与原件具有同等的法律效力。
4.本协议中的各项标题仅供方便阅读,不具有法律效力。
根据上述内容,甲方和乙方签署本工程款抵房款协议,以示双方的一致意愿。
工程款(材料款)置换房产暂行管理办法
第一章总则
第一条为了规范工程款(材料款)置换房产(以下简称房抵款)的操作程序,明确房抵款过程中的职责权限,强化房抵款的管理,降低资金运作成本,特制定本办法。
第二条本办法适用于xx房地产有限公司下属xx项目。
第二章范围
第三条用以置换的房源指:存量商品房,具体如下:
一、存量商品房:指在项目竣工验收交付使用之日后未售出的商品房及xx地块在建商品房(包含xx楼车位及储藏间,不含商业)。
二、具体房源需双方进一步协商。
第三章原则
第四条以房抵款的房源销售不得影响项目商品房正常销售,具体价格双方协商拟定。
第五条以房抵款须签订书面协议,协议中须附房源清单,明确抵款总金额、房源、单价、面积、置换时间、以房抵款相关约定及法律事宜。
第六条在办理以房抵款时,须对方单位或个人提供正规发票后方可办理。
第四章程序
第七条工程施工单位或材料供应商在确定以房抵款的情况下向我司提
出申请,同时出具《工程款(材料款)置换房产申请函》。
第八条各公司在签订工程及各类合同后,办理以房抵款手续时,要依据在建工程完成产值及竣工项目工程结算值及合同应付未付款。
经办部门要填制《工程款(材料款)置换房产审批表》,审批表中要列明以房抵款的相关内容(审批表见附件一)。
第九条以工程款(材料款)置换房产审批程序如下:
第十条公司依据以房抵款单位或个人提出的申请,对《工程款(材料款)置换房产审批表》进行审批。
审批完毕后,以房抵款单位或个人办理置换房产时要开具工程款发票。
第十一条因抵款单位或个人抵房,拟给予一定优惠及一次更名机会。
换房、退房等情况时,应单独报批。
第五章职责
第十二条工程部或经办部门,对项目以房抵款的真实性、必要性、工程形象进度和工程质量、以房抵款办理时间、履行以房抵款协议、预算、结算、终结协议的准确性、申请以房抵款的合理性负责,未到支付节点的工程款不得用于抵房款。
第十三条成本部负责人确认在建工程完成产值、竣工工程结算值、合同应付未付款,提出以房抵款意见,禁止提前办理以房抵款和超额办理以房抵款。
第十四条营销部职责:
一、负责提供抵款房源、价格、面积、房屋位置、抵款总额等房源明细,并跟踪落实抵房情况。
二、在办理以房抵款时,要核实拟抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置是否与以房抵款协议一致,并提出以房抵款意见。
对抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置的真实性、准确性负责。
三、营销部依据《工程款(材料款)置换房产审批表》,签署《工程款(材料款)置换房产委托代售协议》和定单,同时将相关手续报送财务部。
四、销售人员协助抵款房源的销售、客户资料收集及合同签订等事宜。
第十五条财务部:根据工程及各类合同、以房抵款协议、预算、决算、终结协议的履行情况,核实债权单位累计已付款、尚欠款及是否符合抵款条件,提出以房抵款意见,并对以房抵款对象和累计付款金额的真实性、准确性负责。
审核无误后根据抵款协议和定单出具专用收据或发票。