(完整版)高低压配电设备及安装工程合同

高低压配电设备及安装工程合同目录一、合同双方二、合同范围三、合同价格及支付方式四、交货及安装五、质量保证及售后服务六、违约责任七、争议解决八、合同的生效、变更和终止九、附件一、合同双方甲方（采购方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________乙方（供应方）：____________________地址：______________________________法定代表人：_______________________二、合同范围1. 乙方负责提供符合甲方要求的高低压配电设备，包括但不限于变压器、开关柜、配电柜、控制柜等。

2. 乙方负责设备的安装、调试及验收工作，并确保设备正常运行。

3. 乙方提供设备的操作和维护手册，并对甲方人员进行培训。

三、合同价格及支付方式1. 合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整）。

2. 甲方支付合同总价款的_____%，即人民币______元作为预付款，合同签订后______个工作日内支付。

3. 设备安装、调试并验收合格后，甲方支付剩余的合同总价款的_____%，即人民币______元，作为尾款。

四、交货及安装1. 乙方应在合同签订后______个工作日内完成设备的制造，并在______个工作日内将设备运输至甲方指定地点。

2. 乙方负责设备的安装工作，安装期限为______个工作日。

3. 乙方应在设备安装完成后______个工作日内完成调试工作。

五、质量保证及售后服务1. 乙方保证提供的设备符合国家相关标准和甲方的要求。

2. 乙方提供的设备质量保证期为______年，自设备验收合格之日起计算。

3. 在质量保证期内，乙方负责对设备进行免费维修和更换损坏的零部件。

六、违约责任1. 乙方未能按照合同约定的时间交货或安装，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。

高低压配电设备及安装工程合同范本完整版1. 合同背景本合同由甲方（提供方）和乙方（需求方）双方共同订立，旨在就高低压配电设备及其安装工程进行合作，并明确双方的权利和义务。

2. 合同条款2.1 项目概述甲方将根据乙方的需求，提供高低压配电设备，并负责相应的安装工程。

详细工程规划和实施方式将在合同签订后另行商定。

2.2 费用和付款方式2.2.2 付款方式如下：•[金额1] 元人民币作为预付款，合同签订后的 [天数] 内支付；•[金额2] 元人民币作为第一阶段工程进展款，在工程开始后的[天数] 内支付；•[金额3] 元人民币作为第二阶段工程进展款，在工程进行到[进度] 后的 [天数] 内支付；•[金额4] 元人民币作为验收款，在工程完成后的 [天数]内支付。

2.3 工期和质保期2.3.1 本工程的预计工期为[天数]，具体工期将在合同签订后另行确定。

2.3.2 甲方在工程竣工之日起向乙方提供为期 [月数]的质保期，质保期内对设备和工程进行质量保修。

2.4 双方权利和义务2.4.1 甲方权利和义务：•提供符合合同要求的高低压配电设备，并按时完成工程；•协助乙方进行工程验收，并按合同约定提供相应的售后服务；•在工程实施过程中确保施工安全，并遵守相关法律法规。

2.4.2 乙方权利和义务：•按时支付合同约定的各阶段款项；•提供工程实施所需的相关信息和文件；•对设备和工程的验收具有最终决定权。

2.5 变更和解除2.5.1 双方协商一致后，可以通过书面形式对合同进行变更。

•对方违反合同约定，并在 [违约通知期限] 内未能改正；•经双方协商决定解除。

3. 法律效力和争议解决3.1 法律适用本合同受相关法律法规的约束。

3.2 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，按法律进行解决。

4. 合同期限与文本生效本合同一经双方签字盖章，并在签订后 [天数]内将电子版合同发送至各方，自双方签字生效。

高低压配电设备及安装工程合同范本合同编号：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方有意进行高低压配电设备及安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成以下合同：第一条项目基本信息1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目工期：1.5 合同总价款：第二条服务内容2.1 甲方委托乙方按照技术要求进行高低压配电设备的供应和安装工程。

2.2 乙方应确保供应的高低压配电设备符合国家标准及技术要求，并按照合同约定的工期完成设备安装工程。

第三条价格及支付方式3.1 合同总价款为（合成大写）人民币（￥）。

3.2 甲方按以下方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订之日起，甲方预付合同总价款的30%，即（合成大写）人民币（￥）；（2）甲方验收合格后，支付合同总价款的60%，即（合成大写）人民币（￥）；（3）乙方提交完工报告且经甲方验收合格后，支付合同总价款的10%，即（合成大写）人民币（￥）。

第四条质量保证及验收标准4.1 乙方提供的高低压配电设备及安装工程应符合国家相关标准和技术要求，并满足甲方的使用需求。

4.2 甲方有权对乙方提供的设备进行验收。

乙方应在预期工期内保证工程质量。

4.3 如设备或工程存在质量问题，乙方应承担修复或更换责任。

第五条违约责任5.1 任何一方未能按照合同约定的条款和要求履行义务，构成违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的10%。

5.2 因不可抗力因素导致合同无法履行的，履行期可相应推迟或解除合同，但应提前书面通知对方。

第六条法律适用及争议解决6.1 本合同适用中华人民共和国法律。

6.2 甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交所在地仲裁机构裁决，仲裁结果为终局裁决。

第七条合同生效及其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

(完整版)高低压配电设备及安装工程合同一、双方信息本合同由双方订立：甲方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：乙方：公司名称：地质：法定代表人：联系方式：二、背景和目的为了明确双方在高低压配电设备及安装工程方面的权利和义务，确保项目的顺利进行，双方达成了协议：三、项目概述1.项目名称：2.项目地点：3.项目规模：4.项目内容：5.项目周期：6.项目费用及付款方式：四、甲方责任1.提供项目所需的相关资料，并保证其真实性和准确性；2.按照合同约定的项目周期和费用支付方式进行付款；3.保证工程现场的安全和秩序，提供必要的配合；4.协助乙方取得项目所需的许可证和证书；5.对乙方提供的设备和工程质量进行验收。

五、乙方责任1.根据甲方提供的资料和需求，制定详细的工程方案；2.按照合同约定的项目周期和质量标准完成工程；3.负责设备的采购、运输和安装；4.保证工程的质量和进度符合合同约定；5.提供设备使用和维护的相关指导和培训。

六、合同变更和解除1.合同任何一方在未经对方同意的情况下不得单方面修改合同；2.若因不可抗力等特殊情况，导致项目，双方可协商解除合同，解除后各方的权益和义务以协商一致的解除方案为准。

七、违约责任1.任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任；2.若甲方未按时支付款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的违约金；3.若乙方未按合同约定的工程质量和进度完成工程，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决本合同的解释和执行均适用中国法律。

如果发生与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。

(完整版)高低压配电设备及安装工程合同(完整版)高低压配电设备及安装工程合同第一条合同目的和背景1.1 合同目的本合同旨在明确双方当事人就高低压配电设备及安装工程的合作关系，确立项目的具体要求和条件，规范双方的权利和义务，保证工程按时、按质、按量完成。

1.2 合同背景甲方拟进行高低压配电设备及安装工程，需要寻觅乙方提供相关设备和安装服务。

双方经过友好商议，就本工程的合作事项达成一致。

第二条工程内容和规模2.1 工程内容本工程包括但不限于以下内容：1. 高低压配电设备的设计、采购、创造、安装和调试等；2. 配电箱、断路器、开关等设备的选用和安装；3. 主干路线和分支路线的布置和接线；4. 配电设备的运行监测和维护保养。

2.2 工程规模本工程总投资额约为X万元，具体项目规模和细节见附件A。

第三条价格和支付方式3.1 价格甲方应向乙方支付总价款X万元。

具体价格明细见附件B。

3.2 支付方式甲方应按照以下方式支付款项给乙方：1. X%的款项在合同签订后X天内一次性支付给乙方；2. 剩余款项在工程完成并经甲方验收合格后的X天内一次性支付给乙方。

第四条工期和交付4.1 工期本工程计划工期为X个月，具体工期安排见附件C。

4.2 交付乙方应按照以下要求交付工程：1. 按照合同约定的工程内容和规模完成工程；2. 保证工程质量符合国家相关标准和要求；3. 工程完工后，乙方应向甲方提交相关验收材料和技术资料。

第五条权利和义务5.1 甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同要求和工程计划进行工作；2. 甲方有权对工程进行验收，对质量不合格的部份要求乙方进行整改；3. 甲方应按时支付合同约定的款项。

5.2 乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供相关的工程设计和技术参数；2. 乙方有权按照合同要求和工程计划进行工作；3. 乙方应按时交付工程，保证工程质量和安全。

第六条变更和解除6.1 变更双方一致允许，如遇到工作中的问题和变化，可以进行合作内容的适度调整。

高低压配电设备及安装工程合同完整版doc（二）第一条甲方与乙方根据双方自愿、平等和自愿的原则，就甲方需要安装高低压配电设备的工程项目达成协议。

第二条项目名称与位置：该工程项目的名称为____________，位于_____________。

1.根据工程设计要求，购买、安装和调试高低压配电设备。

2.完成与工程项目有关的土建工作和配电配线工作。

3.提供工程项目所需的所有材料和设备。

4.编制工程项目的施工计划，并按计划进行施工工作。

5.提供工程项目的完整图纸和设计文件，以便于监督和验收。

第四条工程费用与支付方式：1.甲方应向乙方支付工程项目的总费用为____________________元（大写）。

2.工程项目的款项支付方式如下：（1）首期支付：甲方应在签订本合同后的7个工作日内向乙方支付工程项目总费用的20%作为首期款项。

（2）进度支付：甲方应在工程项目的不同阶段按照约定的比例向乙方支付相应的费用。

（3）最终支付：甲方应在工程项目竣工并经过双方验收后，向乙方支付尚余款项。

3.甲方应按时支付款项，并提供相应的付款凭证，如未按时支付，需支付逾期费用。

第五条工期与交付：1.工程项目的工期为______个工作日，自本合同生效之日起计算。

2.如果因甲方原因导致工程项目工期延误，甲方应向乙方支付每延误一天工期的罚款。

3.工程项目完成后，甲方应进行验收，验收合格后方可交付使用。

第六条质量保证与维修：1.乙方应根据国家标准和规范进行工程项目的设计、采购和施工，并保证工程项目的质量符合相关标准。

2.在工程项目交付使用后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，包括免费修理和更换故障设备。

3.甲方在工程项目使用过程中如发现质量问题，应及时通知乙方，并给予乙方合理的修复时间。

第七条合同解除：1.如果甲方或乙方违反本合同的约定，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.如果因不可抗力等无法预见和无法克服的原因导致无法履行本合同，双方可协商解除本合同。

高低压配电设备及安装工程合同范本第一部分：合同背景和目的目的：本合同旨在规定双方的权利和义务，明确项目的范围和要求，保证高低压配电设备及其安装工程的质量和进度。

第二部分：合同概要合同双方：甲方：[甲方公司名称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名] 乙方：[乙方公司名称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]项目名称：高低压配电设备及安装工程项目地点： [项目所在地区/城市]合同总金额：总金额：[合同总金额]，人民币（大写）：[合同总金额大写]交付日期：高低压配电设备：[规定交付日期] 安装工程：[规定完成日期]合同签署日期： [合同签署日期]第三部分：合同内容设备供应1.1 甲方委托乙方供应的高低压配电设备包括但不限于：变压器、开关设备、电缆等。

1.2 甲方应提供详细的设备要求和规格说明，供乙方参考和确认。

1.3 乙方应按照甲方的要求进行设备的供应和交付，并提供相应的设备质量证明和合格证书。

1.4 对于设备的质量问题，乙方应负责提供维修或更换服务，直至设备符合甲方要求为止。

安装工程2.1 甲方委托乙方进行高低压配电设备的安装工程。

2.2 安装工程应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工。

2.3 安装工程包括但不限于：设备安装、线路敷设、接线、调试等工作。

2.4 乙方应按照规定的交付日期完成安装工程，并保证工程的质量和安全。

2.5 对于工程质量问题，乙方应提供维修或改正的服务，直至工程符合甲方要求为止。

合同款项及支付3.1 甲方应按照合同金额的约定向乙方支付款项。

3.2 支付方式：[支付方式及约定]3.3 乙方应提供发票等相关凭证，确保款项的正规性和合法性。

违约责任4.1 任何一方违反本合同规定的，应承担相应的违约责任。

4.2 违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。

保密条款5.1 双方对于合同过程中涉及到的商业机密和商业信息，应予以保密。

5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露涉及到的保密信息。

高低压配电设备及安装工程合同范本1. 合同背景本合同由甲方（简称甲方）和乙方（简称乙方）双方订立，甲方拥有搭建高低压配电设备及安装工程的需求，乙方具备相应的资质和实力进行工程施工。

双方根据均衡、互利的原则，就本工程项目的相关方面达成一致意见，特立此合同。

2. 工程概况2.1 工程名称本工程的名称为高低压配电设备及安装工程。

2.2 工程地点本工程将在地点进行施工：[填写具体工程地点]2.3 工程内容甲方要求乙方负责工程内容的实施：•设计、供应、安装和调试高低压配电设备•进行电气线路的布线和安装•提供与工程有关的技术咨询和服务3. 合同条款3.1 工程期限本工程的施工期限为[填写工程起止日期]，工期为[填写天数]天，自合同签署之日起计算。

3.2 合同价款3.2.1 合同价款为[填写合同总价款]，人民币（简称“元”）。

3.2.2 合同价款支付方式：甲方按如下方式支付合同价款给乙方：•[填写支付方式和阶段付款比例]3.3 设备供应和质量保证3.3.1 设备供应：乙方将按照双方约定的工程要求和进度，提供符合相关标准的高低压配电设备。

3.3.2 质量保证：在设备安装完毕后，乙方将提供一定期限的质量保证，具体要求按照双方协商一致后确定。

3.4 工程变更和延误3.4.1 工程变更：如在工程施工过程中，需对工程内容进行变更，应由双方协商确定，并签署工程变更协议。

3.4.2 工程延误：如由于特殊原因导致工程无法按时完成，乙方将向甲方提前几日书面通知，并协商解决延误问题。

3.5 违约责任3.5.1 甲方违约责任：如甲方未按合同约定方式支付合同价款，乙方有权要求甲方承担逾期付款的违约金。

3.5.2 乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，并经甲方书面通知并要求整改后仍未进行整改，乙方应向甲方支付相应的违约金。

3.6 合同解除和争议解决3.6.1 合同解除：双方一致同意在情况下解除合同：•经双方协商一致•根据法律法规的规定解除3.6.2 争议解决：双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，如协商不成，应提交至相关仲裁机构进行仲裁。

高低压配电施工合同【篇一：室外高低压配电工程施工合同】合同编号：供配电工程发包方：承包方：施工安装合同施工安装合同承包方：有限公司一、工程概况3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。

二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。

三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。

2、竣工日期：1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。

四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（gbj232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-88）为合格。

五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：3992600.00元整）。

合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。

包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。

本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。

2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。

如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。

3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。

如遇下列情形，合同价款可作相应调整：⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。

未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。

城市花苑供电工程施工合同合同编号：工程名称：建设单位：施工单位：签订时间：年月日城市花苑供电工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。

第一条：工程概况1、工程名称：城市花苑二、三期高低压配电工程。

2、工程地点：新华路西侧。

3、工程规模：总面积22万平方米。

第二条：工程承包范围1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作，高压进线电缆按* mm2电缆考虑，电缆敷设长度在米以内，结算根据实际发生的工程量调整，超出米的部分由乙方自行负责，甲方不负责调整。

2、高压配电柜的采购、安装、调试（详见施工图）。

3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试（详见施工图）。

4、柴油发电机组安装及由发电机至低压配电柜系统的安装调试，发电机日用油箱的加油接口（加油机能到达点）。

5、柴油发电机房的消音墙体、消音门、天花装修，进排风井的消音装置安装及发电机组的尾气处理装置安装，（尾气处理设备进排水管安装至就近排放点），要求达到环保验收要求及获得环保合格证书。

6、高低压计量必须按供电公司的要求配置。

7、接地系统安装和接地电阻测试（包括配电房门框、门扇接地）。

8、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。

9、交付使用时配备高低压操作工具，供配电系统模拟板及其一切技术资料。

10、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续，如报建需增加项目，由施工单位自行负责解决。

11、与集中抄表系统的接口，符合东莞供电部门直抄要求。

以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。

（配套土建工程另行安排，土建工程按实结算并从总价中扣除）第三条、设备品牌及元器件选用1、干式变压器采用。

2、柴油发电机组采用。

3、高压柜采用。

4、低压进线、联络开关采用。

配电安装承包合同5篇篇1配电安装承包合同一、甲方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

乙方：______________（单位名称），法定代表人：______________，注册地址：______________，联系电话：______________。

鉴于甲方对其建设项目需要进行配电安装工程，乙方具有从事配电安装工程的资质和能力，双方经友好协商，就配电安装承包事宜达成如下合同：二、工程名称及地点：______________。

三、工程内容：本次工程包括但不限于：电缆布线、配电盘的安装、接线、调试等工作。

具体工程范围详见附件一。

四、工程总造价：本次工程的总造价为______________（大写：______________）元整。

五、工程工期：工程工期为______________自合同签订之日起计算，双方应在规定工期内完成工程。

六、工程款支付：工程款按照施工进度支付，支付方式为______________。

七、质量要求：双方应保证工程的安全性、可靠性和质量，并承担相应的工程保修责任。

八、违约责任：任何一方未按照协议履行义务将承担相应的违约责任。

九、争议解决：因本合同引起的一切争议应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解、仲裁。

十、签订地点和日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________附件一：工程范围详细说明1. 电缆布线：根据设计要求进行电缆的铺设，包括线缆材质、规格、敷设方式等。

2. 配电盘安装：根据现场要求安装配电盘，并做好接线工作。

3. 调试：在安装完成后进行系统的调试，确保设备运行正常。

高低压配电设备及安装工程合同范本最新版合同编号： HD-2021-001一、合同目的甲方拟指定乙方为高低压配电设备及安装工程的承包商，并与乙方签订本合同。

二、合同内容甲方委托乙方负责提供高低压配电设备及安装工程服务，具体包括但不限于：设计配电系统采购、运输和安装所需设备进行试运行和调试相关设备的培训和维护乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，按照甲方要求，保质保量完成工程任务。

三、合同价款和支付方式合同工程总价为人民币________________（大写：________________），包括设备采购费、施工费、调试费、培训费等。

合同价款按如下方式支付：工程启动前，甲方向乙方支付合同总价款的_____%，即人民币________________（大写：________________）；工程完成后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的_____%，即人民币________________（大写：________________）。

合同价款支付方式：____________________（具体支付方式请根据甲乙双方协商确定）。

四、合同履行期限合同工程的履行期限为________________（具体时间），合同工程须在此期限内完成。

如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为甲方每拖延一天支付工程价款总额的_________%，即人民币________________（大写：________________）。

五、质量保证乙方需按照相关法律法规和行业标准，提供满足甲方要求的设备和工程质量。

合同工程交付后，在合同工程保修期内，如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行维修或更换设备，乙方应无条件响应并及时解决。

合同工程保修期为________________（具体时间），在此期限内发生的设备故障或质量问题，由乙方负责修理或更换设备，不收取任何费用。

六、违约责任甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付合同价款的_________%，即人民币________________（大写：________________）。

2023新版高低压配电设备及安装工程合同完整版1. 合同双方甲方：(公司名称)\ 地质：(公司地质)\ 法定代表人：(甲方法定代表人)\ 联系人：(甲方联系人)\ 联系方式：(甲方联系方式)乙方：(公司名称)\ 地质：(公司地质)\ 法定代表人：(乙方法定代表人)\ 联系人：(乙方联系人)\ 联系方式：(乙方联系方式)2. 合同背景根据双方的协商和共识，甲乙双方就2023年的高低压配电设备及安装工程达成合作协议。

双方经合法授权，拥有签署本合同的权利和能力。

3. 合同内容3.1 工程概况本合同涉及的工程为2023年的高低压配电设备及安装工程，包括但不限于设备购买、设备安装、调试等工作。

3.2 工程范围甲方负责：•提供详细的工程需求和技术规格；•提供相关设备的采购资金；•协助乙方进行工程现场的布置；•协助乙方解决工程实施中的问题。

乙方负责：•根据甲方需求提供符合标准的高低压配电设备；•负责设备的安装和调试工作；•提供工程进度报告；•将设备交付给甲方进行验收。

3.3 付款方式根据本合同约定，甲方将支付工程款项给乙方。

具体付款方式如下：1.工程进展款：甲方根据工程进展，向乙方支付相应工程进展款项。

具体支付比例和时间点由双方协商确定。

2.工程竣工款：工程竣工后，甲方将支付工程竣工款项给乙方，金额为合同总金额减去工程进展款的总和。

3.4 工期要求本工程的工期为双方共同商定的期限，乙方应按照工期要求进行工程安装和调试。

3.5 设备质量保证乙方向甲方提供的设备应符合要求：•符合国家相关标准和规范；•无任何质量缺陷；•经过合格的检验和测试。

若设备出现质量问题，乙方应承担维修或更换设备的责任，不产生额外费用。

3.6 设备验收乙方完成工程安装和调试后，甲方将进行设备的验收。

乙方应提供相关的验收报告和测试数据。

若设备不符合甲方的要求，乙方应负责解决问题，并进行相应的调整。

直到设备符合甲方要求为止，才能进行验收和结算。

3.7 合同变更在工程实施过程中，若双方发生意见分歧或需要对合同进行变更，应经过双方协商一致，并以书面形式进行记录和确认。

高低压配电设备及安装工程合同范本 (2)1. 合同背景本合同由甲方（简称“买方”）与乙方（简称“卖方”）就高低压配电设备的采购和安装工程达成一致，具体条款如下。

2. 买方责任买方应提供责任：•提供符合项目需求的施工场地，并确保场地符合安全要求；•提供相关的技术参数和设计要求；•提供必要的配合和协助。

3. 卖方责任卖方应承担责任：•根据买方提供的技术参数和设计要求，提供高低压配电设备及相关的安装工程；•保证所供设备和工程符合相关法律法规和行业标准；•提供设备的技术支持和维护服务。

4. 设备采购买方应根据项目需求提供设备采购清单，卖方根据清单提供符合要求的高低压配电设备，并确保所提供的设备符合国家标准和买方的要求。

买方有权对提供的设备进行检测和验收，如有不符合要求的情况，卖方应及时更换或修复。

5. 安装工程卖方应按照买方提供的设计要求和时间计划完成安装工程，并确保工程的质量和安全性。

卖方应保证施工过程符合行业标准和相关法规要求，并提供施工现场的安全措施。

买方有权派员对施工过程进行监督和检查，卖方应提供必要的协助。

6. 工期和支付卖方应根据买方提供的时间计划合理安排施工，并按照工程进度进行阶段性支付。

买方应按合同约定的支付方式和比例按时支付货款。

如因买方原因导致工期延误或支付拖延，买方应承担相应责任。

7. 保修及维护设备交付使用后，卖方应提供合理的保修期，并按合同约定免费提供设备的维护保养服务。

在保修期内，如设备出现质量问题，卖方应承担修复或更换责任。

保修期过后，卖方可提供付费的维护服务。

8. 违约责任如一方严重违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方的损失。

一方违约的，对方有权要求解除合同并追究违约方的法律责任。

9. 争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。

协商不成的，可根据的相关法律进行诉讼解决。

10. 合同生效与变更本合同经买方、卖方签字盖章后生效，对双方具有约束力。

编号：__________高低压配电柜设备采购与安装合同第一篇：通用版范文第二篇：中介版范文第三篇：甲方主导版范文第四篇：乙方主导版范文第五篇：纯商业化应用场景版范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日高低压配电柜设备采购与安装合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同设备定义第二条设备采购2.1 设备清单2.1.1 设备名称2.1.2 设备型号2.1.3 设备数量2.2 设备质量标准2.3 设备交付时间及地点2.4 设备价格及支付方式第三条设备安装3.1 安装范围及要求3.2 安装时间及进度3.3 安装人员资质3.4 乙方提供安装工具及材料第四条质量保证4.1 设备质量保证期限4.2 乙方对设备的质量承诺4.3 质量问题的处理方式第五条售后服务5.1 乙方提供的售后服务内容5.2 售后服务响应时间5.3 售后服务联系方式第六条合同的履行与变更6.1 双方履行合同的义务6.2 合同的变更程序第七条合同的解除与终止7.1 合同解除的条件7.2 合同终止的条件第八条违约责任8.1 甲方违约责任8.2 乙方违约责任第九条争议解决9.1 双方协商解决9.2 向有关政府部门申请调解或仲裁9.3 向人民法院提起诉讼第十条保密条款10.1 双方对合同内容的保密义务10.2 保密期限第十一条法律适用及争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式第十二条其他约定12.1 合同的签订地点和时间12.2 合同的附件第十三条签约代表13.1 甲方签约代表13.2 乙方签约代表第十四条合同生效条件14.1 合同的生效时间14.2 合同的终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：____________，地址：____________。

高低压电力施工合同8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高低压电力施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及维修等。

二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[工程总价]。

2. 支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度进行。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及规范进行工程施工，保证工程质量。

2. 工程完工后，乙方应按照合同约定进行验收，并提交相应的验收资料。

五、双方权利和义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。

2. 乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度和质量。

3. 乙方应保证施工现场安全，遵守安全规定。

4. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。

六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法正常运行，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、解决争议的方式及途径1. 合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2. 合同履行过程中发生争议，双方可以提请电力行业协会进行调解。

八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇2合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就高低压电力施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、试验及运行维护等。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024电力工程高低压配电安装合同合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 电力工程1.4 高低压配电安装1.5 合同金额第二条合同范围与工程内容2.1 工程地点2.2 工程规模2.3 工程进度2.4 工程质量标准第三条合同价格与支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 验收付款3.5 违约金第四条承包方义务与责任4.1 施工准备4.2 施工方案4.3 施工安全4.4 材料与设备4.5 工程验收第五条发包方义务与责任5.1 配合与协调5.2 现场提供5.3 施工条件5.4 变更管理5.5 保护承包方合法权益第六条工程变更与解除6.1 工程变更6.2 工程解除第七条工程延期7.1 不可抗力7.2 承包方原因7.3 发包方原因第八条违约责任8.1 承包方违约8.2 发包方违约第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条知识产权保护12.1 知识产权归属12.2 侵权责任第十三条税费13.1 税费承担13.2 税务申报第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的转让14.3 附件14.4 补充协议14.5 法律适用14.6 合同签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 电力工程本合同所指电力工程是指从电源点到用电点的一切电力设施和设备的安装、改造和维修工作。

1.4 高低压配电安装高低压配电安装包括高压配电柜、低压配电柜、变压器、电缆、保护装置、控制装置等设备的安装、调试、验收和培训工作。

1.5 合同金额本合同总价款为人民币____元整（大写：____________________________元整），上述金额为暂估金额，实际金额以实际完成工程量为准。

最新高低压配电设备及安装工程合同合同编号：__________鉴于甲方需要进行高低压配电设备及安装工程，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电设备及安装工程项目的相关事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责为甲方提供高低压配电设备及安装工程，包括设备供应、安装、调试、验收等全部工作。

1.2 具体设备清单、型号、规格、数量等详见附件一。

二、工程质量2.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行设备供应和安装，确保工程质量。

2.2 工程验收标准详见附件二。

三、工程进度3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程的供应和安装工作。

3.2 具体工程进度计划详见附件三。

四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的设备及安装服务的费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

4.2 乙方应向甲方提供正式的发票。

五、付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度分阶段向乙方支付工程款项。

5.2 具体付款方式及进度详见附件四。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照违约金计算方式向乙方追讨违约金。

6.2 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续履行合同，并有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

八、其他8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方有义务对乙方提供的设备及安装服务进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。

高低压配电设备及安装工程合同范本最新版1. 规定目的本合同旨在明确承包商和业主之间对于高低压配电设备及安装工程的规定。

双方应本着互惠互利的原则，在诚信、公正和负责的前提下合作，确保项目的顺利进行和顺利交付。

2. 合同主要内容2.1 工程描述本次工程包括高低压配电设备的供应、安装、调试等工作。

2.2 工程期限本次工程的起止时间为合同签订后个工作日至工程完成并经验收合格为止。

2.3 工程报价工程报价总额为元人民币（大写）。

2.4 工程款项支付方式•50%的工程款项在合同签订之日起三个工作日内支付给承包商；•50%的工程款项在工程竣工并经验收合格后三个工作日内支付给承包商。

2.5 质保期工程的质保期为个月，自竣工并经验收合格之日起计算。

2.6 违约责任任何一方违约应负责向对方支付相应的违约金，违约金金额为合同总金额的 %。

3. 合同履行3.1 业主的职责•为承包商提供必要的工作场所和工程材料；•配合承包商对工程施工进行必要的协调和配合。

3.2 承包商的职责•按照业主的要求，按时按质完成工程；•保证工程的安全施工，并按时交付。

3.3 工程验收工程竣工后，承包商向业主提供工程验收材料，包括但不限于验收报告等。

业主有权利对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款并完全交付工程。

4. 合同变更和解除任何一方在工程进行过程中，若需变更合同内容，应经双方协商一致，并按照相关法律法规办理合同变更手续。

若因故需解除合同，应提前天书面通知对方，并支付相应的违约金。

5. 争议解决合同履行过程中的任何争议，双方应首先协商解决。

如无法协商一致，应提交相关争议至所在地的仲裁机构进行仲裁。

6. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代之前的一切口头或书面约定。

合同签署人：承包商（盖章）：___________________________业主（盖章）：___________________________日期：___________________________。