2016年下半年河南省监理工程师合同管理：确定中标人模拟试题

2016年河南省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构2.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构3.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方4.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准5.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是( )。

A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体7.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体8.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%9.根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间11.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则12.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还13.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。

河南省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列工程监理企业资质标准中，属于综合资质标准的是。

A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元B：具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故D：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称E：工程保险金2、注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。

A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金3、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是。

A：若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价B：综合单价中不需要考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用C：综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用D：招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1•单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。

A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金5、建设工程质量保修书应由出具。

A：建设单位向建设行政主管部门B：建设单位向用户C：承包单位向建设单位D：承包单位向监理单位E：工程变更单6、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步工作程序是。

A：施工单位提出处理方案B：建设单位要求有关单位提交质量缺陷调查报告C：监理单位及时向建设单位和监理公司汇报D：施工单位进行质量缺陷调查E：工程变更单7、所谓工程建设强度，是指。

A：工程结构所能承受的强度B：政府对工程建设管理的力度C：单位时间内投入的工程建设资金的数量D：单位时间内投入的工程建设人员的数量E：工程保险金8、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4天、3天、2天、5天，2天、5天、4天、3天和4天、3天、3天、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为。

2016年河南省监理工程师《合同管理》试题模拟学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定2.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。

A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值3.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。

A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书5.根据《标准施工合同》，合同工期应自( )载明了开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划6.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同7.工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。

A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内9.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源10.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。

2016年下半年河南省监理工程师合同管理：必然的损失考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。

A．拖后5天，影响工期2天B．拖后7天，影响工期2天C．拖后5天，影响工期5天D．拖后7天，影响工期7天2、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。

A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理3、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。

A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金4、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。

A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理5、暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。

A：30B：60C：90D：182E：工程保险金6、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。

A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某工程双代号时标网络计划如下图所示：工作D的总时差和自由时差分别为。

A：1周和1周B：1周和0周C：均为0周D：2周和1周E：自我评定8、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。

A：施工B：设计C：招标D：决策E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。

河南省2016年监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。

A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好2、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应__。

A．以履约保函金额为限B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失D．包括业主的全部损失加违约金3、根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。

A：6B：5C：4D：3E：工程保险金4、【例1·单选题】2008版IS09000族标准的文件结构中，支持性标准为。

A：IS09000：2005质量管理体系基础和术语B：ISO／TR10006项目管理质量指南C：IS010012测量控制系统D：质量管理原则E：工程变更单5、【例1·单选题】监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括。

A：组织物资供应招标工作B：编制或审核物资供应计划C：协助工程业主进行物资供应决策D：办理物资运输事宜E：自我评定6、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。

A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。

A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理8、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。

法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。

A：最高决议B：最终裁定C：一般裁定D：行政决议E：工程变更单9、设计招标的特点是。

A：让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B：投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C：设计投标书的竞争D：设计费用的竞争E：专业监理10、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。

2016年下半年河南省监理工程师合同管理：必然的损失考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。

A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的2、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对__的最低保修期限应为5年。

A．地基基础工程B．屋面防水工程C．设备安装工程D．排水管道工程3、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽取后，对抽到的箱、盒做全数检验，这种抽样方法是。

A：完全随机抽样B：分层抽样C：等距抽样D：整群抽样E：工程变更单4、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。

承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。

工程实际在2013年2月5日开始动工。

2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。

按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为。

A：自2月1日始，至12月5日止B：自2月1日始，至12月20日止C：自2月5日始，至12月5日止D：自2月5日始，至12月20日止E：专业监理5、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。

A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成6、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入。

A：企业管理费B：社会保险费C：规费D：人工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。

2016年河南省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效2.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。

A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求3.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

这属于勘察作业要求中的（）A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求4.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是( )。

A.自发包人承担风险B.在合同中明确风险承担C.自承包人承担风险D.自合同双方共担风险5.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值6.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是( )。

A.独立评价值B.如权评价值C.综合评价值D.基准评价值7.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用8.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率9.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。

2016年河南省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.282.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。

A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变4.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担5.美国建筑师学会(AIA)合同文本中，关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。

A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式6.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。

A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查7.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则8.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程9.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于( ) 评审的内容。

河南省2016年监理工程师合同管理：签订施工合同试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。

A：其他直接费定额B：直接费定额C：间接费定额D：现场经费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、为了有效地进行投资控制，可采取的经济措施是。

A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：严格审核施工图设计D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、承包商计算索赔费用常用的方法是。

A：总费用法B：修正的总费用法C：单价法D：实际费用法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、项目总投资在__万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采用招标方式委托工作任务。

A．2000B．3000C．4000D．50005、下列措施中，属于投资控制组织措施的是。

A：编制投资控制工作流程B：参与合同修改C：审核竣工结算D：对变更方案进行技术分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括。

A：设计深度要求B：施工组织要求C：建筑物的合理使用年限要求D：设计人配合施工工作的要求E：专业监理7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是。

A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单8、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。

合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。

当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是。

A：按订购单价计算全部数量的货款B：按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款C：按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款D：按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款E：专业监理9、【例4·单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

2016年下半年江西省监理工程师合同管理：确定中标人考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。

A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理2、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。

A：概算指标B：概算定额C：预算定额D：类似工程预算资料E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。

A：等距B：随机C：平行D：抽样E：工程保险金4、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是。

A：土地使用权出让金B：融资费用C：专有技术转让费D：样品样机购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足__的要求而不予注册。

A．较高学历B．知识结构C．监理专业结构合理、配套D．实践经验6、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。

A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动7、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。

关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是。

A：该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B：该投标文件仍属于有效投标书C：评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D：投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期E：专业监理8、同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主__A．按不同合同标段委托多家监理单位B．按不同建设阶段委托监理单位C．委托一家监理单位D．委托多家监理单位9、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。

2016年下半年河南省监理工程师合同管理：确定中标人模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。

A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施2、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。

A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任3、建立最终的风险清单应采用__。

A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法4、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。

A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制5、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。

A．不可取代B．取代C．行使D．承担6、监理实施细则的作用主要在于__。

A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务7、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。

A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则8、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。

A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。

A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标10、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。

A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动11、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。

2015年下半年河南省监理工程师合同管理：确定中标人试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。

A：2200B：2300C：2450D：2510E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。

9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。

承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。

A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理3、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。

A：审查工程变更方案B：进行工程计量C：签署工程款支付证书D：进行付款控制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例3·单选题】Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。

A：信息共享B：协调机制C：长期协议D：不能独立存在E：工程保险金5、【例1·单选题】监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时：其主要工作内容有。

A：编制阶段性设计进度计划B：定期检查设计工作实际进展情况C：协调设计各专业之间的配合关系D：检查工程设计人员专业构成情况E：自我评定6、建设项目静态投资考虑的因素是。

A：价格上涨风险引起的投资增加B：因时间迁移而产生的单利利息支出C：因时间迁移而产生的复利利息支出D：因工程量误差而可能引起的投资增加E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是。

A：改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸B：将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C：增加与工程相关的必要附加工作D：推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间E：专业监理8、工程建设程序中设计紧后的程序是。

2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理2.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算3.建设工程材料采购合同中未约定交货期限时，合同双方既不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的，正确的处理原则是（）A.只有债权人可以随时要求履行B.债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行4.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法5.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括( )。

A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案7.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是(）A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件8.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。

河南省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在我国，投资估算是指在阶段对项目投资所做的预估算。

A：项目决策B：施工准备C：施工图设计D：初步设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于。

A：措施费B：管理费C：工程建设其他费用D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。

A．监理单位B．建设单位C．安装单位D．供货厂商4、下列不属于监理员职责的是。

A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金5、施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前__天。

A．7B．14C．15D．306、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。

A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定7、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。

A：平行工作B：紧后工作C：后续工作D：先行工作E：自我评定8、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

A：工程计量B：巡视C：平行检验D：旁站管理E：工程保险金9、当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应__。

A．返还财产B．赔偿损失C．收归国库D．作价补偿10、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。

拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。

2016年河南省监理工程师考试《合同管理》：仲裁模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内2、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。

A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门3、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。

A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则4、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。

A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门5、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15B．30C．45D．606、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。

A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性7、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。

A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师8、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。

A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单9、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。

A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性10、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。

A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长11、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。

2016年河南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体2.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审3.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。

A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关4.根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式5.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。

承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。

监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同6.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。

承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。

监理人对此索赔的正确处理方式是( )。

A.批准延长工期、增加费用和利润B.仅批准延长工期C.批准延长工期、增加费用D.仅批准增加费用7.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。

A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。

2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。

A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还2.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准3.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任4.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产5.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费6.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。

A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性7.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。

A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单8.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。

河南省2016年下半年监理工程师合同管理：缺陷责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的。

A：可视化B：协调性C：模拟性D：优化性E：工程保险金2、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。

A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理3、在组织流水施工时，称为流水步距。

A：某施工专业队在某一施工段的持续工作时间B：相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间C：某施工专业队在单位时间内完成的工程量D：某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间E：自我评定4、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是。

A：招标投标制B：合同管理制C：工程监理制D：项目法人负责制E：专业监理5、下列属于设备制造前的质量控制的是。

A：加工作业条件的控制B：工序产品的检查与控制C：不合格零件的处置D：审查设备制造的工艺方案E：工程变更单6、初步设计阶段投资控制的目标应不超过。

A：投资估算B：设计总概算C：修正总概算D：施工图预算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下8、关于定金罚则的说法，正确的是。

A：合同中支付的预付款可按定金处理B：债务人履行债务后定金必须收回C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金E：专业监理9、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。