建设工程合同管理习题及答案

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。

施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。

承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。

承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。

A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。

建设工程合同管理考试试题及答案7篇篇1一、填空题1. 建设工程合同管理考试要求考生掌握合同法、建筑法以及相关法规的基本原理和规定，具备运用这些知识解决实际问题的能力。

2. 建设工程合同管理考试中，常见的问题包括合同的订立、履行、变更和终止，以及合同纠纷的解决等。

3. 合同管理在建设工程中起着至关重要的作用，它涉及到工程的各个方面，包括设计、施工、监理等。

4. 建设工程合同管理考试中，考生需要掌握如何制定合同条款，如何规避合同风险，以及如何确保合同的公正性和有效性。

5. 合同管理是保证工程质量、进度和投资效益的关键因素之一，因此，考生需要深入理解和掌握合同管理的相关知识。

二、选择题1. 建设工程合同管理考试中，下列哪项内容不属于合同的订立过程？A. 合同双方的协商B. 合同条款的拟定C. 合同的签订D. 合同的履行答案：D. 合同的履行。

2. 在建设工程合同管理中，以下哪项措施能够有效规避合同风险？A. 制定详细的合同条款B. 确保合同的公正性C. 加强合同的履行过程监控D. 所有合同必须经过公证处公证答案：C. 加强合同的履行过程监控。

3. 关于建设工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 合同的变更必须经过双方协商一致B. 合同的变更必须采用书面形式C. 合同的变更可以口头约定D. 合同的变更不需要经过公证处公证答案：A. 合同的变更必须经过双方协商一致。

三、简答题1. 请简述建设工程合同管理的重要性及其在工程质量、进度和投资效益方面的关键作用。

答案：建设工程合同管理是保证工程质量、进度和投资效益的关键因素之一。

通过有效的合同管理，可以确保工程各方履行其义务，避免或减少纠纷和损失，从而提高工程质量、进度和投资效益。

同时，合同管理也是保护各方合法权益的重要手段。

因此，掌握和运用合同管理的相关知识是成为一名合格的建设工程从业人员的必备条件。

2. 请简述建设工程合同订立的基本原则和程序。

答案：建设工程合同订立的基本原则包括平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则等。

⼀、单项选择题　 1.建设⼯程勘察合同法律关系的客体是指（ B ）。

A.物B.⾏为C.智⼒成果D.财产 2.保证⽅式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担保证责任。

A.保证B.连带责任保证C.违约D.合同 3.下列⼜称为不安抗辩权的是（ B ）。

A.同时履⾏抗辩权 B.先履⾏抗辩权 C.后履⾏抗辩权 D.不履⾏抗辩权 4.下列各项中，叙述正确的⼀项是（A ）。

A.清偿仅限于债务⼈ B.抵消可以附条件，但不可以附期限 C.清偿的标的物必须是合同规定的标的物 D.合同的协商解除，必然导致合同的解除，⽽合同约定解除权的解除不⼀定 5.按照FIDIC《施⼯合同条件》规定，由于⼯程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照⼯程师的指⽰对进度计划进⾏修改，所发⽣的费⽤由（ C ）。

A.业主额外⽀付B.⼯程师承担C.承包商⾃⾏承担D.业主与承包商协商补偿 6.施⼯中需要使⽤专利技术及特殊⼯艺时，按照施⼯合同⽰范⽂本的规定，如果是（A ）。

A.发包⼈要求使⽤，由发包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ B.发包⼈要求使⽤，由承包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ C.承包⼈提出使⽤，由发包⼈办理相应⼿续，承包⼈承担相应费⽤ D.承包⼈提出使⽤，由承包⼈办理相应⼿续，发包⼈承担相应费⽤ 7.在签订施⼯合同时，要同时约定保修条款。

防⽔⼯程的保修期限应不低于（ C ）。

A.1年B.2年C.5年D.⼯程设计年限 8.FIDIC合同条件规定，（ B ）之后，⼯程师就⽆权再指⽰承包商进⾏任何施⼯⼯作。

A.颁发⼯程移交证书B.履约证书C.签发最终⽀付证书D.承包商提交结清单 9.业主的索赔主要根据（ A ）提出。

A.施⼯质量缺陷B.设计变更C.⼯程量减少D.施⼯进度计划修改 10.⼯程师确认增加的⼯程变更价款作为追加合同价款，此价款（ A ）。

A.竣⼯后⼀次⽀付B.与⼯程进度款同期⽀付C.确认后⼀次⽀付D.提前⽀付 ⼆、多项选择题 11.下列属于发包⼈的违约责任的是（ AB ）。

一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。

A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。

A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。

A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。

《建设工程合同管理》第一章建设工程合同管理法律基础1.合同法律关系由哪些要素构成？答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。

合同法律关系主体，是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。

合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。

合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。

合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。

2.法人应当具备哪些条件?答：法人应当具备以下条件：(1）依法成立。

法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。

法人的设立目的和方式必须符合法律的规定，设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记.（2)有必要的财产或者经费。

有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础,它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则不能被批准设立或者核准登记。

(3）有自己的名称、组织机构和场所.法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。

法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。

法人的场所则是法人进行业务活动的所在地,也是确定法律管辖的依据。

(4)能够独立承担民事责任。

法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。

3。

了解法律事实的分类.答:法律事实包括行为和事件。

行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

行为还可分为合法行为和违法行为。

事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象.这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的.事件可分为自然事件和社会事件两种。

第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题1分。

每题只有1个选项最符合题意）【习题】根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

（2014年真题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。

合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

参见教材P78。

【习题】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

（2014年真题）A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。

如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

参见教材P81。

【习题】根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

（2014年真题）A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。

施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

参见教材P82。

【习题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为（）。

（2014年真题）A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。

由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。

工程合同管理试题(带答案)6篇篇1一、填空题1. 工程项目管理的基本原理包括______、______、______、______。

2. 工程项目管理的基本内容包括______、______、______、______、______。

3. 工程项目管理的主要任务包括______、______、______、______。

4. 工程项目管理的方法包括______、______、______。

5. 工程合同分为______和______。

6. 工程合同的订立需要经过______、______、______三个阶段。

7. 工程合同变更的原因包括______、______、______。

8. 工程合同变更的程序包括______、______、______。

9. 工程合同的履行需要遵循______原则。

10. 工程合同的违约责任包括______责任和______责任。

二、选择题1. 下列关于工程合同的说法中，正确的是（）A. 工程合同是明确双方权利和义务的协议B. 工程合同是由建设单位和施工单位签订的C. 工程合同是建设工程的产物D. 工程合同是双方自愿签订的协议2. 工程合同的订立需要经过三个阶段，分别是（）A. 要约邀请、要约、承诺B. 协商、谈判、签订C. 订约、履约、变更D. 要约、承诺、签订合同3. 关于工程合同变更的说法中，正确的是（）A. 工程合同变更必须经过双方协商同意B. 工程合同变更可以由单方提出并生效C. 工程合同变更的程序与订立时相同D. 工程合同变更的原因多种多样，包括主观和客观原因4. 工程合同的履行需要遵循的原则是（）A. 诚实信用原则B. 公平交易原则C. 合法合规原则D. 协商一致原则5. 关于工程合同的违约责任的说法中，正确的是（）A. 违约责任包括违约责任和侵权责任B. 违约责任可以由合同约定也可以由法律直接规定C. 违约责任是违反合同义务所应承担的法律后果D. 违约责任包括继续履行、采取补救措施和赔偿损失等形式三、简答题1. 请简述工程项目管理的基本原理。

工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析:参见教材P4 法人资格2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。

A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。

合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。

采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。

A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权答案:C解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。

A:和解B:民间调解C:行政调解D:诉讼答案:D解析:参见教材P47 倒数第1行5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为（）。

A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A，B银行各项工作1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析:参见教材P12 施工投标保证7、要约与要约邀请的共同特征是（）。

A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。

一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。

(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：2. 根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。

(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。

(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。

(A) 发包人向供应商的(B) 承包人向供应商的(C) 发包人向承包人的(D) 承包人向发包人的你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：5. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）。

(A) 工期(B) 费用(C) 工期和费用(D) 工期、费用和利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：6. 已知某施工合同总价为240万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（）。

(A) 2月(B) 3月(C) 4月(D) 5月你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：7. 可以进行索赔的费用不包括（）。

(A) 人工费(B) 管理费(C) 预付款(D) 利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：C解答参考：8. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是（）。

(A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期(B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期(C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延，承包商可以索赔工期(D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：9. 依据我国《建设工程施工合同文本》，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料？（）。

工程建设分包合同管理试题一、选择题1. 分包合同中，以下哪项不是主承包商的责任？A. 工程质量控制. 工程进度控制C. 分包商资质审查D. 直接劳务支付给分包工人2. 分包合同管理中，关于分包商的选择，以下说法正确的是：A. 只需考虑价格因素. 应综合考虑价格、质量、经验等因素C. 由分包商自行决定D. 无需进行资质审查3. 在分包合同履行过程中，如遇争议，应当首先采取的解决方式是：A. 直接诉讼. 提交仲裁委员会C. 协商解决D. 申请第三方调解二、判断题1. 分包合同的签订必须建立在双方自愿的基础上。

(正确/错误)2. 分包工程的质量由分包商独立负责，主承包商无权干涉。

(正确/错误)3. 主承包商有权对分包工程的质量和进度进行监督检查。

(正确/错误)三、简答题1. 请简述分包合同管理中对分包商资质的基本要求。

2. 分包合同在执行过程中，如何有效控制分包工程的质量和进度？3. 遇到分包合同争议时，常见的解决途径有哪些？四、案例分析题某建筑工程项目中，主承包商与分包商签订了分包合同。

在施工过程中，由于分包商的原因导致工程延期，且部分工程质量不符合要求。

主承包商要求分包商承担相应的违约责任，而分包商则认为是由于主承包商提供的材料不合格导致的工程问题。

请问：1. 在此情况下，应当如何界定双方的责任？2. 如果双方无法通过协商解决问题，应当采取哪些步骤来处理这一争议？答案解析：一、选择题1. D2.3. C二、判断题1. 正确2. 错误3. 正确三、简答题1. 分包商应具备相应的资质等级，有足够的技术力量、管理能力和设备条件来完成分包工程。

同时，分包商应有良好的信誉和历史业绩，无不良记录。

2. 主承包商应定期对分包工程进行检查，确保其符合工程质量标准。

同时，应建立有效的沟通机制，及时解决施工中出现的问题，确保工程进度。

3. 常见的解决途径包括协商解决、提交仲裁委员会、申请第三方调解或直接诉讼等。

四、案例分析题1. 应当根据合同条款和实际情况进行责任划分。

第一章建设工程合同管理概述一、单项选择题1、依法加强（）管理，可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理，保障建筑市场有序进行。

A、工程质量B、工程投资C、工程进度D、建设工程合同2、我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是（）。

A、招标投标制B、合同管理制C、工程监理制D、项目法人负责制3、计划经济主要是依靠（）来规范财产流转关系。

A、行政手段B、合同C、诚信D、道德4、在市场经济条件下，主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A、行政手段B、合同C、诚信D、道德5、下列关于建设工程合同管理的目标，描述不正确的是（）。

A、计划经济主要是依靠行政手段来规范财产流转关系B、完善建筑市场，必须有规范的建设工程合同管理制度C、市场经济条件下，主要是依靠行政手段来规范当事人的交易行为D、合同的内容是实施建设工程行为的主要依据6、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。

A、项目法人责任制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制7、建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。

A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性8、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性9、建设工程的结构复杂、体积大、建筑材料类型多，体现了建设工程合同的（）。

A、严格性B、特殊性C、履行期限长期性D、计划和程序的严格性10、由于工程建设对国家的经济发展、公民的生活和工作都有重大影响，因此要求合同具有（）。

A、严格性B、标的特殊性C、履行长期性D、计划和程序的严格性11、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨，导致施工无法进行，使得工期延长了1个月，这是由（）决定的。

监理工程师试题建设工程合同管理（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（）。

A.救灾工程项目B.外国政府贷款项目C.国家融资项目D.大型基础设施项目答案A2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）。

A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案C3.招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。

A.招标代理机构必须是法人B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”答案A4.下列有关招标代理机构的说法错误的是（）。

A.招标代理机构与行政机关无隶属关系B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定答案C5.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。

A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价答案B6.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。

A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案D7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。

A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案C8.采用综合评分法评标时，以（）为最优。

A.报价最低标书B.报价最高标书C.报价接近标底标书D.得分最高的投标书答案D9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。

A.投标价B.标底价C.评标价D.中标价答案C10.定标的主要依据是（）。

A.评标报告B.投标文件C.招标文件D.投标价格答案A11.通常将勘察任务包括在（）范围内。

A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备答案A12.关于设计招标下列说法错误的是（）。