工程合同终止协议书范本3篇
- 格式:docx
- 大小:19.46 KB
- 文档页数:5
工程退场协议书范本7篇篇1甲方:XXX,项目名称:XXXX,甲方简称:XXXX。
乙方:XXX,项目名称:XXXX,乙方简称:XXXX。
经甲乙双方友好协商,就乙方中途退场相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守:一、乙方退场原因乙方因自身管理原因及施工原因,无法继续履行施工合同,并经甲方同意后,自愿退场。
二、退场时间乙方退场时间为XXXX年XX月XX日。
在退场日前,乙方应完成所有已完工程和未完工程的移交工作。
三、退场费用及支付方式1. 甲方根据乙方所完成的工程量,依据施工合同约定和相应单价,支付给乙方已完成工程的款项。
具体金额经双方核对确认后支付。
2. 乙方已完工程的计价方式按甲方与业主的计价方式执行,计价下浮比例与本工程合同一致。
若业主对已完工程有打折或其它计价方式,则乙方退场费用的计价方式也需按业主的计价方式执行。
3. 甲方支付给乙方的退场费用应扣除以下款项:(1)乙方已支付的但不符合甲方财务要求的款项;(2)乙方应缴纳但未缴纳的各项费用;(3)甲方已支付的但乙方未完成的工程款项;(4)其他甲方认为应扣除的款项。
4. 支付方式:甲方将应支付给乙方的款项以转账方式支付给乙方,支付时间不得晚于退场日。
四、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务(1)甲方有权对乙方的退场原因进行调查,若因乙方管理原因或施工原因导致退场的,甲方有权对乙方进行处罚。
具体处罚金额视乙方退场原因及造成的损失情况而定。
(2)甲方有权要求乙方在退场日前完成所有已完工程和未完工程的移交工作,并有权对乙方的移交工作进行监督。
若乙方未按时完成移交工作或移交工作存在问题的,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。
(3)甲方有权要求乙方提供退场费用的相关证明材料,并进行审核。
若乙方提供的证明材料存在虚假或不符合要求的,甲方有权拒绝支付退场费用,并要求乙方承担相应的法律责任。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方支付退场费用,但应提供符合甲方要求的证明材料。
施工终止协议书6篇第1篇示例:施工终止协议书甲方:(委托方)地址:电话:乙方:(承包方)地址:鉴于甲、乙双方在(具体项目名称)项目上签订了施工合同,但因以下原因,甲、乙双方协商一致决定终止合同,特制作本终止协议书,以资备案。
一、终止原因经双方协商,由于以下原因,甲、乙双方决定终止施工合同:1. 合同约定的工程无法按期完成的。
2. 因双方协商一致,甲方要求终止合同。
3. 其他原因:_______(请在此处具体说明终止合同的其他原因)二、终止协议的生效1. 本终止协议书经双方签字盖章后生效。
2. 本终止协议书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
三、其他约定1. 在合同终止之日起七日内,乙方应将已经收取的工程款项退还给甲方。
2. 乙方应对因合同终止而产生的损失承担相应的责任。
3. 关于合同终止后的其他补偿事宜,双方可另行协商,再签订书面补充协议。
4. 本终止协议书的签订、履行及争议解决,均适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:签署地点:_________签署地点:_________本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
特此协议。
以上就是关于施工终止协议书的范本,希望对您有所帮助。
在签署协议书之前,请务必与法律顾问进行确认,以确保协议的合法性和有效性。
第2篇示例:《施工终止协议书》甲方:(公司名称或个人姓名)乙方:(公司名称或个人姓名)鉴于甲方与乙方于(具体施工合同签订日期)签订了《施工合同》,并按照合同约定开始履行合同义务。
经协商一致,就终止合同事宜达成如下协议:一、合同终止的原因因(列明合同终止原因,如严重违约、双方协商一致等)二、合同终止的方式经双方协商一致,决定以友好协商的方式终止合同。
甲方应向乙方支付违约金(如有)并在终止合同后的(具体时间,如10个工作日内)将尚未支付的施工款项支付给乙方。
三、责任的划分1. 终止合同后,双方应做好项目交接工作,乙方应向甲方交付已完成的施工内容,并提供相关技术资料。
工程合同终止协议书范本工程合同终止协议书范本一甲方:熊昌益、熊进伟、熊杰等3家乙方:熊昌勇甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房〔丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程〕建设工程施工合同〔3份合同〕,占地总面积243平方米,乙方签订合同后至截止,完成了局部工程量,现由于多种原因双方自愿解除原施工合同,现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议:1、甲方要求收回该工程,乙方同意甲方收回,原签订的工程承包合同〔3份〕同时作废.2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元〔大写:捌万元整〕,乙方放弃其它一切权利.3、签订解除合同后,乙方在3日内退出施工现场,并将施工现场交给甲方.4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承当,甲方不承当任何责任和费用.5、本协议一式五份,双方签字生效,任何一方违约,付守约方违约金3万元〔大写:叁万元〕.协议补充:略各方签名:工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同.二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善xx年1月21日前施工工程局部的资料,丙负责完善xx年1月21日后施工工程局部的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承当因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督, 并承当因此引起的一切责任和后果.四、乙方原合同完成工作内容〔等〕工程造价:1、200--年月日前完成局部:按工程咨询有限公司?——公司造价司法鉴定?的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算.2、20 年月28日至20 年--月日期间完成局部:按——造价咨询的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算.五、工程款支付:1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款〔含针对本本文整理于网络,仅供阅读参考工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月一日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位工程的借款人民币——万元〕按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票, 否那么,甲方有权不支付有关工程款项.2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付:2.1该局部工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改.整改费用合计----万元〔小写:元〕,由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.2.3协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写:----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.整改费用合计----万元〔小写:元〕,由甲方从乙方结本文整理于网络,仅供阅读参考算款中扣减后代为支付给相关单位.2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%〔本款项分两个月支付,每月支付一半〕;剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方. 质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付.3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付.3.2乙方承诺一次性返还丙方前期治理费、钢筋、资料完善等有关费用―-万元〔小写:----元〕,并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方.4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款确实认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款.八、原合同履约保证金:在乙方按甲方财务九、20---年--- 月21日后,施工的等工程所涉及的债权债务由——工程负责承当,并承当因此引起的所有责任及甲方因此所受损失.十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份.其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同,其主要内容为废弃双方原合同关系,使双方基于原合同发生的债权债务本文整理于网络,仅供阅读参考归于消灭.协议解除采取合同〔即解除协议〕方式,因此应具备合同的有效要件,即:当事人具有相应的行为水平;意思表示真实; 内容不违反强行法标准和社会公共利益等.工程合同终止协议书范本三甲方:〔以下简称甲方〕乙方:〔以下简称甲方〕乙方于2021年x月x日与“ xxxx房地产〞签订y?xxx工程承包合同及其补充协议?,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件〔以下统称为“原合同〞〕,依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议.一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工工程〞.二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任工程同时解除.三、乙方在本工程中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承当因此所引起的一切责任、甲方不承当任何连带责任.四、乙方必须完善己完成的工程工程验收工作、如未到达验收标准、必须急时采取相关举措、至到验收合格为准.五、乙方必须根据甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料〔承包范围内已完成局部的工程竣工验收所需资料〕、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册〔不装订〕、移交给甲方.六、乙方“原合同〞中所承包的工作内容中已完成工作量经本文整理于网络,仅供阅读参考甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准.七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同〞此期间所完成工作内容的最终结算.八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间.九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用, 包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否那么,甲方有权不支付有关工程款项.十、“原合同〞履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完本钱协议约定内容后,与工程结算款一并返还.十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算.十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本工程继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否那么、造成一切后果均由乙方负责.十三、解除合同后并不免除承包人对已施工局部的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任.十四、乙方已与相关班组签订的施工合同〔含正在履行或即将履行的合同〕由乙方与其协商解除,甲方不承当乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效.十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司本文整理于网络,仅供阅读参考一份.甲方〔盖章〕:乙方〔盖章〕:法定代表人〔签章〕:法定代表人〔签章〕:年月日签订。
最新施工合同解除协议书范本6篇篇1甲方:XXXX有限公司乙方:XXXX建筑公司鉴于甲乙双方签订的施工合同,因故需要解除。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下解除协议:一、协议双方的权利义务甲乙双方签订的施工合同解除后,甲方应支付乙方已完成的工程量款项,乙方应立即停止施工,并妥善保管好甲方提供的所有设备、材料,不得擅自处置或毁损。
二、已完成工程量的结算1. 甲方应按照施工合同约定的支付方式,结算乙方已完成的工程量款项。
具体结算方式如下:(1)乙方应在协议签订之日起X日内,向甲方提交已完成的工程量清单及结算报告。
(2)甲方在收到乙方的结算报告后,应在X日内进行审核并支付相应的款项。
2. 如果乙方在协议签订后X日内未提交结算报告,甲方可按照施工合同约定的支付方式,按照乙方已完成工程量的估算金额支付款项。
三、设备、材料的返还1. 乙方应妥善保管好甲方提供的所有设备、材料,不得擅自处置或毁损。
设备、材料的清单如下:(1)设备:XXXX(2)材料:XXXX2. 乙方应在协议签订之日起X日内,将上述设备、材料返还给甲方或按照甲方的要求进行处置。
四、违约责任1. 如果甲方未按照约定支付乙方已完成的工程量款项,甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息,并承担因此给乙方造成的损失。
2. 如果乙方未按照约定返还甲方设备、材料,乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。
五、争议解决本协议的履行过程中,如双方发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:XXXX有限公司乙方:XXXX建筑公司日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方:XXX,身份证号码:XXXX乙方:XXX,身份证号码:XXXX甲、乙双方经协商一致,同意提前解除XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》。
第1篇协议编号:_______甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于甲方在_______(项目名称)建设工程中,聘请乙方作为施工单位,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方在工程完工后退出施工现场的相关事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议标的本协议标的为乙方在_______(项目名称)建设工程中的施工任务,包括但不限于施工图纸、工程量清单、施工合同等。
二、退场时间1. 乙方应按照施工合同约定的工期完成施工任务,并在合同工期到期前_______日内完成退场。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应在发生不可抗力事件之日起_______日内,向甲方提出书面报告,经甲方确认后,工期相应顺延。
三、退场范围1. 乙方应将施工现场内的所有施工设备、材料、工具、设施等全部撤出。
2. 乙方应将施工现场内的临时设施、构筑物、道路等拆除或恢复原状。
3. 乙方应将施工现场内的垃圾、废弃物等清理干净,确保场地整洁。
四、退场责任1. 乙方在退场过程中,应确保施工安全,防止发生安全事故。
2. 乙方应遵守国家有关环境保护、消防安全、安全生产等法律法规,确保退场过程中不造成环境污染和安全隐患。
3. 乙方应妥善处理施工现场的遗留问题,包括但不限于工程款结算、工程资料移交等。
五、退场费用1. 乙方在退场过程中产生的费用,包括但不限于运输、拆除、清理等费用,由乙方自行承担。
2. 如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担乙方在退场过程中产生的额外费用。
六、违约责任1. 乙方未按约定时间完成退场,每逾期一日,应向甲方支付_______元违约金。
2. 乙方在退场过程中违反国家法律法规,造成安全事故、环境污染等,应承担相应的法律责任。
3. 甲方未按约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付_______元违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
合同编号:__________工程合同终止协议书一、终止合同1.1甲乙双方同意自本协议签署之日起,原合同立即终止,双方不再享有原合同项下的权利和义务。
1.2本协议签署后,甲乙双方应立即停止原合同的履行,包括但不限于停止工程的建设、交付、付款等一切与原合同相关的活动。
二、终止后的处理2.1甲乙双方应按照原合同的约定,妥善处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于工程验收、资料移交、剩余款项结算等。
2.2甲乙双方应在本协议签署后____个工作日内,共同制定并签署一份详细的《合同终止后事宜处理方案》,明确双方在终止后的具体义务和责任。
三、违约责任3.1双方同意,本协议的签署不影响原合同中关于违约责任的约定。
如一方违反本协议或原合同的约定,应承担相应的违约责任。
3.2甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务,如一方未履行或履行不符合约定,应承担相应的法律责任。
四、保密条款4.1甲乙双方同意,本协议的内容和签署过程涉及的任何信息(包括但不限于商业秘密、技术秘密、经营信息等)均应予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
4.2甲乙双方的保密义务自本协议签署之日起生效,至本协议约定的保密信息不再具有保密性或因法律、法规、行政命令等要求披露时止。
五、法律适用和争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款6.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签字):__________代表(签字):__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日注意事项:1.合同终止:甲乙双方应明确合同终止的条件和程序,确保合同终止的合法性和合规性。
解除施工合同协议书范本推荐6篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了一份施工合同(以下简称原合同),因某些原因,现甲乙双方经友好协商,决定解除原合同。
为明确双方权利义务,避免后续纠纷,特达成如下协议:一、协议目的甲乙双方同意解除原合同,并就解除事宜进行明确约定,以确保双方权益得到充分保障。
二、协议解除条件双方一致同意,在下列条件满足的情况下解除原合同:1. 双方协商一致,同意解除原合同;2. 甲方支付乙方已完成工程量的款项(如有);3. 乙方撤场并清理施工现场,确保工程安全;4. 双方完成已发生的费用结算;5. 其他约定条件(如有)。
三、解除事项的具体安排1. 双方确认解除原合同的时间和方式;2. 甲方支付乙方已完成工程量的款项,具体金额和支付方式需双方确认并签署补充协议;3. 乙方在收到款项后,按照约定的时间撤场并清理施工现场;4. 双方完成已发生的费用结算,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等;5. 双方同意解除原合同后,不再就未履行的部分继续履行。
四、保密条款双方同意,在解除原合同过程中及解除后,对涉及双方的商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付款项或完成费用结算,乙方有权要求甲方支付违约金;2. 若乙方未按照本协议约定撤场并清理施工现场,甲方有权要求乙方承担违约金;3. 若因任何一方原因导致本协议无法履行或履行过程中发生纠纷,责任方应承担相应的法律责任。
六、争议解决方式因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充;篇2甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的施工合同(以下简称原合同),现因原因,双方经过友好协商,决定解除原合同,为明确双方权益,特达成以下协议:一、协议目的甲乙双方同意解除原施工合同,并就解除事宜进行明确约定,以保障双方合法权益,实现公平、公正、合理的解决方式。
工程合同终止协议书模板甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《____工程项目合同》(以下简称“原合同”),合同编号为________。
由于____(终止原因,如:项目需求变更、资金问题、政策调整等),现双方协商一致,同意提前终止上述合同。
为此,特订立本终止协议书。
一、合同终止条款1. 原合同自本终止协议书签订之日起终止。
2. 甲方应按照原合同约定支付至终止日期为止的所有应付款项,包括但不限于工程款、材料款、劳务费等。
3. 乙方应按照原合同约定,完成至终止日期为止的所有工程内容,并保证工程质量符合相关标准。
二、权利义务清算1. 双方应根据实际完成的工程量和材料使用情况,进行权利义务的清算。
2. 甲方应在清算完成后的___个工作日内,支付乙方剩余的工程款项。
3. 乙方应在收到全部款项后,将施工现场清理干净,并将所有施工设备、材料等移交给甲方或指定第三方。
三、违约责任1. 如果甲方未按照本协议约定支付相关款项,应当承担违约责任,并赔偿乙方因此产生的损失。
2. 如果乙方未按照本协议约定完成工程或清理现场,应当承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
四、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向原合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________ 代表人签字:_________________ 代表人签字:_________________签订日期:____年__月__日签订日期:____年__月__日。
第1篇甲方(分包单位):____________________乙方(总包单位):____________________鉴于:1. 甲方与乙方于____年__月__日签订了《____工程分包合同》(以下简称“分包合同”),约定甲方负责分包合同项下____工程的施工。
2. 分包合同编号为:____。
3. 在分包合同履行过程中,双方在____方面存在重大分歧,导致合同无法继续履行。
鉴于上述情况,经双方友好协商,一致同意解除分包合同,现将有关事宜协议如下:一、解除范围1. 本协议解除范围为分包合同项下全部工程内容。
2. 甲方应立即停止所有与分包合同相关的施工活动。
二、解除时间1. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 分包合同自本协议生效之日起解除。
三、双方责任1. 甲方责任:a. 自本协议生效之日起,甲方应立即停止所有与分包合同相关的施工活动,并撤离施工现场。
b. 甲方应负责将施工现场恢复至施工前的状态,包括清理施工垃圾、拆除临时设施等。
c. 甲方应承担因合同解除而产生的所有费用,包括但不限于施工设备撤场费、临时设施拆除费等。
d. 甲方应保证撤离施工现场时,不影响乙方正常施工。
2. 乙方责任:a. 乙方应配合甲方撤离施工现场,并提供必要的协助。
b. 乙方应承担因甲方撤离施工现场而造成的损失。
c. 乙方应负责将施工现场恢复至施工前的状态,包括清理施工垃圾、拆除临时设施等。
d. 乙方应保证甲方撤离施工现场时,不影响其正常施工。
四、款项结算1. 甲方应向乙方提交以下款项结算资料:a. 分包合同执行期间的所有工程量清单;b. 甲方已发生的工程款项支出凭证;c. 甲方撤离施工现场的费用清单。
2. 乙方应在收到甲方提交的款项结算资料之日起____日内,对甲方提出的款项进行审核,并支付相应的款项。
3. 乙方支付款项后,双方不再对分包合同项下的款项进行追偿。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
第1篇甲方(建设单位):地址:联系人:联系电话:乙方(施工单位):地址:联系人:联系电话:鉴于甲方在[项目名称]工程项目中,因各种原因需要乙方撤出施工现场,双方经友好协商,就乙方清退事宜达成如下协议:一、项目背景1. [项目名称]工程项目,甲方委托乙方进行施工。
2. 乙方按照甲方要求,于[日期]进入施工现场,开始施工。
3. 由于[原因],甲方决定终止[项目名称]工程项目,乙方需立即撤出施工现场。
二、清退范围1. 乙方在施工现场的临时设施,包括但不限于:办公室、宿舍、仓库、施工现场等。
2. 乙方在施工现场的施工设备、材料、工具等。
3. 乙方在施工现场的施工人员、管理人员等。
三、清退时间1. 乙方应于[日期]前,将施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等全部撤出。
2. 乙方应于[日期]前,将施工现场的施工人员、管理人员等全部撤离。
四、清退费用1. 甲方承担乙方在施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等的拆除、运输、处理等费用。
2. 甲方承担乙方在施工现场的施工人员、管理人员的遣返费用。
3. 乙方在撤出施工现场过程中,如因自身原因造成损失的,由乙方自行承担。
五、其他事项1. 乙方在撤出施工现场过程中,应确保施工现场的安全,避免发生安全事故。
2. 乙方在撤出施工现场过程中,应遵守国家有关法律法规,不得损害国家、集体和他人的合法权益。
3. 乙方在撤出施工现场过程中,应积极配合甲方的工作,确保工程项目的顺利清退。
4. 双方在清退过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
七、协议解除1. 本协议在履行过程中,如一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议。
2. 因不可抗力导致本协议无法履行时,双方均可解除本协议。
八、协议附件1. 乙方在施工现场的临时设施、施工设备、材料、工具等清单。
2. 乙方在施工现场的施工人员、管理人员名单。
施工工程合同解除协议范本6篇篇1甲方:XXX,身份证号码:XXXX乙方:XXX,身份证号码:XXXX甲、乙双方经协商一致,同意解除XXXX年XX月XX日签订的《施工工程合同》。
具体内容如下:一、双方一致同意解除XXXX年XX月XX日签订的《施工工程合同》。
该合同自解除之日起失效。
二、双方在签订本协议书时,已就各自的权利和义务达成一致意见。
甲方同意解除与乙方的施工合同,乙方也同意解除该合同。
三、双方一致确认,甲方已支付乙方工程款共计人民币XX元,乙方已开具相应发票。
甲方同意解除与乙方的施工合同,乙方同意返还甲方已支付的工程款人民币XX元。
四、双方一致确认,甲方已支付乙方的工程款中,包含有乙方应缴纳的税款。
乙方同意在返还甲方已支付的工程款时,一并将税款扣除。
具体税款金额由甲方在应支付乙方的工程款中代扣代缴。
五、双方一致确认,本协议书签订后,乙方应将已支付的工程款及应扣除的税款,全部退还给甲方。
退还方式为:乙方将应退还的款项直接汇入甲方指定的银行账户。
六、双方一致确认,本协议书签订后,乙方应及时办理与本合同有关的结算和清理工作,包括但不限于:向甲方移交与本合同有关的图纸、资料;向甲方退还与本合同有关的押金、保证金;向甲方支付与本合同有关的应付未付款项等。
七、双方一致确认,本协议书签订后,如乙方未能按照本协议书的约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于:向甲方支付违约金;赔偿甲方因此所受到的损失等。
八、本协议书自双方签字或盖章之日起生效。
本协议书的效力优先于原《施工工程合同》。
原《施工工程合同》自本协议书生效之日起失效。
九、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。
两份协议书具有同等法律效力。
十、因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签字):XXX乙方(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日篇2甲方:XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXX,身份证号码:XXXX乙方:XXX,男,汉族,19XX年XX月XX日出生,住址:XXXX,身份证号码:XXXX鉴于甲乙双方之前签订的施工工程合同,甲方与乙方经过友好协商,同意解除该合同。
建设工程施工合同解除协议书范本7篇篇1甲方(发包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。
乙方(承包人):_________,地址:_________,电话:_________,邮编:_________。
鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了建设工程施工合同(以下简称“原合同”),因故双方协商一致,决定解除原合同。
为明确双方权利义务,达成如下解除协议:一、原合同概况原合同标的为:_________;工程地点:_________;工程内容:_________;合同总造价:_________元;开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日。
二、解除原因1. 因甲方原因,如设计更改、资金不足等,导致原合同无法继续履行。
2. 因乙方原因,如施工能力有限、施工质量问题等,导致原合同无法继续履行。
3. 因不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,导致原合同无法继续履行。
三、解除时间原合同自双方签署本协议之日起解除。
四、解除后双方权利义务1. 甲方应支付乙方已完成工程的款项,并赔偿乙方因合同解除所造成的损失。
具体赔偿金额及支付方式双方应协商确定。
2. 乙方应停止原合同项下的施工活动,并拆除已完成的施工成果。
甲方应协助乙方完成拆除工作。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料,并返还给甲方。
如有损坏或丢失,乙方应负责赔偿。
4. 甲方应返还乙方已支付的履约保证金(如有)。
5. 双方应共同协商解决因合同解除而产生的其他事宜。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定支付款项或赔偿损失,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照本协议约定停止施工活动或拆除施工成果,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若双方因不可抗力因素导致合同解除,双方均不承担违约责任。
工程项目终止协议书范本甲方:代表:地址:电话:乙方:代表:地址:电话:甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则,根据《_____》及相关法律、法规之规定,经双方友好协商,达成如下协议,共同遵守。
一、合作内容1、乙方受甲方委托,为完成甲方同_____公司取得工程项目内部承包合同,乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务,由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件,代表甲方完成该承包的实施。
2、甲方负责组织,提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同,并由甲方_____组织施工,自负盈亏。
甲方经过严格的预算程序,决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。
二、工程概况1、工程项目及名称:_____工程。
2、工程总造价:_____元,大写_____元人民币。
3、工程地点:______________________________________。
4、工程内容:土石方工程。
5、工程保证金:_____元。
6、本工程计价方式:按主合同执行7、本项目合作方式:以甲方同项目方约定方式执行。
三、合作收益1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取_____元/立方米作为乙方的收益。
2、乙方收益的支付时间与方式:甲方与项目方签订项目施工合同进场的_____个工作日内,支付_____万元(大写:_____元整),乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付,直至付完为止。
3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴,乙方不提供票据,相关审计等由甲方负责完成,确保乙方所得款项的合法性和安全性。
4、每月工程进度款到账后,甲方保证在每月收到进度款后_____个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。
5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管,并且对甲方工程进度款的到账情况,享有监督权和知情权。
四、协议的履行及违约责任1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益,乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除,并有权依法向人民法院提请诉讼。
工程合同终止协议书范本3篇
工程合同终止协议书怎么写?合同终止指合同当事人双方在合同关系建立以后,因一定的法律事实的出现,使合同确立的权利义务关系消灭。
下面是小编为你整理的工程合同终止协议书范本3篇_工程合同终止协议书模板格式,希望对你有用!
工程合同终止协议书范本一
甲方:熊昌益、熊进伟、熊杰等3家
乙方:熊昌勇
甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同),占地总面积243平方米,乙方签订合同后至截止,完成了部分工程量,现由于多种原因双方自愿解除原施工合同,现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议:
1、甲方要求收回该工程,乙方同意甲方收回,原签订的工程承包合同(3份)同时作废。
2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写:捌万元整),乙方放弃其它一切权利。
3、签订解除合同后,乙方在3日内退出施工现场,并将施工现场交给甲方。
4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用。
5、本协议一式五份,双方签字生效,任何一方违约,付守约方违约金3万元(大写:叁万元)。
协议补充:略
各方签名:
工程合同终止协议书范本二
一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善__年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善__年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。
四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价:
1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方原合同完成工作内容结算款的支付:
2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。
整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收
完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。
质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。
2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。
质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。
八、原合同履约保证金:在乙方按甲方财务九、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。
其实质是在原合同当事人之间重新成立了一个合同,其主要内容为废弃双方原合同关系,使双方基于原合同发生的债权债务归于消灭。
协议解除采取合同(即解除协议)方式,因此应具备合同的有效要件,即:当事人具有相应的行为能力;意思表示真实;内容不违反强行法规范和社会公共利益等。
工程合同终止协议书范本三
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称甲方)
乙方于20__年 _月 _ 日与“ ____ 房地产有限公司” 签订了《___工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日签订。