建设工程施工专业分包合同通用条款
- 格式:docx
- 大小:17.54 KB
- 文档页数:9
建设工程施工分包合同范本承包方(甲方):住址:分包方(乙方):住址:风险提示:分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,就____工程的分包事项达成一致,经双方协商一致,签订本合同,并遵照执行。
一、工程项目1、工程名称:2、工程编号:3、工程地点:4、工程范围:5、工程造价:二、工程期限1、双方商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;(2)因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;(4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。
乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
风险提示:如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。
建设工程施工总包与分包协议(通用3篇)建设工程施工总包与分包协议篇1总包单位:(以下简称甲方)分包单位:(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包工程名称:工程地点:工程内容:分包范围:承包方式:进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款,在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
建设工程分包的合同(精选5篇)建设工程分包的合同(精选5篇)随着人们对法律的了解日益加深,能够利用到合同的场合越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的建设工程分包的合同(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
建设工程分包的合同1甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:xxxx。
二、工程地点:三、承包范围及内容:现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项:施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时,甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价:泥浆按砼方量1:3比例计算。
六、周边关系的协调乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。
建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系,确保各方的权益,保证工程的质量和进度,达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)2. 工程名称和位置工程名称:(填写具体工程名称)工程位置:(填写具体工程位置)3. 工程内容和范围(详细描述工程的内容和范围,包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等)4. 分包工程的范围和责任(详细描述分包工程的范围和责任,包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等)5. 合同价款和支付方式(详细描述合同价款和支付方式,包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等)6. 工期和进度管理(详细描述工期和进度管理,包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等)7. 质量保证和验收标准(详细描述质量保证和验收标准,包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等)8. 合同变更和解除(详细描述合同变更和解除的条件和程序,包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等)9. 违约责任和争议解决(详细描述违约责任和争议解决的方式和程序,包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等)10. 合同附件(列举合同附件的清单,包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等)三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表:(签字、日期)乙方代表:(签字、日期)2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项(根据实际情况,列举可能涉及到的其他事项,如保密条款、知识产权等)以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容,具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款,确保合同的有效执行。
如有任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可以依法解决。
专业分包施工合同协议书本文档是一份专业分包施工合同协议书,用于规范和明确双方在专业分包施工合作中的权利和义务。
请双方仔细阅读并遵守内容。
1. 合同双方本合同由双方订立:甲方:(公司名称)(简称“甲方”)地质:方式:法定代表人:乙方:(公司名称)(简称“乙方”)地质:方式:法定代表人:2. 合同项目本合同的项目为:(详细描述需要分包施工的项目)3. 合同条款3.1 项目范围甲方将指定的项目以分包的形式交由乙方进行施工。
具体的施工范围和要求详见相关图纸和技术规范。
3.2 工期和完成时间乙方应在双方约定的工期内完成施工任务,并按计划提交相应的成果物。
如因不可抗力或特殊情况导致延误,乙方应及时向甲方提供书面解释和调整工期的方案。
3.3 工程款支付3.3.1 工程款总额为(金额),按如下方式支付:•(支付比例1):%在合同签订后的(时间)内支付;•(支付比例2):%在工程施工过程中的(时间)内支付;•(支付比例3):%在工程竣工后的(时间)内支付;•(支付比例4):%在工程验收合格后的(时间)内支付。
3.3.2 工程款支付方式为(支付方式),支付时应提交相应的发票和相关的支付凭证。
3.4 质量保证乙方应保证分包施工符合相关法律法规和技术要求,确保施工质量符合甲方的要求和标准。
如发现施工质量存在问题,乙方应及时整改,并承担相应的责任和费用。
3.5 合同变更如有任何合同内容的变更,双方应书面协商一致,并签署变更协议。
未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同内容。
3.6 违约责任如果一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
违约方应在接到对方书面通知后的(时间)内解决问题,如未能解决则属于重大违约。
4. 合同生效及解除4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为(时间)。
4.2 双方可协商一致解除合同,应提前(时间)书面通知对方,并经双方协商一致达成解除合同的协议。
5. 其他条款5.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(分包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同,且甲乙双方出于互利共赢的考虑,依据相关法律法规及政策规定,经过友好协商,甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系,确保工程质量及工期,达成以下合同条款,以兹共同遵守:一、工程概况与分包范围1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 分包范围:(详细说明分包的工程项目及具体部位,如:电气安装、通风系统建设等)。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求:乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工,确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理:乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工,并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理:因乙方原因造成工期延误时,乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求:乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理:乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定,确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理:发生质量与安全事故时,乙方应及时通知甲方,并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定:合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式:按工程进度支付工程款,具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整:如发生工程变更或材料价格波动等情况,合同价格需相应调整,具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任:明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管:对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
建设工程施工专业分包合同GF-2003-0213 GF,2003,0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规~遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则~鉴于 ,以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)~承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致~订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元~小写: 元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工,竣工日期:本分包工程定于年月日竣工,合同工期总日历天数为: 天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书,2、中标通知书(如有时),3、分包人的报价书,4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件,5、本合同专用条款,6、本合同通用条款,7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件,8、合同履行过程中~承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺~按照合同约定的工期和质量标准~完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)~并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺~按照合同约定的期限和方式~支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)~以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺~履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务~并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间: 年月日,合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章) 分包人:(公章)住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 第二部分通用条款一、词语定义及合同文件l、词语定义下列词语除专用条款另有约定外~应具有本条款所赋予的定义:1(1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立~通用于分包工程施工的条款。
建筑工程专业分包业务合同一、合同参考信息合同编号[填写合同编号签订日期[填写签订日期二、合同背景三、合同条款1. 合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确双方在建筑工程专业分包业务中的权利和义务,并规定项目范围。
1.2 乙方承担为甲方提供建筑工程专业分包服务,具体工程范围见附件1。
2. 合同价格和支付方式2.1 本合同的总金额为人民币[填写金额,包括所有的材料、设备、劳动力等费用。
2.2 甲方将根据工程进度支付工程款项,支付方式按月付清,具体支付时间见附件2。
2.3 乙方应提供具有合法有效的增值税专用发票。
3. 工期和质量保证3.1 乙方应按照合同约定的工期,按时完成工程任务。
3.2 乙方应保证分包工程的质量符合国家有关标准和规定,并承担因质量问题造成的返工和赔偿责任。
4. 材料和设备供应4.1 乙方应按照项目要求自行采购材料和设备,并保证其质量符合国家标准。
4.2 甲方应按照合同约定支付乙方采购材料和设备的费用,支付时间见附件2。
5. 税费和相关手续5.1 乙方应自行办理相应的税务登记和劳动保险手续,并承担由此产生的费用。
5.2 甲方在支付工程款项时应扣除乙方应纳税款项。
6. 合同变更和终止6.1 任何一方在履行合同过程中,如有需要变更合同内容,应提前书面通知对方,并经双方协商,签署变更合同。
6.2 本合同可以根据双方协商一致提前终止,提前终止合同需要提前[填写天数通知对方。
7. 保密条款7.1 双方在合同履行过程中涉及到的商业秘密和机密信息应互相保密,并不得泄露给其他任何第三方。
7.2 未经一方事先书面同意,对方不得将合同涉及的商业秘密和机密信息用于其他目的。
8. 争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议,应友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、附件附件1分包工程详细设备清单附件2工程款支付时间表。
建设工程分包合同范本(一)总包方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____分包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、工程编号:_____施工许可证号:_____营业执照号:_____四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限____年____月____日开工,____年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数____人。
第二条工程结算按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人_____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:年月日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
工程建设分包合约样本1. 合约背景本合约是由甲方(工程建设项目的总包方)与乙方(工程建设项目的分包方)之间签订的一份工程建设分包合约。
该合约旨在明确双方的权利和义务,保障工程建设项目的顺利进行。
2. 合约条款2.1 项目描述甲方将详细描述工程建设项目的性质、规模、地点、时间等相关信息,供乙方参考。
2.2 分包范围乙方将明确承担的工程建设项目分包范围,包括具体任务和责任。
2.3 工期双方将约定工程建设项目的起止时间,并明确工期的延期和缩短的处理方式。
2.4 价款支付甲方将按照约定的方式和时间支付乙方相应的价款,包括分期支付和最终支付。
2.5 质量要求乙方需按照甲方提供的工程建设项目质量要求进行施工,并承担相应的质量保证责任。
2.6 违约责任双方将约定违约责任及相应的赔偿方式。
违约责任可包括违约金的支付、合同解除等。
2.7 争议解决双方同意,如发生合约争议,将通过友好协商解决。
如协商不成,可提交相关争议至仲裁机构解决。
3. 合约生效与解除3.1 合约生效本合约自双方签字盖章之日起生效。
3.2 合约解除本合约可由双方协商一致解除,或根据合约条款中的约定解除。
4. 其他条款4.1 合约变更任何对本合约的修改或变更须经双方协商一致,并以书面形式作出。
4.2 合约备案本合约需经相关主管部门备案。
4.3 合约附件本合约的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合作协议等。
5. 合约效力本合约的条款和附件构成了双方的权利和义务,对双方具有法律效力。
以上为《工程建设分包合约样本》的主要内容,双方可根据实际情况进行合理的修改和补充,以确保合约的适用性和合法性。
合约签订前,请双方仔细阅读并理解各条款的内容。
建设工程施工专业分包合同是为了规范建设工程分包施工的行为和规定分包单位的责任和义务而制定的一份文件。
建设工程是国家重点领域之一,其施工质量和安全问题直接关系到人民群众的生命财产安全和国家经济发展,因此,建设工程施工专业分包合同的签订和执行对于保证建设工程施工质量和安全十分重要。
建设工程施工专业分包合同应当包含以下内容:一、基本情况合同双方的名称、地址、法定代表人或负责人、电话、传真、电子邮件等基本情况。
二、合同的目的具体说明该合同的目的是为了规范分包单位的施工行为,明确各方的权利和义务,确保建设工程的施工质量和安全。
三、施工内容明确分包单位的施工内容,包括施工工程的范围、建设工程的质量标准等。
同时,还要详细说明分包单位在施工过程中能够发现和控制的风险和隐患,并就相应的风险和隐患提供解决方案和措施。
四、施工期限明确分包单位的施工期限,包括总工期和分期工期。
同时,还要明确分包单位应当在何时提交工程进度计划、工作报告和质量验收报告等。
五、分包价款明确分包价款的数额及支付方式。
同时,还要明确对于分包单位在施工过程中发现的变更、延误和其他额外费用的处理方式。
六、质量保证及验收明确分包单位为建设工程所提供的质量保证措施和标准,以及验收的规定和标准。
分包单位应当在工程竣工后提交完整的质量保证文件,并承诺在保修期内负责保养和维修。
七、违约责任明确对于分包单位逾期交工、工作不及时、质量不合格、造成迟延或其他违约行为的违约责任。
八、竣工验收明确分包单位应当在何时提交竣工资料和验收报告,以及在验收过程中分包单位应当履行的责任和义务。
九、争议解决明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式,包括调解、仲裁、诉讼等。
建设工程施工专业分包合同是建设工程建设过程中不可或缺的一环,合同内容的规范和严格执行,对建设工程的质量和安全起到不可或缺的保障作用。
因此,有关部门应当对分包单位的选定、审核和监督加强力度,确保合同的严格执行,并建立完整的分包合同数据库,以便于日后建设工程的质量监管和问题处理。
建设工程施工专业分包合约一、总则建设工程施工专业分包合约(以下简称“合约”)是指甲方(即建设工程的总承包商)将工程中某一专业的施工任务委托给乙方(即分包商)承担的合作协议。
本合约是乙方基于甲方在建设工程招标过程中的中标情况,双方在平等自愿的基础上达成的协议。
二、合同条款1. 工程基本信息甲方和乙方应明确合约中所涉及的工程名称、工程地点、工程范围、工程工期等基本信息。
双方应确保对工程的认识一致。
2. 乙方的权利和义务2.1 乙方有权根据合约要求提供所需的专业技术、人力资源、施工设备和材料等,并按时按质完成工程任务。
2.2 乙方应按照甲方的要求制定施工组织设计、施工方案和质量管控计划,并与甲方进行协商和确认。
2.3 乙方应组织施工人员进行专业技能培训,确保施工过程中的安全和质量。
2.4 乙方应负责施工现场的管理和卫生清理工作,并确保施工现场的安全、整洁与有序。
3. 甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监理和验收,并对施工过程和结果进行检查和评估。
3.2 甲方应按照合同约定支付乙方合理的分包费用,并按期支付工程款项。
3.3 甲方应提供乙方所需的施工图纸、设计文件和技术资料,并在乙方提出合理要求时予以支持和配合。
4. 质量保证和责任4.1 乙方应负责所分包的专业施工工程的质量,确保施工符合国家的相关法律法规和相关工程技术规范要求。
4.2 如乙方在施工过程中因施工质量问题导致工程质量不符合合同要求,应根据合同约定承担相应的返工责任和赔偿责任。
5. 变更和索赔5.1 如因工程变更需要对合同进行修改,双方应通过书面协商达成一致。
5.2 如因工程变更导致乙方的工期和费用发生变化,双方应重新商定工期和费用,并通过签订补充协议确定。
5.3 如乙方在履行合同过程中遭受不可抗力或其他不可预见的事件影响,乙方有权提出索赔,合同双方应协商解决。
6. 合同的解除和终止6.1 如乙方未按合同约定的施工进度和质量要求履行合同,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。
建设工程分包合同通用条款第一条合同当事人甲方(总承包商)名称:_________乙方(分包商)名称:_________第二条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________(工程名称)项目中的权利、义务和责任,以保证工程质量、工期和投资控制符合合同约定。
第三条合同范围甲方将_________(工程部分或专业工作)分包给乙方,具体包括但不限于以下内容:_________(详细描述分包工程的范围)。
第四条合同价格1. 分包工程的合同总价为:_________元人民币。
2. 价格包含所有材料、人工、机械使用和管理费用。
3. 如遇变更,双方应协商一致后调整合同价格。
第五条质量要求1. 乙方必须按照国家及行业标准和规范执行工程,确保工程质量达到甲方及设计要求。
2. 乙方应接受甲方或第三方的质量检查,并及时整改不符合项。
第六条工期要求1. 乙方应按甲方提供的施工进度计划完成分包工程,并遵守甲方的工期管理规定。
2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第七条付款方式1. 甲方根据工程进度向乙方支付工程款,具体支付比例和时间由双方协商确定。
2. 最终支付应在工程验收合格后进行,扣留一定比例的质量保证金,直至质保期满无质量问题后支付。
第八条变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致,并签署书面变更协议。
2. 因变更导致的成本增减,双方应根据实际发生的工作量进行调整。
第九条违约责任1. 如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同,应及时通知对方,并提供相应证明。
第十条争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同通用条款中关于分包的的条款下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!施工合同通用条款中关于分包的条款1. 定义与适用范围。
建设工程施工分包书一、甲方与乙方之间的协议甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”),经友好协商,达成以下协议,共同参与建设工程施工分包事宜。
二、协议内容及范围1. 甲方委托乙方负责以下工程项目的施工分包:(详细列出委托工程项目名称、地点、施工范围等信息)2. 乙方接受甲方委托,承担委托工程项目的施工分包,并按照协议约定的时间和质量标准完成工程,确保按时交付符合要求的成果。
3. 甲方负责提供以下必需材料和协助:(列出甲方提供的材料和协助,如图纸、设计文件、技术支持等)4. 乙方负责提供以下必备条件和承诺:(列出乙方提供的条件和承诺,如施工设备、技术人员、质量保证等)5. 乙方有权根据工程实际情况,与甲方协商调整工程进度、工程变更等事宜。
但任何调整都需要取得甲方的书面同意。
三、工期和付款条款1. 工期约定:(具体描述工期约定,如起止日期、工期延长的条件和方式等)2. 付款方式和条款:(具体描述付款方式、付款比例、付款时间等)四、质量管理和验收标准1. 乙方承诺按照相关技术标准和规范进行施工,并对施工质量负责。
2. 甲方有权对乙方的工程进行监督、检验和验收,验收标准应符合相关法律法规和协议约定。
3. 若乙方在验收过程中存在不符合要求的情况,甲方有权要求乙方进行整改,直至达到合格标准为止。
五、合同终止和违约责任1. 合同终止的情况包括但不限于以下情形:(列出合同终止的各种情形,如双方达成书面一致终止、违约等)2. 对于一方违约的情况,另一方有权采取合法措施,要求违约方承担相应的法律责任和损失赔偿。
六、争议解决1. 对于因协议履行期间产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁申请。
2. 仲裁裁决是终局的,对双方具有约束力。
七、其他事项1. 本协议的附件和补充协议,都是本协议的完整组成部分,与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字或盖章之日起生效,并在协议期限内有效。
GF—2003—0213建设工程施工专业分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月第一部分协议书承包人(全称):______分包人(全称):______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_______(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:____________________分包工程地点:_____________________分包工程承包范围:___________________二、分包合同价款金额:大写:人民币___元,小写:____元。
三、工期开工日期:本分包工程定于___年___月___日开工;竣工日期:本分包工程定于___年___月___日竣工;合同工期总日历天数为:___天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:______________五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
编号:_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下
载
建设工程施工专业分包合同通用条款
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
建设工程施工专业分包合同
(示范文本)
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理总局
2003年8月
第一部分协议书
承包人(全称):
分包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人')与承包人已经签订施工
总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程
施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称: _______________________________________
分包工程地点: __________________________________________ 分包工程承包范围: _____________________________________ 二、分包合同价款
金额:大写:人民币元,
小写:元。
三、工期
开工日期:本分包工程定于年月日开工;
竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;
合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为:
五、组成分包合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、分包人的报价书;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款〉〉中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协
议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”), 以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间:年月日;
合同订立地点:_______________________
本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下歹0词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:
1. 1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1. 2专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、
补充或修改。
1 . 3发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1 . 4承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承
人。
1 . 5分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包。