还款协议样本(公证强制执行)
- 格式:docx
- 大小:18.10 KB
- 文档页数:3
强制执行分期还款协议书强制执行分期还款协议书范本(精选5篇)在日常生活和工作中,很多场合都离不了协议书,签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗?以下是小编精心整理的强制执行分期还款协议书范本(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
强制执行分期还款协议书1_____公司(以下简称甲方)_____公司(以下简称乙方)住所:_______________住所:_______________法定代表人:__________法定代表人:__________鉴于:_____年_____月_____日,甲方与乙方就_____(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_____),建设工程总价款为:__________万元整人民币。
该项目已于_____年_____月_____日竣工,已经甲方、乙方及XX方验收,并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_____工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。
强制执行后还款和解协议书范本甲方(债务人):________________乙方(债权人):________________鉴于:1. 甲方因无力偿还债务,已被乙方诉至法院,并经法院判决需向乙方支付一定金额的款项。
2. 甲方在法院强制执行下,已认识到履行还款义务的紧迫性,愿意与乙方协商和解。
经甲乙双方友好协商,就强制执行后的还款事宜达成如下和解协议:一、还款金额及方式1. 甲方同意在法院强制执行的基础上,向乙方还款总额为人民币____元整。
2. 甲方应按双方约定的分期还款方式,每月偿还乙方款项人民币____元整。
3. 甲方应在每月约定的还款日期前,将款项汇至乙方指定的银行账户。
二、还款期限1. 甲乙双方同意,还款期限为____个月,自甲方首笔还款之日起计算。
2. 若甲方按约定履行还款义务,乙方同意在还款期限届满后,向法院申请解除强制执行。
三、违约责任1. 若甲方未能按约定还款,应承担违约责任,并支付乙方迟延履行债务的利息。
2. 甲方未能按时还款的,乙方有权申请法院恢复强制执行,并要求甲方支付因此产生的相关费用。
四、和解协议的效力1. 本协议一旦签署,即具有法律效力。
2. 本协议不影响甲方向法院申请解除强制执行的权利。
五、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(签字/盖章):________________乙方(签字/盖章):________________签订日期:________________强制执行后还款和解协议书范本(二)甲方(债务人):________________乙方(债权人):________________鉴于甲方因未能履行之前的还款协议,导致乙方采取了法律手段,现甲乙双方为了彻底解决债务问题,经过充分协商,特订立本强制执行后还款和解协议书。
一、债务概述1. 甲方承认对乙方所欠债务,包括但不限于本金、利息、违约金等相关费用。
还款协议书公证强制执行还款协议书公证强制执行是指出借人和借款人事先签订的还款协议书经过公证机关鉴定公证后,如借款人未按照协议约定按时还款,出借人可以提交公证书至法院强制执行,保障出借人的合法权益。
下面是一份还款协议书公证强制执行的范本,全文约1000字。
还款协议书协议书编号:【编号】出借人:【姓名】身份证号码:【身份证号码】借款人:【姓名】身份证号码:【身份证号码】根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,出借人与借款人经友好协商一致,特达成如下还款协议:第一条还款金额及期限1.1 借款金额:人民币【借款金额大写】(¥【借款金额小写】)1.2 还款期限:自【借款开始日期】起,至【借款结束日期】止。
第二条还款方式2.1 借款人应按照如下还款方式偿还借款本金及利息:(1)分期还款:借款人应按照协议约定的每月还款日期支付每期还款金额。
(2)一次性还款:借款人应在还款期限届满之日起【还款期限届满后天数】内,一次性偿还全部借款本金及利息。
第三条利息及违约金3.1 借款利息:借款利息为年利率【利率】%,按照每年【按还款方式计息的期数】期计息。
3.2 借款人逾期还款的,应按照每日逾期金额的【逾期利率】%支付违约金。
第四条还款方式的调整4.1 若出借人需调整还款方式,应提前【提前通知期限】日书面通知借款人,并经双方书面确认同意,方可生效。
第五条还款时间和地点5.1 还款时间:借款人应按照协议约定的还款日期按时偿还借款本金及利息。
5.2 还款地点:借款人应按照出借人指定的银行账户或其他指定方式进行还款。
第六条协议的终止6.1 在借款人还清全部借款本金、利息及违约金后,本协议终止。
6.2 若借款人未按照协议约定还款,并在【催款通知期限】内未履行还款义务,出借人有权解除本协议,要求借款人一次性偿还全部借款本金及利息,并支付相应的违约金。
第七条争议解决7.1 本协议的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方因本协议的履行发生争议的,应友好协商解决;协商不成的,可向出借人所在地人民法院提起诉讼。
还款协议(经过公证可强制实行)甲方(债权人):统一社会信誉代码:乙方(债务人):身份证号:乙方向甲方借得款项共计人民币(大写)(¥元),双方约定的借款期限已到期。
现双方就乙方向甲方偿还上述借款达成以下协议:第一条欠款金额乙方尚欠甲方借款本金共计人民币(大写)(¥元)没有归还,乙方许诺将于年月日之前清偿所欠甲方的上述全部借款共计人民币(大写)(¥元)。
第二条借款利息上述借款利息按月利率运算,乙方有权提早还款,甲方也同意无条件接受乙方的提早还款,乙方提早还款的,利息运算至实际还款日止。
第三条乙方保证定期还款若到期仍未还欠款,则每逾期一日自愿按借款额的%支付违约金。
乙方保证该借款的用处符合法律规定,因所借款项用于法律所限制或制止的用处导致的任何责任均由其独立承当。
第四条担保条款XX作为乙方还款的担保人,对乙方欠款承当连带保证责任,若乙方未能依照本协议约定的时间还款的,甲方有权追究XX的担保责任。
第五条公证(一)本合同双方同意向XX市公证处申请对本合同办理具有强制实行效率的债权文书公证。
即如债务人到期不能或不能完全实行本合同项下的定期还款义务,则债务人自愿舍弃申请诉讼解决的权益并接受有管辖权的人民法院予以强制实行。
届时,债权人有权向XX市公证处申请出具实行证书并凭本合同的公证书和实行证书向有管辖权的人民法院申请实行,债务人自愿接受强制实行的范畴为本合同项下的借款本金、利息、违约金和实现债权的费用等所有债权债务。
(二)甲方向公证处申请实行证书时,应按本合同第三条提供其已经实行付款义务的证明材料。
(三)债务人(包括担保人)自愿约定同意:公证处对债务人(包括担保人)是否实行还款义务的核实方式为电话核实,即预留核实债务人(包括担保人)的电话号码为:。
合同实行期间,如债务人(包括担保人)预留电话号码有变,应及时通知公证处,否则债务人(包括担保人)将承当通知不能的责任,且不影响公证处依法出具实行证书。
执行还款协议书范本简单
甲方(债权人):(此处填写甲方全称)
乙方(债务人):(此处填写乙方全称)
鉴于甲乙双方就乙方向甲方借款事宜已达成一致意见,现就还款事宜签订本协议,以资共同遵守。
一、借款金额及利息
乙方确认,截至本协议签订之日,乙方共欠甲方借款本金人民币(大写):(此处填写金额),利息(大写):(此处填写金额)。
二、还款计划
乙方承诺按照以下计划向甲方偿还借款本金及利息:
1. 第一期还款:(此处填写还款日期)前,偿还本金(大写):(此处填写金额);
2. 第二期还款:(此处填写还款日期)前,偿还本金(大写):(此处填写金额);
3. 以此类推,直至全部借款本金及利息偿还完毕。
三、还款方式
乙方应将还款款项直接汇入甲方指定的以下银行账户:
开户行:(此处填写开户行名称)
户名:(此处填写甲方户名)
账号:(此处填写甲方账号)
四、违约责任
如乙方未能按照本协议约定的还款计划按时足额还款,甲方有权要求乙方立即偿还全部剩余借款本金及利息,并按未偿还金额的(此处填
写百分比)支付违约金。
五、争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协
商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(签字或盖章):____________
乙方(签字或盖章):____________
签订日期:____年____月____日。
法院强制执行还款协议书甲方(债权人):[姓名]身份证号码:[身份证号码]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]乙方(债务人):[姓名]身份证号码:[身份证号码]联系地址:[联系地址]联系电话:[联系电话]根据甲乙双方的协商一致,为解决乙方对甲方的债务问题,达成以下协议:一、债务金额及还款方式1. 乙方确认欠甲方债务金额为人民币[债务金额]元(以下简称“本金”),该债务产生的日期为[债务产生日期]。
2. 乙方同意以以下方式偿还债务及利息:a) 乙方每月按照[每月还款额]元的固定金额偿还本金和利息,直至偿还清楚全部债务;b) 还款日为每月的[还款日]日,若当日为法定节假日或休息日,则延期至下一个工作日。
二、逾期还款1. 如乙方未按照约定时间和方式偿还债务,则视为乙方逾期还款。
2. 甲方有权采取以下措施之一或多种措施,对乙方进行催收:a) 要求乙方立即偿还欠款的全部金额;b) 要求乙方支付违约金,违约金的金额为逾期还款金额的10%;c) 向法院提起诉讼,要求法院进行强制执行。
三、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议,应及时协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、附则1. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至债务完全履行完毕止。
甲方(债权人):乙方(债务人):签字:签字:日期:日期:【温馨提示】:本协议为示范性文本,仅供参考,具体内容还应根据实际情况进行修改和合理补充。
强烈建议在签署协议前咨询专业律师进行法律咨询和审核。
强制执行中还款和解协议书范文《强制执行中还款和解协议书》甲方(债务人):乙方(债权人):鉴于甲方与乙方之间存在债务纠纷,现经双方友好协商,就甲方在强制执行过程中的还款事项达成如下和解协议:一、还款金额甲方同意在强制执行过程中,按照法院判决书确定的还款金额,即人民币【】元整(大写:【】元整),向乙方进行还款。
二、还款方式1.甲方同意按照法院判决书确定的还款期限,分期向乙方还款。
具体还款期限、还款金额和还款方式如下:(1)自强制执行开始之日起【】日内,一次性偿还人民币【】元整;(2)自强制执行开始之日起【】日内,一次性偿还人民币【】元整;(3)自强制执行开始之日起【】日内,一次性偿还人民币【】元整。
2.甲方同意在每期还款日前,将应偿还的款项划转到乙方指定的银行账户,账户信息如下:户名:【】;账号:【】;开户行:【】。
三、还款保障1.甲方同意将其名下的财产【】作为还款担保,如有逾期还款的情况,乙方有权依法优先受偿。
2.甲方同意在还款过程中,如有财产变动,应立即通知乙方,并按乙方的要求办理相应的担保手续。
四、违约责任1.如甲方未能按照本协议约定的还款方式和还款期限偿还债务,甲方应支付给乙方逾期利息【】元/日,逾期违约金【】元/日,直至全部债务偿还完毕为止。
2.如甲方违反本协议其他约定,乙方有权依法申请法院采取强制措施,追究甲方的法律责任。
五、其他约定1.本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,如有冲突,以双方签字(或盖章)的协议为准。
甲方(债务人):乙方(债权人):签订日期:【年】年【月】月【日】日。
执行案件还款协议书模板甲方(债权人):_________________________乙方(债务人):_________________________鉴于甲乙双方因借款事宜产生纠纷,经协商一致,现就还款事宜达成如下协议:一、双方确认,截至本协议签订之日,乙方共欠甲方借款本金人民币(大写)________元整(¥________),利息人民币(大写)________元整(¥________)。
二、乙方同意按照以下方式分期偿还上述借款本金及利息:1. 第一期还款:乙方应于本协议签订之日起____天内偿还借款本金人民币(大写)________元整(¥________);2. 第二期还款:乙方应于____年____月____日前偿还借款本金人民币(大写)________元整(¥________);3. 第三期还款:乙方应于____年____月____日前偿还剩余借款本金及全部利息。
三、乙方逾期还款的,应自逾期之日起按未偿还金额的日万分之五向甲方支付逾期利息。
四、甲方在乙方按期足额偿还借款本金及利息后,应向乙方出具相应的还款证明,并协助乙方办理相关手续。
五、如乙方未按本协议约定履行还款义务,甲方有权采取包括但不限于诉讼、仲裁等方式追偿,并要求乙方承担由此产生的一切费用,包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。
六、本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):_____________________日期:____年____月____日乙方(签字或盖章):_____________________日期:____年____月____日。
还款公证协议书范本甲方(借款人):(全称)乙方(贷款人):(全称)丙方(公证机构):(全称)鉴于甲方因资金周转需要,向乙方借款,双方已签订借款合同,为确保借款合同的履行,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本还款公证协议书。
一、借款金额及还款方式1. 甲方确认已收到乙方提供的借款金额为人民币(大写):(金额),(小写):(金额)。
2. 甲方承诺按照借款合同约定的还款方式,按时足额向乙方偿还借款本金及利息。
二、还款计划1. 甲方应于借款合同约定的还款日期前,将还款金额存入乙方指定的账户。
2. 还款账户信息如下:开户行:(银行全称)户名:(乙方全称)账号:(乙方账号)三、公证事项1. 本协议书经双方签字盖章后,提交丙方进行公证。
2. 丙方对本协议书的真实性、合法性进行审查,并出具公证书。
3. 公证书一式三份,甲乙双方各执一份,丙方留存一份。
四、违约责任1. 如甲方未按本协议书约定的还款计划履行还款义务,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并可向丙方申请执行公证债权文书。
2. 甲方逾期还款超过(约定天数)天,乙方有权要求甲方一次性偿还全部借款本金及利息,并可向丙方申请执行公证债权文书。
五、其他约定1. 本协议书一经公证,即具有强制执行效力。
甲乙双方均应严格遵守本协议书的约定,任何一方违反本协议书的约定,均应承担相应的法律责任。
2. 本协议书未尽事宜,甲乙双方可另行协商解决,协商不成的,可向丙方申请调解或向人民法院提起诉讼。
3. 本协议书自公证之日起生效。
甲方(签字或盖章):________乙方(签字或盖章):________丙方(签字或盖章):________签订日期:____年__月__日。
公正还款协议书甲方(债权人):_____________________地址:_________________________________身份证号码/统一社会信用代码:_____________乙方(债务人):_____________________地址:_________________________________身份证号码/统一社会信用代码:_____________鉴于甲乙双方就借款事宜已达成一致,为明确双方的权利义务,确保借款的公正还款,经双方协商一致,特订立本协议书。
第一条借款金额及期限1.1 乙方于________年____月____日向甲方借款人民币(大写)________________元整(¥________元)。
1.2 借款期限自________年____月____日至________年____月____日。
第二条还款方式2.1 乙方应按照以下还款计划向甲方偿还借款本金及利息:- 首次还款日期:________年____月____日,还款金额:________元;- 后续还款日期及金额:(具体还款计划由双方协商确定)。
2.2 乙方应确保每期还款金额按时足额支付至甲方指定账户。
第三条利息及费用3.1 本借款的年利率为________%,利息按月计算,随本金一并偿还。
3.2 如乙方逾期还款,应按照逾期金额的________%支付违约金。
第四条提前还款4.1 乙方有权在不支付任何违约金的情况下提前偿还全部借款本金及利息。
第五条违约责任5.1 如乙方未按本协议约定的还款计划偿还借款,甲方有权要求乙方立即偿还全部借款本金及利息,并有权要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
执行中的还款协议书
甲方:(借款人)
乙方:(放款人)
鉴于甲方向乙方借款人民币(以下简称“借款本金”)____________元,现甲方承诺按照以下约定进行还款:
一、还款方式:
1.1 甲方同意以等额本息还款方式偿还借款,每月偿还本息金额为____________元;
1.2 还款日为每月的______日,甲方在还款日前将应还款项存入乙方指定的还款账户。
二、还款责任保证:
2.1 甲方保证按照本协议的约定和还款计划进行还款,并承担一切还款责任;
2.2 甲方若未按时支付任何一期款项,应按逾期金额的_______%向乙方支付逾期利息;
2.3 若甲方连续两个还款期限内未按时支付款项,乙方有权宣布甲方违约,要求甲方立即支付全部借款本金和所有利息;
2.4 除非得到乙方事先书面同意,否则甲方不得提前偿还借款。
三、违约责任:
3.1 若甲方未履行本协议约定的任何还款义务,乙方有权要求甲方支付剩余借款本金及相应的利息;
3.2 如甲方提前偿还借款,应按照合同约定支付提前偿还违约金。
四、风险提示:
4.1 甲方在签署本协议之前,已全面了解并考虑了借款所带来的经济风险,并愿意承担因借款而导致的一切损失;
4.2 甲方应确保所提供的资料真实准确,如因提供虚假资料导致借款不成或产生争议,甲方应承担相应的法律责任。
五、其他约定:
5.1 本协议一经签署即生效,对甲方和乙方具有法律约束力;
5.2 本协议的任何修改、补充应以书面形式进行,并经双方签字盖章后方可生效;
5.3 本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(借款人):乙方(放款人):
签字:签字:
日期:日期:。
还款协议书赋强公证
甲方(债权人):【填写债权人全称】
乙方(债务人):【填写债务人全称】
鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上,就乙方欠甲方的债务达成还款协议,并为确保协议的执行,双方同意对本协议进行公证。
现经双方协商一致,订立如下还款协议:
一、债务确认
乙方确认,截至本协议签订之日,乙方欠甲方的债务总额为人民币【填写具体金额】元(大写:【填写金额大写】元整)。
二、还款计划
乙方承诺按照以下计划向甲方还款:
1. 第一期还款:于【填写具体日期】前支付人民币【填写具体金额】元;
2. 第二期还款:于【填写具体日期】前支付人民币【填写具体金额】元;
3. 第三期还款:于【填写具体日期】前支付人民币【填写具体金额】元;
以此类推,直至全部债务清偿完毕。
三、利息及费用
1. 乙方同意按照年利率【填写具体利率】%的标准,向甲方支付自债务发生之日起至实际还款之日止的利息。
2. 乙方逾期还款的,除应支付逾期部分的利息外,还应按逾期金额的【填写具体比例】%向甲方支付违约金。
四、公证条款
本协议一经双方签字盖章后,即具有法律效力。
双方同意将本协议提
交至【填写公证机构名称】进行公证,以赋予本协议强制执行效力。
五、争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协
商解决。
协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):【债权人签字】
乙方(签字):【债务人签字】
签订日期:【填写签订日期】。
协议编号:【协议编号】甲方(被执行人):【被执行人姓名】身份证号码:【身份证号码】住址:【住址】乙方(债权人):【债权人姓名】身份证号码:【身份证号码】住址:【住址】鉴于甲方因【原因】欠乙方【欠款金额】人民币【金额】元,经双方友好协商,就甲方分期偿还债务事宜达成如下协议:一、债务本金及利息1. 甲方欠乙方债务本金为人民币【金额】元。
2. 甲方欠乙方债务利息按年利率【利率】计算,自债务形成之日起至清偿之日止。
二、还款计划1. 甲方同意在【还款期限】内分期偿还债务本金及利息。
2. 甲方每月偿还本金及利息的金额为人民币【每月还款金额】元。
3. 甲方每月还款日为【每月还款日】,如遇法定节假日或周末,则顺延至下一个工作日。
三、还款方式1. 甲方可通过以下方式偿还债务:(1)银行转账;(2)现金支付;(3)其他双方约定的支付方式。
四、违约责任1. 甲方如未按约定时间偿还债务,每逾期一日,应向乙方支付滞纳金,滞纳金比例为每月【滞纳金比例】。
2. 甲方如未按约定偿还债务,乙方有权采取法律手段追讨债务,包括但不限于向法院提起诉讼。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
甲方(被执行人):【签名】日期:【日期】乙方(债权人):【签名】日期:【日期】注:本模板仅供参考,具体协议内容应根据实际情况进行调整。
在签订协议前,请务必咨询专业法律人士,确保协议内容的合法性和有效性。
执行中还款协议书甲方(债权人):(全称)地址:法定代表人:(姓名)职务:联系电话:乙方(债务人):(全称)地址:法定代表人:(姓名)职务:联系电话:鉴于:1. 甲乙双方于(签订日期)签订了编号为(合同编号)的(合同名称),根据该合同,乙方应向甲方支付(金额)元。
2. 由于乙方未能按照合同约定履行还款义务,双方经协商一致,就还款事宜达成如下协议:一、还款金额及方式乙方确认,截至本协议签订之日,尚欠甲方款项共计(金额)元。
乙方同意按照以下方式向甲方还款:1. 第一期还款:乙方应于(具体日期)前向甲方支付(金额)元。
2. 第二期还款:乙方应于(具体日期)前向甲方支付(金额)元。
3. 后续还款:乙方应于每期还款日前向甲方支付(金额)元,直至全部款项还清。
二、利息及罚息1. 乙方应按照(利率)%的年利率向甲方支付利息,利息计算自(起始日期)起至实际还款日止。
2. 如乙方未能按照本协议约定的期限还款,甲方有权按照(罚息利率)%的年利率向乙方收取罚息。
三、违约责任如乙方未能按照本协议约定履行还款义务,甲方有权采取以下措施:1. 要求乙方立即偿还全部欠款及利息。
2. 向法院提起诉讼,要求乙方承担违约责任,并支付相应的诉讼费用。
四、争议解决双方因本协议的解释、履行等发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________法定代表人(签字):____________日期:____年__月__日乙方(盖章):____________法定代表人(签字):____________日期:____年__月__日。
公证还款协议书甲方(债权人):_________________________乙方(债务人):_________________________鉴于甲乙双方就乙方所欠甲方债务的还款事宜,经协商一致,达成如下公证还款协议书:一、债务确认甲乙双方确认,截至本协议签订之日,乙方共欠甲方人民币(大写)_________________________元整(¥_________________________元)。
二、还款计划乙方承诺按照以下计划向甲方偿还上述债务:1. 第一期还款:于本协议签订之日起________日内偿还人民币(大写)_________________________元整(¥_________________________元);2. 第二期还款:于________年________月________日前偿还人民币(大写)_________________________元整(¥_________________________元);3. 以此类推,直至全部债务清偿完毕。
三、利息及逾期还款1. 双方同意,自本协议签订之日起至债务全部清偿之日止,乙方应按年利率________%向甲方支付利息。
2. 若乙方未能按照本协议第二条约定的还款计划按时足额偿还任何一期款项,甲方有权要求乙方立即偿还全部剩余债务,并自逾期之日起按日利率________%计算逾期利息。
四、保证与担保乙方应提供_________________________作为还款保证,并确保该保证在债务清偿完毕前有效。
五、违约责任若乙方违反本协议任何条款,甲方有权采取包括但不限于诉讼、仲裁等法律手段追究乙方的违约责任,并要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。
六、协议的变更和解除本协议一经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
还款公正协议书甲方(债权人):_____________________身份证号:___________________________地址:________________________________乙方(债务人):_____________________身份证号:___________________________地址:________________________________鉴于:1. 乙方因资金周转需要,曾向甲方借款,双方已就借款事宜达成一致,并签订了借款合同。
2. 双方均同意按照本协议书的条款和条件,对乙方的还款义务进行公正处理。
现经双方协商一致,达成如下还款公正协议:第一条借款确认乙方确认,截至本协议签订之日,尚欠甲方借款本金共计人民币(大写)_______元整(¥_______)。
第二条还款计划1. 乙方应按照以下还款计划向甲方偿还借款本金:- 第一期:_______年_______月_______日前,偿还人民币(大写)_______元整(¥_______)。
- 第二期:_______年_______月_______日前,偿还人民币(大写)_______元整(¥_______)。
- ...(依此类推,直至全部偿还完毕)。
2. 乙方应确保每期还款金额按时足额支付至甲方指定的银行账户。
第三条利息及费用1. 本协议项下的借款本金不计收利息。
2. 双方确认,除本协议另有约定外,乙方无需支付任何其他费用。
第四条逾期还款如乙方未能按照本协议约定的还款计划按时足额偿还借款本金,甲方有权要求乙方支付逾期利息,逾期利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。
第五条违约责任1. 任何一方违反本协议的约定,应当承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如乙方违反本协议约定,甲方有权要求乙方立即偿还全部未还借款本金,并支付相应的逾期利息。
第六条协议的变更与解除1. 本协议的任何变更或补充,必须经双方协商一致,并以书面形式确认。
法院执行的还款协议书
甲方(债权人):[甲方全称]
乙方(债务人):[乙方全称]
鉴于甲乙双方因[具体案件名称]一案,经[法院名称]判决/调解,乙方
应向甲方支付款项共计[金额]元。
现甲乙双方本着诚实信用、平等自
愿的原则,就乙方履行还款义务事宜达成如下协议:
一、还款金额及方式
乙方确认欠甲方款项共计[金额]元,乙方同意按照以下方式分期偿还:
1. 第一期:乙方应于[具体日期]前支付[金额]元;
2. 第二期:乙方应于[具体日期]前支付[金额]元;
3. 以此类推,直至所有款项偿还完毕。
二、还款账户
甲方指定以下账户为还款账户:
开户行:[银行名称]
账户名:[甲方账户名]
账号:[甲方账号]
三、逾期还款责任
如乙方未按本协议约定的期限和金额还款,每逾期一日,乙方应按逾
期金额的[百分比]%向甲方支付违约金。
四、协议变更与解除
本协议一经双方签字盖章后生效,未经双方协商一致,任何一方不得
擅自变更或解除本协议。
如遇特殊情况需变更或解除本协议,应提前[天数]天书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面协议。
五、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,任何一方均可向[法院名称]提起诉讼。
六、其他
1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(签字):____________
乙方(签字):____________
签订日期:____年__月__日。
强制执行债务公证协议书债务公证协议书是一种法律文件,用于明确债务人与债权人之间的权益和责任关系,确保债务的履行和保障双方的合法权益。
以下是一份以1000字为范围的强制执行债务公证协议书范本:债务公证协议书债权人(以下简称“甲方”):身份证号码:住址:债务人(以下简称“乙方”):身份证号码:住址:鉴于,甲方与乙方之间存在债务关系,为明确双方权益和责任,保障债权人的合法权益,乙方自愿接受公证并保证按照本协议的约定履行债务。
经双方协商一致,达成如下协议:第一条债权义务1.1 乙方承认并保证其因下述事项而存在对甲方的债务:详细描述债务事项及金额:1.2 甲方在债务完全履行前,享有对乙方的债务追偿权。
1.3 甲方有权向乙方要求提供详细的债务还款计划,并乙方须按照约定时间、金额和方式按时偿还债务。
第二条保证事项2.1 乙方保证其提供的一切资料和信息全部真实、准确、完整。
2.2 乙方保证其提供的抵押物(如有)完全属于乙方自己的合法财产。
2.3 乙方保证其不存在违反法律、法规和合同约定的行为,并在本协议有效期内不得为甲方以外的任何债权人提供财产或其他抵押。
第三条违约责任3.1 若乙方未能按照本协议的约定履行债务,甲方有权要求乙方立即履行债务或采取其他必要合法手段进行追偿。
3.2 乙方违约时,应承担因违约而产生的所有费用,包括但不限于律师费、公证费等。
第四条协议解除4.1 甲方和乙方一致同意,履行完本协议的约定后,本协议自动解除。
4.2 本协议解除后,乙方应及时履行剩余债务并归还甲方提供的担保物。
第五条争议解决5.1 本协议若发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.2 本协议生效后,乙方指定甲方所在地的法院为诉讼地。
第六条其他事项6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本协议自双方签字之日起生效,并存续至债务完全履行完毕。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上为一份强制执行债务公证协议书,详细规定了债权人与债务人之间的权益和责任,债务人自愿接受公证并保证按照协议约定履行债务。
强制后的还款协议书甲方:[债权人姓名]乙方:[债务人姓名]鉴于甲方与乙方之间存在借款关系,为保障双方权益并解决乙方拖欠债务问题,双方达成如下协议:一、借款信息1.1 借款金额:人民币[借款金额]元(大写:[借款金额大写])。
1.2 借款日期:[借款日期]年[借款日期]月[借款日期]日。
1.3 还款期限:自借款之日起[还款期限]个月。
1.4 还款方式:乙方每月应于每月[还款日]日前归还上月应还款项。
二、强制还款安排2.1 强制还款通知书甲方有权在乙方逾期还款[逾期天数]天后向乙方发出书面通知,并要求乙方立即归还未偿还的借款本金及利息。
通知书的送达方式可以通过挂号信、快递或其他能确保送达的方式进行。
2.2 强制还款执行在收到甲方的强制还款通知后,乙方必须在通知书上所规定的期限内归还所欠还款。
若乙方未履行还款义务,甲方有权采取法律手段追究乙方责任,并申请法院启动强制执行程序。
甲方在法院判决后可以进行查封、冻结乙方财产、薪资,甚至以强制拍卖方式变现以偿还债务。
三、逾期利息与违约金3.1 逾期利息乙方如未按时偿还借款,甲方有权按照每日应还款金额的[逾期利率]倍向乙方收取逾期利息。
逾期利息从第一天开始计算,直至乙方将全部欠款还清为止。
3.2 违约金乙方如未履行还款义务,甲方有权向乙方收取相应的违约金。
违约金的金额为欠款金额的[违约金比例]%,并在逾期期间的每天递增。
甲方有权根据具体情况,对乙方的违约金进行调整。
四、其他条款4.1 本协议一经签订即具有法律效力,即使借款双方在未签署前进行口头协商,双方同意接受本协议的约束。
4.2 本协议的任何修改或变更应由借款双方以书面形式达成一致,并经过双方签字确认后才具有法律效力。
4.3 本协议涉及的内容和争议应受中华人民共和国法律的管辖,并提交至[争议解决地]人民法院进行裁决。
4.4 本协议正本一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(债权人):乙方(债务人):签字:签字:日期:日期:。
还款协议
甲方(债权人):
乙方(债务人):
鉴于:乙方于下列时间陆续向甲方借得款项共计人民币万
元整(¥),双方约定的借款期限均已到期。
现双方经协商一致,双方就乙方向甲方偿还上述借款达成如下协议:第一条甲、乙双方共同确认:乙方尚欠甲方借款本金共计人民币
整(¥.00)没有归还,乙方承诺将于20XX年九月二十日之前清偿所欠甲方的上述全部借款共计人民币万元整(¥.00)。
第二条借款利息:上述借款利息按月利率百分之贰计算,乙方有权
提前还款,甲方也同意无条件接受乙方的提前还款。
第三条乙方保证按期还款。
若到期仍未还欠款,则每逾期一日自愿
按借款额的0.8‰支付违约金。
乙方保证该借款的用途符合法律规定,因所借款项用于法律所限制或禁止的用途导致的任何责任均由其独立承担。
第四条担保条款
第五条公证
1、本合同双方同意向北京市公证处申请对本合同办理具有强制执行效力的债权文书公证。
即如债务人到期不能或不能完全履行本合同项下
的按期还款义务,则债务人自愿放弃申请诉讼解决的权利并接受有管辖
权的人民法院予以强制执行。
届时,债权人有权向北京市公证处申请出具执行证书并凭本合同的公证书和执行证书向有管辖权的人民法院申请执行,债务人自愿接受强制执行的范围为本合同项下的借款本金、利息、违约金和实现债权的费用等所有债权债务。
2、债权人(债权人)向公证处申请执行证书时,应按本合同第三条提供其已经履行付款义务的证明材料。
3、债务人(包括担保人)自愿约定同意:公证处对债务人(包括担保人)是否履行还款义务的核实方式为电话核实,即预留核实债务人(包括担保人)的电话号码为:。
合同履行期间,如债务人(包括担保人)预留电话号码有变,应及时通知公证处,否则债务人(包括担保人)将承担通知不能的责任,且不影响公证处依法出具执行证书。
4、债务人(乙方)同意公证机构可以在发生下列情形之一时,依据债权人(甲方)单方所提供的证明材料依法出具《执行证书》:(1)、公证机构的承办公证员在拨打债务人上述联系人的联系电话时无法接通、无人接听或出现其他无法与上述联系人通话的情形的;
(2)、债务人对债权人提供的证明材料有异议,但在接到承办公证员的核实电话后七日内不能提供相反证据或提供的相反证据不充分的;
(3)、债务人对债权人提供的证明材料没有异议的。
本条款优先于本合同关于争议解决的条款适用。
第六条债务人(乙方)还款资金的偿还顺序如下:
1、借款未逾期的,一次性偿还借款本金及利息;
2、借款逾期的,按本金、利息、违约金的顺序偿还。
第七条本合同履行期间,出现下列情况之一的,债权人(甲方)有权要求债务人(乙方)提前偿还全部借款本金和利息,债务人或其继承人、法定监护人应在收到甲方发出通知后15日内一次性偿还借款本金和实际发生的利息:
1、债务人提供虚假或非法的证明、信息或资料的;
2、债务人死亡、被依法宣告失踪、死亡、丧失民事行为能力的。
第八条债务人(乙方)违反本合同约定的,债权人(甲方)有权提前收回借款,并按本合同约定收取相应的利息、违约金。
第九条因本合同有关事项办理公证、登记、转让、第三方协助、税收或律师见证时,该费用由债务人(乙方)承担。
第十条本合同一式三份,当事人持二份,公证处存档一份。
但本合同及与本合同有关的公证书均由债权人(甲方)领取。
甲方(签字):
乙方(签章):
年月日。