合同单价表

4
安全文明施工费
项
1
67863.41
5
规费
项
1
66213.20
6
税金（3.477%）
项
1
59189.14
合计
1761493.92
以上为18#、19#、20#楼CFG桩、平整场地及井点降水安装合同单价项目，合计：1761493.92元
承建人：
监理机构签发审核意见：
发包人审核意见：
承建单位：
河南城建建设集团有限公司
项目负责人签字：
日期：
监理单位：
河南兴豫工程管理有限公司
工程师签字：
日期：
发包单位：
林州市房产管理局
负责人签字：
日期：
合同单价项目支付明细表
河南城建建设集团有限公司（2013）单价第001号
项目名称：林州市保障性住房公租房二期五标段合同编号：公租房二期五标段
致：河南兴豫林州市保障性住房公租房二期监理部
本合同单价项目支付明细表如下：我方申请支付的工程款总金额为（大写）
壹佰柒拾陆万壹仟肆佰玖拾叁元玖角贰分。
承包人：河南城建建设集团有限公司
项目经理：
序号
项目编号
项目名称
计量单位
工程量
金额（元）
综合单价
合价
1
010101001001
平整场地
㎡
7621.28
6.51
49614.53
2
010201003001
混凝土灌注桩
M3
1787.45
626.91
112057ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.28
3
Y011212001
井点降水安装
套/天

采购合同表格明细模板合同编号：
签订日期：
买方名称：
卖方名称：
产品名称：
规格型号：
数量：
单价：
总价：
付款方式：
交货方式：
交货地点：
有效期限：
一、产品描述：
本合同的产品为买方向卖方采购的具体产品描述。

二、规格型号：
产品的具体规格和型号，以确保产品的准确性和质量。

三、数量：
买方购买的产品数量，以确保双方对产品数量的一致性。

四、单价：
产品的单价，买方需要支付给卖方的单价。

五、总价：
买方购买产品的总价格，即单价乘以数量的总和。

六、付款方式：
买方向卖方支付货款的方式，可以是一次性支付、分期支付等方式。

七、交货方式：
卖方向买方交付产品的方式，可以是快递、自提、快递等方式。

八、交货地点：
卖方将产品交付买方的具体地点。

九、有效期限：
本合同的有效期限，双方需要在有效期限前履行合同义务。

十、特别条款：
在本部分可以列出双方特别约定的事项，以确保合同的完整性和权益。

十一、法律适用：
本合同适用的法律条款，以确保合同的执行和解决争议问题。

十二、法律管辖：
本合同的争议解决方向，一般是在本合同签订地的法院解决。

以上为采购合同表格明细模板内容，双方在签订合同时需要仔细填写各项内容，确保合同的有效性和执行力。

总包单价合同范本一、合同背景该总包单价合同范本（以下简称“本合同”）是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订的，就某一建筑项目的总包施工进行具体约定，以确保工程的顺利进行。

二、合同内容1. 项目基本信息•项目名称：[填写项目名称]•项目地址：[填写项目地址]•业主：[填写业主名称]•承包商：[填写承包商名称]•合同金额：[填写合同金额]2. 项目范围2.1 本项目的总包规模包括但不限于以下工程：[此处详细列出项目的主要工程内容]3. 价款支付3.1 项目总包单价：[填写项目总包单价金额]3.2 业主应按照以下方式支付工程款项：•首期付款：[填写首期付款比例及金额]，自合同签订之日起[填写付款期限]内支付；•进度款支付：根据工程的实际进展情况，业主将根据承包商提交的进度报告进行进度款支付；•尾期付款：在工程验收合格后，业主应支付尾期款项，具体金额为[填写尾期付款金额]。

3.3 价款支付应通过电汇或其他约定的方式支付，并在所约定的日期内到达承包商指定的账户。

4. 工期4.1 本工程合同自[填写工期起始日期]起生效，工期为[填写工期]自然日。

4.2 如因不可抗力因素导致施工延期，一方应尽快通知另一方，并在合理的范围内延长工期。

5. 材料供应5.1 承包商应按照业主的要求提供合格的建筑材料，并确保材料的质量和数量与合同约定一致。

5.2 如业主要求更换材料，应经承包商同意，并根据实际材料成本进行价格调整。

6. 项目风险及保险6.1 在工程期间，承包商应负责对工程进行必要的保护，并承担相应的风险。

6.2 如因不可抗力因素导致工程损失，受损方应尽快通知对方，并按照约定进行维修或赔偿。

6.3 工程施工期间，承包商应购买施工责任险，保证在施工过程中所造成的物质损失可以得到合理的赔偿。

7. 竣工验收7.1 工程竣工后，承包商应向业主提交相关竣工报告，并邀请业主进行验收。

7.2 业主有权对承包商提交的竣工报告进行审查，并在合理范围内提出合理的修改或补充要求。

工程单价合同和总价合同让我们来看一个工程单价合同的范本：【工程单价合同范本】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_________________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程内容及要求（此处详细列出工程的内容、规模、质量标准、工期要求等信息）第二条工程单价1. 本工程采用单价合同方式，乙方按照甲方提供的图纸和技术规范施工。

2. 工程量根据实际完成情况按月计量，结算价格按照以下单价表执行：（此处附上详细的单价表）第三条付款方式1. 甲方应在每月工程进度报告确认后的___天内支付相应工程款。

2. 最终结算款项在工程竣工验收合格后的___天内结清。

第四条违约责任（此处详细说明违约责任及相关处罚措施）第五条争议解决（此处说明争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）我们来看一个总价合同的范本：【总价合同范本】甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_________________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程内容及要求（此处详细列出工程的内容、规模、质量标准、工期要求等信息）第二条合同总价1. 本工程采用总价合同方式，合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_________）。

2. 上述总价包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

第三条付款方式1. 甲方在本合同签订后___天内支付合同总价的__%作为预付款。

2. 余款在工程竣工验收合格后的___天内一次性支付清楚。

第四条违约责任（此处详细说明违约责任及相关处罚措施）第五条争议解决（此处说明争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）工程单价合同适用于工程量难以准确预估的项目，它允许根据实际完成的工作量来调整合同金额。

1 综合单价合同范本 （综合单价包干）合同价款、竣工结算、付款方式 1.1. 合同价款： 1.1.1. 根据图纸、招标文件和工程承包范围，本合同实行固定单价包干，包干 单价为 元/（单位）；暂定总价为： 元（大写：）。 1.1.2. 本合同固定单价（含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人 工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用），不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。 1.1.3. 在合同履行过程中，如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目， 工程量根据实际增减调整，固定单价均不作调整。 1.2. 竣工结算 1.2.1. 工程竣工验收合格后14天内，乙方应向甲方提交4 2

份分包工程竣工结算 报告及结算资料。 1.2.2. 工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内，甲方与乙方办理完成分 包工程结算。 1.2.3. 为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算金额，不得高出最终 审定的结算金额的3%，否则，乙方向甲方支付超出部分的造价咨询费用，咨询费用＝（乙方上报结算金额－审定结算金额×1.05）×5％，并在最终工程结算总价款中扣除. 1.2.4. 工程量：以实际数量计算。 1.3. 付款方式（可根据各专业具体定） 1.3.1. 合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。 1.3.2. 进场后分批支付至进场货款的%（以楼栋供完为一批次）。 1.3.3. 全部安装结束支付至暂定合同总价的%； 1.3.4. 竣工验收合格交付后付至结算总价的%； 1.3.5. 余款3%分二年支付：经政府有关部门竣工验收合格 1 年保修期满后 支付%，竣工验收满2年支付%。 1.3.6. 尽管有上述时间规定，乙方应在支付前向甲方提交 3

单价合同综合单价合同范本甲方（委托方）： __________乙方（受托方）： __________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方完成相关工程或服务事宜，达成如下协议：第一条合同项目概况1.1 本合同项目名称为：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目内容：__________第二条合同价格2.1 本合同采用综合单价合同方式，合同总价款由各分项工程量乘以综合单价构成。

2.2 乙方应按照甲方提供的工程量清单和综合单价表进行报价，综合单价应包括乙方完成本合同项目所需的全部费用和合理利润。

2.3 甲方有权要求乙方对综合单价进行解释和说明，乙方应予以配合。

第三条工程量清单和综合单价表3.1 甲方应在合同签订后____日内向乙方提供工程量清单和综合单价表。

3.2 乙方应在收到工程量清单和综合单价表后____日内完成审核并向甲方提交报价。

第四条工程进度和付款4.1 乙方应根据合同约定的工程进度完成工程，并按照甲方的要求提交相关报告和资料。

4.2 甲方应根据乙方提交的工程进度报告和资料，按照合同约定的付款方式进行付款。

第五条合同变更和终止5.1 在合同履行过程中，如因甲方原因需要变更工程内容或终止合同，甲方应提前____日通知乙方，并根据实际完成工程量支付相应款项。

5.2 在合同履行过程中，如因乙方原因需要变更工程内容或终止合同，乙方应提前____日通知甲方，并根据实际完成工程量支付相应款项。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

在项目树内选中合同包价内合同包价内在菜单栏打开合同单位表合同单价表合同内验工计价二合同包价内1打印汇总表和数量表合同包价内项目树验工验工数量表菜单菜单验工计价表菜单计算并打印标段项目树合同外汇总菜单章节汇总表菜单数量汇总表菜单数量表封面菜单计价表封面菜单二施工图量差施工图量差计价1打印汇总表和数量表施工图量差项目树验工验工数量表菜单菜单验工计价表菜单计算并打印标段项目树合同外汇总菜单章节汇总表菜单数量汇总表菜单数量表封面菜单计价表封面菜单合同菜单单价表菜单修改并计算定位三变更设计变更设计合同单价表定义合同项目1变更设计验工计价变更设计项目树合同单价表菜单菜单计算变更设计项目树验工验工数量表菜单菜单验工计价表菜单计算并打印计算并打印
验工计价操作流程
一、合同单价表。
在项目树内选中“合同包价内“
《合同包价内》
在菜单栏打开“合同——单位表“
《合同单价表印汇总表和数量表
二、施工图量差
施工图量差计价
1、打印汇总表和数量表
三、Ⅰ变更设计
Ⅰ变更设计合同单价表
定义合同项目
1、Ⅰ变更设计验工计价

最新版固定单价合同范本精选合同编号：__________鉴于甲方愿意向乙方提供货物/服务，乙方愿意接受甲方的货物/服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：一、货物/服务的描述1.1 甲方同意向乙方提供如下货物/服务：（详细描述货物/服务的性质、数量、质量、规格、技术标准、服务内容等）（详细描述货物应符合的标准、要求等）1.3 甲方应按照约定时间、数量、质量向乙方交付货物/提供服务。

二、单价和总价2.1 货物/服务的单价为：（详细填写单价，如：元/吨、元/平方米、元/小时等）2.2 货物/服务的总价为：（详细填写总价，如：人民币壹佰万元整等）三、交付及验收3.1 甲方应在合同约定的交付期限内将货物/服务交付给乙方。

3.2 乙方应对甲方交付的货物/服务进行验收，并在验收合格后支付合同价款。

3.3 验收不合格的，甲方应在乙方通知之日起日内进行整改，直至验收合格。

四、支付条款4.1 乙方应在验收合格后日内支付合同价款。

4.2 乙方支付合同价款后，甲方应提供相应的发票。

五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间、数量、质量交付货物/提供服务的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的%。

5.2 乙方未按照约定时间支付合同价款的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。

7.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年，除非一方提前终止本合同。

7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方变更：甲方如因自身原因需要变更合同内容，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。

单价合同范本篇一：合同范本(固定单价)建设工程施工合同FWZX20XX____中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人:(全称) 承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金：___________________________________________________ ___________________二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量:五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效本合同一式份，双方各执份合同订立时间：年月___ _日合同订立地点：本合同双方约定盖章签字后生效。

发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________ 住所：_______________________________住所：法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________ 委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________ 电话：_______________________________电话：传真：_______________________________传真：开户银行：___________________________开户银行：__________________________________ 账号：_______________________________账号：______________________________________ 邮政编码：__________________________邮政编码：服务中心确认：本部分同GF—20XX—0201建设部、国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款。

工程合同综合单价合同我们需要了解什么是综合单价合同。

简单来说，综合单价合同是指在合同中明确每个分项工程的单价，根据实际完成的工程量乘以相应的单价来确定最终的工程款。

这种方式有助于甲乙双方对成本和付款有一个清晰的预期，减少后续的争议。

我们来看这份范本的具体内容：【标题】工程合同综合单价合同【合同编号】XX-XX-XXXX【甲方】（以下简称甲方）【乙方】（以下简称乙方）【】第一条总则1. 甲方委托乙方进行_______工程的施工，双方本着平等自愿、公平互利的原则，经协商一致，签订本合同。

2. 本合同所指的综合单价为完成单位工程量所需全部费用的综合体现，包括材料费、人工费、机械使用费及必要的管理费和利润等。

第二条工程内容及要求1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。

5. 工程工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条综合单价及调整机制1. 综合单价详见附件《综合单价表》。

2. 如遇市场波动或法律政策变化导致成本变动，双方应协商调整综合单价。

第四条支付方式1. 工程进度款按月支付，每月月底前结算当月完成的工程量。

2. 工程完工后，乙方提交竣工报告及完整结算资料，甲方在收到后的____天内完成最终结算。

第五条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付工程款，应按未付款额的____%支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不达标，应按合同约定承担违约责任。

第六条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

【签字盖章】甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日【附件】1. 综合单价表2. 工程设计图纸及相关技术资料3. 其他相关协议或文件。

综合单价合同范本甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]合同编号： [合同编号]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方就[项目名称]项目施工过程中，乙方提供的综合单价服务的权利义务关系。

第二条工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程范围：[具体工程范围]4. 工程内容：[具体工程内容]5. 工程量：[工程量]第三条综合单价1. 综合单价为[单价金额]元/[计量单位]。

2. 综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费等。

3. 综合单价不包含税费、政府规费等。

第四条工程量确认1. 工程量以甲方确认的工程量清单为准。

2. 乙方应按照甲方确认的工程量清单进行施工。

第五条付款方式1. 甲方在乙方完成[阶段性工程]后支付相应工程款。

2. 付款方式为[具体付款方式]。

第六条质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工。

2. 乙方应保证工程质量符合甲方要求。

第七条违约责任1. 如乙方未按期完成工程，应支付违约金[违约金金额]。

2. 如甲方未按期支付工程款，应支付违约金[违约金金额]。

第八条争议解决甲乙双方因本合同产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）： [甲方代表签字]乙方代表（签字）： [乙方代表签字]甲方盖章： [甲方公章]乙方盖章： [乙方公章]附件：1. 工程量清单2. 综合单价明细表3. 其他相关文件注：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况协商确定。

固定单价合同甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方希望委托乙方提供相关服务，根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供相关服务事宜，达成如下合同：第一条合同标的1.1甲方委托乙方提供的服务内容包括：（具体服务内容）。

1.2乙方根据甲方的要求，按照本合同约定的单价和数量计算总价款。

第二条合同价格2.1本合同的价格为固定单价，单价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.2合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

第三条付款方式3.1甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%。

3.2乙方完成服务后，甲方应在验收合格后____个工作日内，向乙方支付剩余的合同总价款。

第四条服务期限4.1乙方应在合同签订后____个工作日内开始提供服务。

4.2乙方应在____个工作日内完成服务。

第五条服务质量5.1乙方应按照甲方的要求，提供符合甲方需求的服务。

5.2乙方应保证服务的质量，如甲方对服务质量有异议，乙方应无条件进行整改，直至甲方满意。

第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方的损失。

6.2乙方未按照约定完成服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方按照约定完成服务。

第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用的法律。

7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

固定价合同与单价合同范本甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________鉴于：1. 甲方希望对指定的项目进行施工或服务，并愿意按照本合同的规定支付相应的费用。

2. 乙方愿意按照甲方的要求进行施工或提供服务，并承诺按照本合同的规定完成工作。

第一条合同类型1.1 本合同包括固定价合同和单价合同两种类型。

双方应根据实际情况选择适用。

第二条合同价格2.1 固定价合同价格：本合同的总价为人民币____元整（￥______），包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切费用。

2.2 单价合同价格：乙方应根据实际工作量乘以本合同约定的单价计算合同价格。

单价详见附件一《单价表》。

第三条支付方式（1）合同签订后____日内，支付合同总价的______%；（2）乙方完成工程量的______%时，支付合同总价的______%；（3）工程全部完工并经甲方验收合格后，支付合同总价的剩余部分。

3.2 单价合同支付方式：甲方应根据乙方每月实际完成的工作量及单价，按月支付合同价款。

第四条工期4.1 乙方应在合同签订后____日内开始施工，并在____日内完成全部工程。

第五条质量要求5.1 乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工或提供服务，确保工程质量符合要求。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，每延误一日，支付合同总价款的______%。

6.2 如甲方未能按照约定的支付进度支付合同价款，应向乙方支付违约金，每延误一日，支付应付未付款项的______%。

第七条争议解决7.1 对于因履行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）： ___________ 乙方（盖章）： ___________签订日期： ___________ 签订日期： ___________。