下载文档原格式
配套电力设施合同4篇篇1配套电力设施合同一、甲方：身份证明：住址：电话：二、乙方：身份证明：住址：电话：鉴于甲方为XX地区某企业（以下简称甲方），乙方为专业电力设施施工公司（以下简称乙方），双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、项目概况1. 甲方委托乙方为其新建配套电力设施，并对整个电力设施工程负责。
2. 电力设施包括但不限于变压器、线缆、配电柜等设备的安装、调试及相关配套工程。
3. 电力设施工程需在XX年XX月XX日前完成，并通过相关部门验收合格。
二、工程款项及支付方式1. 甲方应按照工程进度，分批支付工程款项，总计XXXXX元。
2. 工程款项支付方式：每完成一个阶段工程，甲方支付对应款项的50%，工程全部完成并通过验收后，支付剩余50%的工程款项。
三、施工期限1. 乙方应保证在合同约定的时间内完成全部电力设施工程，并保证工程质量符合国家相关规定。
2. 若乙方无法在约定时间内完成工程，需提前向甲方说明原因，并延期完成时间需经双方协商一致。
四、保修期1. 工程完工验收合格后，乙方应提供1年的免费保修期。
2. 保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担相关费用。
五、违约责任1. 若甲方未按工程进度支付款项，乙方有权暂停施工，直至收到款项后恢复工程。
2. 若乙方未按时完成工程，并未提前沟通、协商延期，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相关违约责任。
3. 若由于不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决，延长工程期限。
六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有法律效力。
2. 本合同的变更需经双方书面协商一致并签字确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是《配套电力设施合同》的内容，希望能为您提供帮助。
如需进一步了解或者有其他疑问，请随时与我联系。
感谢阅读！篇2配套电力设施合同一、甲方：甲方为（单位名称/个人姓名）（以下简称甲方）乙方：乙方为（单位名称/个人姓名）（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方提供电力设施配套服务事项签订本合同，并共同遵守合同约定，以维护双方的合法权益。
电力工程项目配套合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方为实施电力工程项目，需乙方提供相关的配套服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目内容：[项目内容]第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供电力工程项目所需的配套服务，包括：[具体服务内容]2.2 乙方应确保提供的服务符合我国相关法律法规的要求，并保证服务质量。
第三条甲方的义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付服务费用。
3.2 甲方应提供乙方所需的现场工作条件，包括：[具体工作条件]第四条服务费用4.1 乙方向甲方提供的服务费用为：[服务费用金额]元。
4.2 服务费用的支付方式为：[支付方式，如：分期支付、一次性支付等]4.3 支付时间及方式按照双方协商确定的《付款计划》执行。
第五条合同的履行和验收5.1 乙方应按照合同约定的服务内容和服务标准，完成服务。
5.2 甲方应按照约定的时间、地点和方式接收乙方提供的服务。
5.3 双方应共同参与项目的验收工作，验收合格的，视为乙方已按合同约定履行了义务。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的[百分比]。
6.2 甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付违约金，违约金为应支付服务费用的[百分比]。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[有效期限]。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
提灌站电力配套项目施工合同6篇篇1提灌站电力配套项目施工合同甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟将其提灌站电力配套项目交由乙方承揽施工，为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置1.1 项目名称：提灌站电力配套项目1.2 项目位置：_______________二、项目概况2.1 项目规模：_______________2.2 项目内容：包括但不限于电力线路敷设、电缆敷设、配电柜安装等工程内容。
2.3 项目周期：_______________三、价款支付方式3.1 项目总价款为_______________，支付方式约定为_______________。
3.2 价款支付时间节点划分如下：（1）工程开工前支付____%；（2）工程竣工前支付____%；（3）工程验收合格后支付____%。
四、工程质量及验收标准4.1 工程应符合国家相关标准及规定，保证工程质量可靠、安全可控。
4.2 工程竣工后，由双方共同进行验收，验收结果应符合各项规定方可交付使用。
五、违约责任5.1 任一方未按合同约定时间、内容履行责任的，需承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方可协商延期或解除合同。
六、保密条款6.1 双方应保守商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。
6.2 合同终止后，保密条款仍然有效。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成验收之日终止。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商，形成补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：_______________乙方（盖章）：_________________ 日期：_______________以上内容经双方确认后签字生效。
注：此为合同草案，具体合同内容以双方签订的正式合同为准。
电网配套建设工程合同模板【合同名称】电网配套建设工程合同【甲方（发包方）】名称：XX电力公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX【乙方（承包方）】名称：XX建设集团地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX【合同内容】1. 工程概况：本工程旨在XX地区新建一条XX千伏的输电线路，总长度约XX公里，包括XX个变电站的建设与改造。
2. 工程地点：XX省XX市XX区。
3. 工程周期：自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量合格。
5. 工程造价：工程总造价为人民币XX万元，具体支付方式按照合同约定执行。
6. 违约责任：双方应严格履行合同，如有违约，违约方需承担相应的法律责任。
【合同条款】1. 甲方责任：- 提供工程所需的一切合法手续和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方的施工进度和质量。
2. 乙方责任：- 按照国家及行业标准完成工程建设。
- 保证工程质量，按时完成施工任务。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
3. 工程验收：- 工程完工后，甲乙双方共同组织验收。
- 验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余工程款项。
4. 争议解决：- 合同执行过程中如发生争议，双方应协商解决。
- 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
【附则】1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
【签署】甲方代表（签字）：___________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________日期：____年__月__日。
配电工程配套服务合同6篇篇1配电工程配套服务合同甲方（供电单位）：_______________乙方（供电企业）：_______________丙方（施工单位）：_______________鉴于，为了保障供电系统的正常运行，确保用电安全，加强用电管理，共同制定和遵守本合同。
第一条服务内容1. 乙方承接甲方交付的配电工程配套服务任务，具体包括但不限于：安装变配电设备、维护供电系统、查漏补缺等工作。
2. 乙方在服务过程中应遵循安全第一的原则，确保整个配电工程过程中无事故发生。
第二条服务标准1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求完成配电工程配套服务任务。
2. 乙方应保证服务过程中设备的质量和性能符合要求，确保供电系统的正常运行。
3. 乙方应提供良好的售后服务，及时解决甲方提出的问题和需求。
第三条服务时间1. 乙方应按照合同约定的时间和要求完成配电工程配套服务任务，不得延期。
2. 若因不可抗力等原因导致服务延期，应及时向甲方通报并协商解决方案。
第四条服务费用1. 甲方应按照合同约定的价格支付配电工程配套服务费用。
2. 若因乙方原因导致服务质量不达标，甲方有权要求乙方进行赔偿。
3. 乙方应按照合同约定的时间向甲方开具发票，确保服务费用的合法性和透明性。
第五条知识产权1. 在配电工程配套服务过程中，乙方提供的相关技术和方案归甲方所有，乙方不得擅自使用或泄露。
2. 甲方应保护乙方的知识产权，不得擅自使用或复制乙方的技术和方案。
第六条违约责任1. 若任何一方未按时履行合同义务或违反合同约定，应按照合同的规定承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力等原因造成的延期或未能完全履行合同义务，免责责任应当根据具体情况协商解决。
第七条合同变更1. 在本合同有效期内，任何一方需变更合同内容，应经过双方书面协商并签署变更协议后生效。
第八条合同解除1. 在本合同有效期内，任何一方需解除合同，应提前通知对方，经双方协商一致后可解除合同。
提灌站电力配套项目施工合同5篇篇1提灌站电力配套项目施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为（工程项目名称）的业主，拟与乙方签订提灌站电力配套项目施工合同，经双方协商一致，达成如下协议：第一条项目概况1. 项目名称：提灌站电力配套项目2. 项目地点：（地点）3. 项目范围：包括但不限于电力设备安装、调试和验收等工作4. 项目工期：自（日期）至（日期）5. 项目预算：（预算金额）第二条工作内容1. 乙方应根据甲方要求，按照相关规范和标准，完成提灌站电力配套项目的设计、施工、调试和验收等工作。
2. 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，并承担相应的维修责任。
3. 甲方应配合乙方工作，提供必要的工程资料和施工条件。
第三条施工方式1. 乙方承诺按时、按质、按量完成工程项目，确保项目顺利进行。
2. 乙方应派遣经验丰富、技术过硬的施工人员参与项目，确保施工质量。
3. 如需变更施工方案或延长工期，需经甲方书面同意。
第四条费用支付1. 甲方应按照工程进度，及时向乙方支付工程款项，支付方式以现金支付为主。
2. 如由于乙方原因延误工期，甲方有权延迟支付相应款项，直至工程按时完成为止。
第五条安全保障1. 乙方应建立健全施工安全管理制度，切实保障施工人员的人身安全和财产安全。
2. 如发生施工事故，乙方应及时报告并采取应急措施，确保事故不扩大。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担返工、修补等费用。
2. 如甲方迟延支付工程款项或提供必要协助，导致工程延误，甲方应承担相应责任。
第七条争议解决1. 双方如发生合同纠纷，应友好协商解决，协商不成的，应提交仲裁机构裁决。
第八条合同解除1. 因不可抗力因素导致工程无法继续，双方可协商解除合同。
2. 如因一方原因导致合同解除，应承担相应违约责任。
第九条其他条款1. 本合同自双方签字生效，至工程完工验收结束，合同终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
电力配套合同范本甲方（供电方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（用电方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、供电范围与容量甲方同意向乙方提供电力，供电范围为[具体地点]，供电容量为[具体千瓦数]。
二、供电质量甲方应保证所供应的电力符合国家相关标准和规定，电压、频率等参数稳定。
三、供电价格供电价格为[具体价格/千瓦时]，按照实际用电量进行结算。
四、电费支付乙方应按照甲方规定的时间和方式支付电费，支付方式为[具体支付方式]。
如乙方逾期支付电费，应按照[逾期支付的具体规定]承担违约责任。
五、配套设施建设与维护1. 甲方负责将电力输送至乙方指定的接入点，并确保相关配套设施的正常运行。
2. 乙方负责其内部电力设施的建设、维护和管理。
3. 双方应共同维护供电和用电设施的安全，如发现问题应及时通知对方并协商解决。
六、计量与计费1. 电力计量装置由[具体方]负责安装和维护，计量数据作为电费结算的依据。
2. 如对计量数据有异议，双方应共同委托第三方进行检测和鉴定。
七、合同期限本合同自[起始日期]起生效，有效期为[具体年数]年，期满后可协商续签。
八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定提供电力，应承担相应的赔偿责任。
2. 如乙方未按时支付电费或违反其他合同约定，应承担违约责任。
九、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
配套电力设施合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供配套电力设施工程服务事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________配套电力设施工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路、变压器、开关设备等的安装与调试等。
二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在配套电力设施建设过程中的权利与义务，确保工程质量与进度，维护双方合法权益。
双方应遵循诚实守信、等价有偿原则，共同合作，互利共赢。
三、工程范围和要求1. 乙方应按照国家和地方有关电力设施建设的法律、法规、政策及规范性文件的要求，承担本工程的安装、调试等配套服务工作。
2. 乙方应根据甲方需求，提供电力设施的设计方案、施工图等必要的技术资料。
3. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定，保证安全、可靠、经济、环保。
四、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：以甲方发出开工通知为准。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
3. 进度款支付：甲方应按照合同约定支付工程进度款，确保工程顺利进行。
五、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际调整。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款和尾款等。
3. 乙方需提供正规发票，以便甲方进行财务处理。
六、质量保证与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收，验收标准按照国家和地方相关标准执行。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
七、安全施工与文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
配套电力设施合同5篇篇1配套电力设施合同一、合同双方: 公司A（甲方）与公司B（乙方）二、合同内容:1. 甲方为乙方提供配套电力设施，包括但不限于发电机组、变压器、电缆线路等。
2. 乙方应当按照合同约定的时间和规格提供相应的配套电力设施。
3. 双方应当确保合同的履行过程中，同时保护好各自的利益，并合理协商解决遇到的问题。
4. 合同的履行过程中，如遇到甲方或乙方不正当行为，属于违约行为，应当承担相应的法律责任。
5. 双方应当遵守合同的条款和约定，确保合同的有效履行。
三、合同期限与费用:1. 合同期限为一年，自签署之日起生效。
2. 乙方应当按照约定的价格支付配套电力设施的费用，并按照合同约定的时间付款。
3. 甲方应当按照约定的时间和规格提供配套电力设施。
四、合同的变更与解除:1. 双方应当在合同履行的过程中，如遇到不可抗力因素，致使无法按照合同约定的时间和方式履行合同的，应当及时通知对方。
2. 若双方一致同意变更合同内容，应当签订书面变更协议，并经双方共同签字确认。
3. 若因双方原因无法继续履行合同，应当经双方协商解除合同，双方应当按照约定的方式处理遗留问题。
五、其他事项:1. 双方应当遵守国家相关法律法规，确保合同的合法有效履行。
2. 双方在签署合同过程中，应当如实填写相关资料，并保证所提供的资料真实准确。
3. 合同履行过程中如有争议，应当协商解决，若协商不成，可通过仲裁方式解决。
以上为配套电力设施合同内容，为保障双方合法权益，请双方认真履行各自的责任，确保合同的有效履行。
愿合作愉快！篇2配套电力设施合同一、合同缔结甲方：_________________公司乙方：_________________公司鉴于甲方为_________________项目提供设备，乙方为该项目提供配套电力设施，经双方协商，达成如下协议：二、设备提供内容甲方应按照项目要求，提供相关设备，包括但不限于_________________等；乙方负责为这些设备提供配套的电力设施，确保设备正常运行。
电力配套工程安装合同
甲方（单位全称）：
乙方（单位全称）：
依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
工程名称：三门
工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南
工程施工建设范围：
工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。
、电缆终端头制作及电缆试验。
承包方式：
合同总价一次性包干闭口合同。
工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。
一、工程期限：
自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。
二、工程总造价：
合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元）
付款方式：
1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。
2、设备运行半年无故障结清5%余款
三、设备、材料、质量认定：
1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。
2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。
经复验符合质量要求的，
方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。
3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。
5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。
九、甲、乙双方责任和义务：
1、甲方责任和义务：
（1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。
（2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。
（3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
（4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。
（5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。
（6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。
（7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。
2、乙方的责任和义务：
（1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。
按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。
（2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。
（3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。
（4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地的要求，不防碍交通、降低施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。
承担由于自身安全措施不力，造成自身或外单位安全事故责任和因此发生的费用。
（6）参与竣工验收，向甲方提供有关竣工资料，办理工程竣工决算。
（7）在合同书上显示的保修期内，属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。
（8）工程设计、施工、工程监理均由乙方进行委托且支付相应的费用。
十、工程质量检查验收：
1、乙方必须严格按照施工图纸，并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工，接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时向现场监理人员提供关于工程质量的技术资料，便于监理人员掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时通知现场监理人员及甲方进行检查验收，合格后方可进行下一工序。
如监理人员未按时检查验收，乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。
但应将自检、互检的质量情况通知给工程监理或甲方指定人员，甲方及监理的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。
乙方隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分，现场监理人员一经发现，要求乙方整改或重新施工，乙方应按工程质量标准拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延的责任。
5、如有变更设计或新施工方案，应以书面形式经供电部门和甲方确认后方可实施。
6、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7、工程验收后、乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后，双方签署交工验收证书之日起，并将工程移交给甲方管理。
8、已竣工未进行竣工验收的工程，不能作为竣工工程，仍由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方提前使用或擅自动用，即视同交验，如发生人身伤害、损坏设备等其他问题由甲方承担责任。
9、竣工验收合格已交于甲方的工程，按合同书要求由乙方负责施工的工程，乙方负责保修半年。
10、本工程甲方委派为项目经理，叶克为工地代表。
乙方委派为项目经理，为现场负责人。
双方项目经理驻现场代表在工程进行中签署备忘录、工程内容、设备材料及其他相关签证等文件。
不属于保修期的范围内容：
1、甲方人员缺乏技术指导和技术水平，擅自解剖电器设备而造成损坏。
2、甲方违反电气操作规程，引起火灾、爆炸等大面积设备损坏。
3、甲方擅自增加容量。
4、在保修半年期间，未通知保修单位，甲方擅自调换设备部件。
十一、违约责任：
（1）因乙方施工及材料设备、工程质量不符本合同规定的，负责无偿返工、更换、修理。
（2）工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格且送电交付使用，造成甲方损失的，应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（3）乙方现场的施工管理纳入总包管理范围，乙方必须配合总包施工总进度计划，由于乙方的本身原因造成总包单位延误原定工程进度计划，致使总包单位总工期延误，应赔偿甲方由此造成的实际损失。
（4）乙方在施工中，由于自身原因造成现场施工的其他单位的半成品和成品的损坏，乙方承担由此造成的实际损失。
（5）甲方未能按合同规定履行责任，工期得以顺延。
十二、争议的解决方式：
合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
十三、附则：
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。
作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。
本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
工程竣工验收符合要求，保修期满，结清工程款后失效。
十四、其它条款：
附件1 乙方供应的材料、设备型号规格明细表及价格目录清单加盖公章作为合同
附件具有同等法律效力。
附件2 工程方案及预算书
附件3 营业执照
附件4 资质证书
发包人（甲方）：
地址：
法定代表人或法人委托代理人：联系人：
开户银行：
帐号：
日期：承包人（乙方）：
地址：
法定代表人或法人委托代理人：联系人：
开户银行：
帐号：
日期：
THANKS
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考。
