下载文档原格式
配套电力设施合同4篇篇1配套电力设施合同一、甲方：身份证明：住址：电话：二、乙方：身份证明：住址：电话：鉴于甲方为XX地区某企业（以下简称甲方），乙方为专业电力设施施工公司（以下简称乙方），双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、项目概况1. 甲方委托乙方为其新建配套电力设施，并对整个电力设施工程负责。
2. 电力设施包括但不限于变压器、线缆、配电柜等设备的安装、调试及相关配套工程。
3. 电力设施工程需在XX年XX月XX日前完成，并通过相关部门验收合格。
二、工程款项及支付方式1. 甲方应按照工程进度，分批支付工程款项，总计XXXXX元。
2. 工程款项支付方式：每完成一个阶段工程，甲方支付对应款项的50%，工程全部完成并通过验收后，支付剩余50%的工程款项。
三、施工期限1. 乙方应保证在合同约定的时间内完成全部电力设施工程，并保证工程质量符合国家相关规定。
2. 若乙方无法在约定时间内完成工程，需提前向甲方说明原因，并延期完成时间需经双方协商一致。
四、保修期1. 工程完工验收合格后，乙方应提供1年的免费保修期。
2. 保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担相关费用。
五、违约责任1. 若甲方未按工程进度支付款项，乙方有权暂停施工，直至收到款项后恢复工程。
2. 若乙方未按时完成工程，并未提前沟通、协商延期，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相关违约责任。
3. 若由于不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决，延长工程期限。
六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有法律效力。
2. 本合同的变更需经双方书面协商一致并签字确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是《配套电力设施合同》的内容，希望能为您提供帮助。
如需进一步了解或者有其他疑问，请随时与我联系。
感谢阅读！篇2配套电力设施合同一、甲方：甲方为（单位名称/个人姓名）（以下简称甲方）乙方：乙方为（单位名称/个人姓名）（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方提供电力设施配套服务事项签订本合同，并共同遵守合同约定，以维护双方的合法权益。
电力工程项目配套合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方为实施电力工程项目，需乙方提供相关的配套服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目内容：[项目内容]第二条乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供电力工程项目所需的配套服务，包括：[具体服务内容]2.2 乙方应确保提供的服务符合我国相关法律法规的要求，并保证服务质量。
第三条甲方的义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付服务费用。
3.2 甲方应提供乙方所需的现场工作条件，包括：[具体工作条件]第四条服务费用4.1 乙方向甲方提供的服务费用为：[服务费用金额]元。
4.2 服务费用的支付方式为：[支付方式，如：分期支付、一次性支付等]4.3 支付时间及方式按照双方协商确定的《付款计划》执行。
第五条合同的履行和验收5.1 乙方应按照合同约定的服务内容和服务标准，完成服务。
5.2 甲方应按照约定的时间、地点和方式接收乙方提供的服务。
5.3 双方应共同参与项目的验收工作，验收合格的，视为乙方已按合同约定履行了义务。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的[百分比]。
6.2 甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并要求甲方支付违约金，违约金为应支付服务费用的[百分比]。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[有效期限]。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
小区电力配套合同范本甲方（小区开发商/管理方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（电力配套服务方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[小区名称]进行电力配套建设，乙方具备相应的专业能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[小区电力配套项目具体名称]。
2. 项目地点：[小区具体地址]。
二、服务内容乙方负责提供以下电力配套服务（可具体列举各项服务内容，如电力设施设计、设备采购、安装调试等）。
三、服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
四、服务费用及支付方式1. 总服务费用为人民币[具体金额]元（大写：）。
2. 支付方式：[明确具体的付款阶段和金额]。
五、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 提供必要的项目相关信息和支持。
2. 按合同约定支付服务费用。
3. [其他甲方权利义务]。
（二）乙方的权利与义务1. 按照合同要求提供高质量的电力配套服务。
2. 遵守相关法律法规和安全规定。
3. [其他乙方权利义务]。
六、质量保证乙方保证所提供的电力配套服务符合相关标准和要求。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
3. [具体违约责任的约定]。
八、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________。
配电工程配套服务合同6篇篇1配电工程配套服务合同甲方（供电单位）：_______________乙方（供电企业）：_______________丙方（施工单位）：_______________鉴于，为了保障供电系统的正常运行，确保用电安全，加强用电管理，共同制定和遵守本合同。
第一条服务内容1. 乙方承接甲方交付的配电工程配套服务任务，具体包括但不限于：安装变配电设备、维护供电系统、查漏补缺等工作。
2. 乙方在服务过程中应遵循安全第一的原则，确保整个配电工程过程中无事故发生。
第二条服务标准1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求完成配电工程配套服务任务。
2. 乙方应保证服务过程中设备的质量和性能符合要求，确保供电系统的正常运行。
3. 乙方应提供良好的售后服务，及时解决甲方提出的问题和需求。
第三条服务时间1. 乙方应按照合同约定的时间和要求完成配电工程配套服务任务，不得延期。
2. 若因不可抗力等原因导致服务延期，应及时向甲方通报并协商解决方案。
第四条服务费用1. 甲方应按照合同约定的价格支付配电工程配套服务费用。
2. 若因乙方原因导致服务质量不达标，甲方有权要求乙方进行赔偿。
3. 乙方应按照合同约定的时间向甲方开具发票，确保服务费用的合法性和透明性。
第五条知识产权1. 在配电工程配套服务过程中，乙方提供的相关技术和方案归甲方所有，乙方不得擅自使用或泄露。
2. 甲方应保护乙方的知识产权，不得擅自使用或复制乙方的技术和方案。
第六条违约责任1. 若任何一方未按时履行合同义务或违反合同约定，应按照合同的规定承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力等原因造成的延期或未能完全履行合同义务，免责责任应当根据具体情况协商解决。
第七条合同变更1. 在本合同有效期内，任何一方需变更合同内容，应经过双方书面协商并签署变更协议后生效。
第八条合同解除1. 在本合同有效期内，任何一方需解除合同，应提前通知对方，经双方协商一致后可解除合同。
配套电力设施合同5篇篇1配套电力设施合同一、合同双方: 公司A（甲方）与公司B（乙方）二、合同内容:1. 甲方为乙方提供配套电力设施，包括但不限于发电机组、变压器、电缆线路等。
2. 乙方应当按照合同约定的时间和规格提供相应的配套电力设施。
3. 双方应当确保合同的履行过程中，同时保护好各自的利益，并合理协商解决遇到的问题。
4. 合同的履行过程中，如遇到甲方或乙方不正当行为，属于违约行为，应当承担相应的法律责任。
5. 双方应当遵守合同的条款和约定，确保合同的有效履行。
三、合同期限与费用:1. 合同期限为一年，自签署之日起生效。
2. 乙方应当按照约定的价格支付配套电力设施的费用，并按照合同约定的时间付款。
3. 甲方应当按照约定的时间和规格提供配套电力设施。
四、合同的变更与解除:1. 双方应当在合同履行的过程中，如遇到不可抗力因素，致使无法按照合同约定的时间和方式履行合同的，应当及时通知对方。
2. 若双方一致同意变更合同内容，应当签订书面变更协议，并经双方共同签字确认。
3. 若因双方原因无法继续履行合同，应当经双方协商解除合同，双方应当按照约定的方式处理遗留问题。
五、其他事项:1. 双方应当遵守国家相关法律法规，确保合同的合法有效履行。
2. 双方在签署合同过程中，应当如实填写相关资料，并保证所提供的资料真实准确。
3. 合同履行过程中如有争议，应当协商解决，若协商不成，可通过仲裁方式解决。
以上为配套电力设施合同内容，为保障双方合法权益，请双方认真履行各自的责任，确保合同的有效履行。
愿合作愉快！篇2配套电力设施合同一、合同缔结甲方：_________________公司乙方：_________________公司鉴于甲方为_________________项目提供设备，乙方为该项目提供配套电力设施，经双方协商，达成如下协议：二、设备提供内容甲方应按照项目要求，提供相关设备，包括但不限于_________________等；乙方负责为这些设备提供配套的电力设施，确保设备正常运行。
配套电力设施合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供配套电力设施工程服务事宜，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：__________配套电力设施工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于电力线路、变压器、开关设备等的安装与调试等。
二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在配套电力设施建设过程中的权利与义务，确保工程质量与进度，维护双方合法权益。
双方应遵循诚实守信、等价有偿原则，共同合作，互利共赢。
三、工程范围和要求1. 乙方应按照国家和地方有关电力设施建设的法律、法规、政策及规范性文件的要求，承担本工程的安装、调试等配套服务工作。
2. 乙方应根据甲方需求，提供电力设施的设计方案、施工图等必要的技术资料。
3. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定，保证安全、可靠、经济、环保。
四、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：以甲方发出开工通知为准。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
3. 进度款支付：甲方应按照合同约定支付工程进度款，确保工程顺利进行。
五、合同价格及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程实际调整。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款，包括预付款、进度款和尾款等。
3. 乙方需提供正规发票，以便甲方进行财务处理。
六、质量保证与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收，验收标准按照国家和地方相关标准执行。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
七、安全施工与文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
配套电力设施合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方：【电力公司名称】乙方：【业主公司名称】签订日期：【签订日期】签订地点：【地点】一、合同背景及目的鉴于甲方具备电力设施设计、建设及运营的专业能力，乙方因业务发展需要建设配套电力设施，以支持其运营活动。
基于双方共同利益及友好协商，达成以下合同协议。
二、合同范围及内容1. 电力设施规划与设计；2. 电力设施设备的采购与供应；3. 电力设施安装与调试；4. 配电安全评估及试验检测；5. 培训及技术支持服务；6. 维护服务与定期检修等。
具体服务内容应按照国家电力行业标准及相关法律法规执行。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：【大写小写金额】。
合同金额包括但不限于电力设施规划、设计、采购、安装、调试等费用。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：根据本合同的实施进度分阶段支付，包括但不限于预付款、进度款、结算款等。
甲方需在收到款项后提供正规发票。
具体支付节点和金额按照双方签订的支付协议执行。
四、合同履行期限与进度安排本合同签订之日起生效，电力设施建设的具体实施期限原则上为【具体实施时间】完成验收投入使用，并按照附件《项目进度计划表》进行具体工作安排和监控。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
五、质量标准与验收方式电力设施建设应符合国家电力行业标准及相关法律法规要求，确保质量与安全。
验收方式包括初步验收和最终验收，验收合格后方可投入使用。
甲方需提供相关证明文件和技术资料。
六、质量保证与维护服务条款篇2甲方（供电方）：_________________________乙方（需求方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，就乙方所需配套电力设施的建设、安装及服务等事宜，达成如下协议：一、合同宗旨甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，确保电力设施的建设符合国家标准，保障电力供应安全、可靠，促进双方长期合作。
配电工程配套服务合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所需的配电工程配套服务事宜，经友好协商，达成如下合同：一、服务内容乙方为甲方提供配电工程的配套服务，包括但不限于设备选型、方案设计、预算编制、施工监管、验收测试、后期维护等。
二、服务期限本合同服务期限自合同签订之日起至配电工程竣工验收合格并交付使用之日止。
三、服务费用1. 服务费用计算方式：按照实际服务内容和服务时间计算费用。
2. 付款方式和时间：甲方应按合同约定的付款节点及时向乙方支付服务费用。
3. 发票和付款方式：乙方应在完成服务内容后向甲方提供正规发票，甲方按照合同约定的方式进行付款。
四、服务标准与质量保证1. 乙方应按照国家和行业的相关标准和规范提供服务。
2. 乙方应保证提供的服务达到甲方的预期效果，确保配电工程的安全性、稳定性和可靠性。
3. 乙方应提供必要的技术支持和后期维护服务。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付服务费用。
2. 甲方应提供必要的资料和信息，以便乙方更好地提供服务。
3. 甲方应尊重乙方的知识产权，不得泄露乙方的商业秘密。
六、乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定的内容和期限提供服务。
2. 乙方应保证其服务的质量和效果达到甲方的预期要求。
3. 乙方应对其提供的服务承担质量保证责任，如因乙方服务质量导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 乙方应对甲方提出的合理要求和建议给予积极响应和处理。
七、违约责任1. 如因乙方原因未能按照合同约定提供服务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付服务费用，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：（1）提交________仲裁委员会仲裁；（2）依法向________人民法院起诉。
小区电力配套合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！小区电力配套合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为新建小区提供电力配套设施，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 项目范围1.1 甲方负责为乙方提供新建小区的电力配套设施，包括但不限于电力线路、变压器、配电柜等。
1.2 乙方负责按照合同约定使用电力配套设施，并支付相关费用。
第二条 技术要求2.1 电力配套设施应符合国家电力行业标准和规范，确保安全、可靠、高效。
2.2 电力配套设施的设计、施工、验收等环节，乙方有权进行监督和检查。
第三条 合同价格3.1 甲方根据乙方提供的电力配套设施需求，制定详细的报价清单，双方确认后形成合同价款。
3.2 乙方应按照合同约定支付合同价款，如有变更，双方可协商调整。
第四条 合同履行4.1 甲方应按照合同约定的工期完成电力配套设施的施工。
4.2 乙方应按照合同约定的时间支付合同价款。
第五条 质量保证5.1 甲方对提供的电力配套设施承担质量保证责任，如有质量问题，甲方负责及时修复或更换。
5.2 质量保证期自验收合格之日起计算，长度为______年。
第六条 售后服务6.1 甲方提供______年的免费售后服务，包括设备维护、故障排查等。
6.2 售后服务期结束后，乙方如需继续享受售后服务，可与甲方协商签订售后服务合同。
第七条 违约责任7.1 甲方未按照合同约定完成施工的，应向乙方支付违约金，违约金为合同价款的______%。
7.2 乙方未按照合同约定支付合同价款的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的______%。
第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2024年工程合同电力配套电力配套工程合同工程合同甲方(单位全称)：_____法定代表人：_____联系地址：_____联系电话：_____乙方(单位全称)：_____法定代表人：_____联系地址：_____联系电话：_____依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程施工建设范围：厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。
开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。
四、承包方式：合同总价一次性包干闭口合同。
工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整;不因供电部门价格变化(含材料调价)及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。
五、工程期限：自 ____年 ____月 ____日进场施工至 ____年 ____月 ____日电力排管和设备安装竣工(在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端)。
六、工程总造价：合同一次性包干总价为人民币元整( 元)该总价已包括：开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。
即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。
七、付款方式：1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。
2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用(该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付)。
合同编号:________________ 项目供电工程施工合同发包人（以下简称甲方）：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：____________________________________二0—三年X月发包人（以下简称甲方）：_______________________________________承包人（以下简称乙方）：_______________________________________甲乙双方就 _____________________ 项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：__________________________ 项目供电工程2、建设地点：__________________________________3、建设规模：本期开发总建筑面积约___________ 平方米，其中住宅/公建__________ 平方米，地下车库________ 平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。
第二条：承包内容及范围甲方委托乙方负责甲方开发的 _______________ 项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。
1、临时用电工程临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。
包括线路架设、箱式变电站的购置安装及其附属设备低压计量箱等的购置安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。
2、正式用电工程正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。
具体详见设计图中的全部内容3、本工程相关的用电手续的办理。
第三条：技术要求1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。
2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。
3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。
第四条：合同工期1、临时用电工程：工期______ 个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。
2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。
第五条：合同价款1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建元/平方米, 地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币Y __________________________元（大写：________________________________ ）。
实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。
2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。
3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准，根据辽宁省及沈阳市发改委的文件（辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号）规定，经营性用房（即公建）供电容量配置按40w/m?，如增加供电容量，则按照超基本配置的同比例增加收费标准。
若项目中有超容部分，待沈阳供电公司图纸设计后，甲乙双方再行协商。
4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件，故此综合单价仍按现有标准核准执行。
甲乙双方经协商一致同意，最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定，执行多退少补原则。
第六条：付款方式1、根据沈阳供电公司规定，配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积X 80元/tfX 20%,地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。
甲乙双方经协商，约定按如下条款支付工程款。
2、合同签订后，甲方支付乙方工程款人民币Y ______________________________元（大写：）作为预付款，缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。
3、临时电源施工竣工，甲方建筑主体封顶，甲方支付乙方工程款人民币¥ ____________ 元（大写：）。
4、完成正式用电工程施工后，甲方支付乙方工程款人民币Y ___________________元（大写：），乙方负责完成外线验收及送电工作。
5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方；乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。
6甲方委托乙方负责甲方开发的___________________ 项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电，向供电公司缴纳配套费等事宜。
若因乙方原因，上述工作不能顺利进行，影响甲方正式用电，乙方承担一切损失和责任。
7、若因甲方现场不具备施工条件（现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回填、未按规定时间指定现场土0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网线路走廊占地挖掘手续办理等原因），使__________________ 项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不能顺利进行，造成工期延误，影响正式用电使用，甲方承担一切损失和责任。
第七条：甲方工作1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料，并派专人配合乙方工作。
2、甲方负责缴纳临时用电接电费，该费用由供电公司用电营业窗口收取，不在本合同价款范围内。
3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表，该费用由供电公司计量处收取，不在本合同价款范围内。
4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。
5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。
6甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。
7、甲方负责办理与工程有关的证件：黄证（建设用地规划许可证）、绿证（建设工程规划许可证）、开工许可证、批件（道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等），并及时提供给乙方。
8、甲方负责提供±）的施工场地，无超高的建筑余土及建筑垃圾，保证场地平整无障碍物，甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方（如遇不可抗力，甲乙双方认可后施工和送电时间顺延）。
9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地，甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。
10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。
11、按工程合同约定付款方式付款。
第七条：乙方工作1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。
2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计，并按设计要求进行施工。
3、乙方负责购置工程所使用设备、器材、线缆等材料，并保证所有材料均为合格产品，符合相关国家标准、电力管理部门要求。
4、乙方必须服从甲方的现场管理，做好施工现场安全和文明施工工作，保证对施工现场交通和噪音的要求，做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护，做好施工过程中的成品保护工作。
5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时，乙方积极配合解决。
第八条：工程质量及安全1、工程质量等级：达到沈阳供电公司验收的标准。
2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。
3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规，保证施工质量和安全。
4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工，若出现安全事故及人身伤亡，则由乙方承担责任及相关费用。
第九条：施工与设计变更1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。
2、设计变更必须由设计单位出具，并征得甲方认可后方可实施，所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。
第十条：工程竣工验收1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。
2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。
3、工程验收合格供电后，乙方无条件将工程移交，即10日内移交施工现场，15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。
第^一条：其他变更合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条：违约责任1、在合同执行期内，双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行合同，否则由违约方承担责任。
2、合同签署后，如甲方不按约定支付工程款，造成工期延误，甲方应支付违约金 / 元，如乙方不履行合同义务，支付违约金/ 元。
第十三条：合同的解除1、 甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、 合同解除后，甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件，支付所发生的费用。
第十四条：其他1、 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、 如发生经济纠纷，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3、 本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行 失效。
4、 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效应。
以下空白甲方（盖章）：法定代表人（签章）法定代表人（签章）委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：住所地: 开户行:乙方（盖章）：住所地:开户行:XX 有限公司帐号： 联系电话：本合同于： 2013年 ________ 月 ______ 日签订于长春市 帐号： 联系电话:。
