配电箱柜合同协议书

精品文档-可编辑

第 1 页 共 10 页 编号：_____________

商业广场配电箱采购合同

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

购货单位（以下简称甲方）： 精品文档-可编辑

第 2 页 共 10 页 供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经充分协商一致，达成如下协议：

第1条：产品名称、数量、品种、单价、交货地点

见第8.1条所述。

第2条: 产品的技术标准(包括质量要求)

2.1乙方所生产和提供的产品必须符合配电箱生产的有关标准和规范要求（以甲方 施工设计图为标准）

2.2乙方提供的配电箱外壳铁板厚度：单边尺寸小于550cm（包括550cm）的为1.2mm；单边尺寸大于550cm的为1.2mm。箱体的颜色及标识以甲方现场工程师提供的设计要求为准。

第3条：产品的运输方式、交货以及安装地点

3.1运输方式、交货地点：乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号将产品运至甲方施工现场，并负责在交货地卸车（此部分费用已包含在合同价款内），乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送，对于产品运送到指定地点交接验收合格之前发生的一切损失（包括外观、性能、数量等）均由乙方自行承担。 精品文档-可编辑

第 3 页 共 10 页 3.2 乙方应保证所供产品均需有足够及安全牢固的包装保护妥当，以防因运送或其他情况而受到损坏，所有包装用料均由乙方自行处理，甲方并无义务保证完好。

工矿产品购销合同供方：四川玛吉斯电气设备有限责任公司合同编号：德阳-DY-C-023需方：上海迦琨实业有限公司一、产品名称、型号、厂家、数量、价格及供货时间序号产品名称规格生产厂家数量（台）单价(元/台)总金额(元)备注详见《供货清单》详见《供货清单》详见《供货清单》玛吉斯详见《供货清单》详见《供货清单》516000.00具体送货数量及时间以需方电话通知为准。注：1、上述价格已含运输费、现场调试费及税金（17%增值税专用发票）等费用；2、产品以甲方图纸及配置要求为准；3、双电源选“正泰”牌，防火漏电监控器选“上海控保”牌，断路器选“正泰”牌，电度表选“正泰”牌，智能继电器输出模块选“正泰”牌，浪涌保护器选“正泰”牌；4、供方提供的发票必须合法、合规，如因发票存在违规行为造成需方损失的，供方应该承担违约责任！合计人民币金额(大写)：伍拾壹万陆仟圆整二、质量要求：产品执行GB7251-2005,IEC60439-1:1999,GBJ1497、JB/T9661国家及行业等相关标准和需方“低压成套电气（箱、柜）技术和质量要求”生产制作。三、包装标准、包装物的供应与回收：简易包装，不回收，保证入场产品质量及外观完好。四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按图纸要求及产品要求配供。五、交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点：四川省德阳市旌阳区华山北路富康熙城需方指定地点。六、运输方式及到达站（港）和费用负担：由供方负责汽运至需方施工现场；运费由供方承担。七、验收标准、方法、地点及期限：产品到交货地点后，需方进行外观和规格、数量验收，其余按本合同第二款执行。八、成套设备的安装与调试：由供方负责调试。九、供方对标的物质量负责的条件及期限：质保期为壹年，产品自安装调试合格之日起贰年内因供方原因所造成的质量问题由供方实行“三包”。如造成需方损失和伤害的（含第三人者）由供方赔偿。十、结算方式、时间及地点：预付款为20%，货到现场验收合格后7天内付至60%，配电箱通电后一个月内付至95%（配电箱通电期限为3个月内），余5%质保金从安装调试合格之日起壹年内无质量问题付清（供方凭发票和需方仓库部门开具的入库单办理结算）。供方必须在需方每次付款前向需方开具等额合法的增值税发票，如供方延期提供发票，需方则付款时间顺延。十一、违约责任：按照《中华人民共和国合同法》相关条款。如验收时现场产品规格、尺寸及质量不合格，除按照合同约定返工直至合格外，同时承担合同总额20%的违约金。十二、合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，供、需各执贰份，具有同等法律效力。十四、其他约定事项：供方随货提供完整的报验资料；如有增加的配电箱，价格参考原报价清单，不得私自抬价。十五、合同附件：附件一《低压成套电气（箱、柜）技术和质量要求》，合同附件二：《供货清单》作为双方合同单价的结算依据。（以下无正文）供方：需方：法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：日期：日期：附件一：低压成套电气（箱、柜）技术和质量要求一、一、按照GB7251.1-2005，GB7251.3-2006等国家相关标准制造。二、内置产品的技术规范1、所有元器件选用严格按照图纸和需方补充说明的规格、型号、生产厂家等要求进行，未注明的元器件选用必须符合国家和部颁的现行技术标准并附有合格证书。2、控制柜必须考虑足够的电缆上、下进出线及电缆头制作时的电缆弯曲空间，箱体内有电缆绑扎支架和孔洞，主构架上安装模数孔E=20㎜，并必须提供电缆辅设后的封洞板。3、接线：所有电源线必须最小在2.5㎜2以上，所有制造线必须最小在1.0㎜2以上，铜线30/0.20股，750V绝缘（除非图纸上有特别其他的要求）。接线色泽按国家规定的标准要求，集束布线采用FRPPVC或钢质线槽，布线不超过线槽有效截面的40％，柜内固定部分和绞缝门之间的接线必须是软线结构。4、按电器的接线端头标志接线，控制柜内，每根接线按图套上线号，每个接线端子按照电路图引出线号配上标牌，端子安装在便于接线和测试的地方。5、发热元件之间的连接线采用耐热导线，保护导线端子数不少于输出电路数，并与输出相导线一一对应并给出标记，（配备多端相接）。6、电器的固定应牢固平整，电器内部不应受到额外应力，紧固螺栓有防护措施，加装锁紧螺母、销钉。7、凡涉及消防专用设备的控制柜均设置消防回路。8、大楼低压供电系统采用TN-S即三相五线制供电，所有订购的电器箱（柜）均设零排（N）和保护接地排（PE）。9、装有电气设备的可开启的门和接地排之间用裸体编织铜线相连并有标志。10、装置的主构架采用8MF型钢（拼装和部分焊接型式）。11、装置的各功能室严格分开，各单位的功能作用相对独立。（其隔室主要分为功能单元室、母线室、电缆室）。三、质量要求1、电箱壳体常规厚度30/40的0.9毫米、40/50的0.9毫米、50/60的1.1毫米、60/80的1.1毫米、80/100的1.1毫米、落地柜70/170的门1.5毫米体1.2毫米、落地柜80/180的门1.5毫米体1.2毫米。静电喷涂g>=55um2、外观检验：规格与合同要求相符、外壳、涂层、手柄无损伤或变形，仪表、灭弧罩、瓷件等无裂纹或伤痕，金属外壳保持有良好的接地，并设接地和接零铜排，专用接地排：三相五线制。3、每个柜应有与图纸上箱（柜）相一致的铝制铭牌标志的外置标牌（余均按图要求设置清晰）门与类似部件开启90°以上，防护等级IP3x～IP5x（特别导线出入口处要达到防护要求）。4、电器的接线螺栓及螺钉有防锈涂层，母线与电器连接，母线与母线连接，接触面保持搪锡并涂以防氧化剂，不应使电器端子受到额外应力，接触面连接紧密（并用0.05㎜塞尺检查）。5、二次回路接线清晰，连接可靠，标志齐全清楚，维修符合要求。6、在同一个回路内不能出现重复使用的号，性能测试和试运行时能满足需要（断路器分闸后，隔离触头不能分开），绝缘电阻位不少于0.5兆欧。7、严格按图纸上元器件型号、技术参数组织生产。双电源选“正泰”牌，防火漏电监控器选“上海控保”牌，断路器选“正泰”牌，电度表选“正泰”牌，智能继电器输出模块选“正泰”牌，浪涌保护器选“正泰”牌；未尽事宜按低压箱（柜）标准生产。四、所有产品出厂前必须进行系统调试，并提供（出厂调试报告）附件备件，技术文件齐全。附件二：供货清单附件二《供货清单》.xls

第 1 页 共 2 页 供方：

需方：

见证方：

签定地点：

签定时间：

一、产品名称：图纸范围内的照明、动力配电箱、柜。

规格型号： 见设计图纸。

生产厂家：____________________。

数量：见设计图纸 （_____只）

金额：__________元 。

合计人民币（大写）_______________元整 。

二、质量要求技术标准：按((建筑电气工程质量验收规范》(GB50303～2002)及甲方的具体工艺标准等相关要求进行验收。

三、交货地点方式：_______________。

四、运输方式及到达地点和费用负担：供方负责。

五、交货时间及数量：

合同签定后5天内暗装箱壳体送到现场，全部货物于_____年_____月_____日交清。

六、验收标准、方法及提出异议期限：

货到现场由甲方、监理，见证方确认质量。

七、结算方式： 第 2 页 共 2 页 按实际工程量结算。

八、付款方式及期限：

货到现场并经业主、监理、总包单位确认施工单位安装暗装箱壳体送到现场付20%，全部货到付30%，初验结束付20%，工程竣工验收合格后付25%，余款二年内结清。

九、违约责任：

因发包人违约给承包人造成的经济损失（按实计算），顺延延误的工期。因承包人违约造成的经济损失，发包人则按每项计__________元/次人民币进行处罚 。

十、解决合同纠纷方式：__________法院仲载。

十一、其它约定事项：

供方履约保证金，全部货到退还50%，工程竣工验收合格后结清。

供方 需方 见证方

单位名称（章） 单位名称（章） 单位名称（章）

单位地址 单位地址 单位地址

法定代表人 法定代表人 法定代表人

第 1 页 共 2 页 需方（甲方）：

供方（乙方）：

经甲乙双方协商决定，严格依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，订立此协议，内容如下：

一、配电柜选择

1、配电柜及其配件要求：（乙方按照甲方所提供开关性能参数进行配置），开关及元器件选择__________品牌。

2、其它要求：甲方未明确要求其它参数，配电箱电箱满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。

3、乙方应对甲方提供的配电箱系统参数进行复核，确保临电配电箱能正常使用。

4、配电柜铁皮厚度，一级柜铁皮厚1.5mm,二级配电柜及开关箱铁皮厚0.8mm，二级柜的腿高0.6米。

5、接地、接零线排采用铝排。

6、配电箱所用产品均应符合国家及行业相关标准。

二、交货地点：

上述货品运送至甲方指定地点，由甲方验收合格后，由乙方持甲方提供的现场手续到甲方公司支取货款。乙方送货的费用由乙方自负。或根据甲乙方约定，单台柜由甲方到乙方加工点取货。

三、交货时间：

1、甲乙双方签定施工临电配电协议后，预付30%首付款后3日内交货。预付款交付后，协议生效，交货时间自预付款支付的次日起计算。

2、乙方根据甲方要求分批次生产配电柜，由甲方口头通知。

四、质量保证： 第 2 页 共 2 页 从货到现场开始之日起，保质期为 3个月，质保期开关元器件如出现批量损坏，乙方应自接到甲方通知时的24小时内负责维护更换，保证甲方正常使用。

五、付款方式：

签订协议后，支付首付款 元，大写： 元整；

自货品交付并经甲方验收合格后，乙方提供盖有公章全款票据，甲方支付余款。甲方可通过银行汇款支付订金或货款。

六、产品验收：

货到现场，甲方双方共同开箱验收，并进行带电负荷运行，试运行72小时无问题，视为合格。

七、违约责任：

由违约方赔偿受损方的实际损失。

八、解决协议纠纷的方式：

双方协商解决，或交由协议仲裁部门解决。