施工合同协议书范文标准版本

建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。

2. 工程竣工日期：_______年______月______日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方支付工程总价款的______%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的工程款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按照国家和地方的相关规范、标准执行。

3. 如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的损失。

五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如需对工程内容、工程量等进行变更的，双方应签订书面变更协议。

2. 工程变更涉及工程价款调整的，双方应根据实际情况协商确定调整后的工程价款。

六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金______元。

2. 乙方未按约定工期竣工的，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款______%的违约金。

3. 因乙方原因造成工程不合格的，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的损失。

施工合同协议书范文3篇施工合同协议书范文3篇施工合同协议书范文1合同编号：_____________________年___月___日发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：鉴于装修实际情况的需要，按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。

第一条装修工程基本情况1、工程名称：2、工程地址：3、工程预算：4、工程承包方式：5、工程期限（以实际工作日计算）：开工日期：______年___月___日；竣工日期：______年___月___日第二条装修工程造价1、总价款：￥______元，大写：______（不含税金），双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

2、报价单根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。

详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条装修工程设计1、乙方根据甲方提供图纸进行本工程施工，甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。

甲方不得随意更改设计，合同签订后甲方若有设计更改必须提前______个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。

2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进行施工，不得随意更改，如因现场需要必须变更，需双方协商后确定最终施工方案，乙方方可进行施工。

3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方，经甲、乙双方共同确认后，作为本工程付款依据。

第四条装修材料提供1、本工程甲方采购的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。

如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失，由甲方自行承担。

2、凡由乙方供应的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

第五条装饰装修工程款支付方式双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

标准建设工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程规模：__________________工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体详见附件施工图纸及工程量清单。

二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天。

三、合同价格与支付1. 合同总价：人民币______元（大写：__________________元整）。

该合同价格包括完成本工程的所有费用，除非另有约定。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为____%（以甲方实际支付凭证为准）。

3. 工程竣工验收合格后，进行结算审计，确定最终结算价。

四、工程质量标准与保修1. 工程质量标准：达到国家及地方规定的验收标准。

2. 保修责任：承包方承诺对完成的工程进行保修，保修期限为______年。

保修期间如出现质量问题，承包方负责免费维修。

五、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。

2. 甲方负责协调各施工单位之间的关系，确保施工现场的秩序。

3. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。

4. 如乙方未能履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

六、乙方责任与权利1. 乙方负责按照施工图纸和工期要求完成施工任务。

2. 乙方应确保施工质量符合合同约定，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。

3. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。

工程施工合同例文建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。

5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。

6、工程质量：合格。

7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。

二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。

2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。

按照相关规定要求办理审批手续。

3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。

三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。

2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。

3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。

2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。

五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。

4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。

六、质量保证期：本工程质保期六个月。

质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。

七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。

3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。

4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。

八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。

未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

施工协议书范文8篇施工协议书篇1发包方（以下称甲方）：住址：承包方（以下称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条、工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：五、工程价款：六、支付方式：第二条、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

一、合同工期总____日历天，开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。

二、工期顺延１、在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上，影响正常施工；2、因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素；3、图纸变更导致不能按时施工。

4、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

施工安全合同协议书甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在甲方项目工地施工过程中的安全责任问题，经友好协商，达成如下协议：一、施工范围及工期1. 本协议适用于乙方在甲方项目工地进行的全部施工活动。

2. 乙方施工工期自本协议签订之日起至甲方项目竣工验收合格之日止。

二、安全责任划分1. 甲方负责提供施工所需的技术资料、施工图纸、施工场地、施工用水、用电等必要条件，并负责协调施工现场周边关系，确保乙方施工环境安全。

2. 乙方负责施工现场的安全管理，包括但不限于：（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任；（2）制定安全生产规章制度，落实安全生产措施；（3）对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识；（4）定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患；（5）发生安全事故时，立即采取有效措施，减少损失，并及时上报甲方。

三、安全措施1. 乙方在施工现场必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行安全操作规程。

2. 乙方应按照国家规定配备必要的安全防护设施，确保施工人员的人身安全。

3. 乙方应加强对施工现场的消防安全管理，确保消防设施完好有效。

四、安全事故处理1. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。

2. 甲方接到事故报告后，应积极配合乙方进行调查处理，并按照国家规定承担相应责任。

3. 事故调查处理过程中，甲乙双方应共同承担连带责任。

五、违约责任1. 甲方如未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方承担相应责任。

2. 乙方如未按照约定履行安全责任，导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

工程施工协议模板简易工程施工合同合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：签约地点：为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____二、建筑面积（工程形式）：_____三、施工地点：_____四、工期：1、开工：____年____月____日;2、竣工：____年____月____日;3、合同工期总共历时_____天。

五、承包形式：_____六、工程质量标准：_____七、工程价款：共计人民币_____元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_____%，计_____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计_____元;质保金_____元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：_____ 承包方：_____委托代理人：_____ 委托代理人：_____工程施工协议模板（二）甲方：_____ 乙方：_____由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。

施工合同书范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同书范本（通用7篇）在现代社会中,人们更多地使用合同 ,合同的签署是避免纠纷的一项重要手段。

工程施工合同范本（7篇）施工指的是工程按计划进行建造。

工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目，是根据建设工程设计文件的要求，以下是小编准备的工程施工合同范文，欢迎借鉴学习。

工程施工合同篇1发包方(甲方)：__X承包方(已方)：__X为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将__X 委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：__。

二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期1、开工日期：本项目工程从__X年__X月__X日起至__X年__X月__X日止，共__X个日历天。

2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：X整。

若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

六、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币__X整。

乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币__X整。

3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币__X 整。

4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币__X 整。

七、工程质量1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到__X级。

施工合同范本（精选15篇）施工合同范本（精选15篇）依法成立的合同，受法律保护。

依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

下面是小编整理的施工合同范本（精选15篇），欢迎大家分享。

施工合同版篇1甲方(发包人)：乙方(承包人)：甲方将原有的房屋加层施工工程承包给乙方。

经双方协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，按实际施工面积以140元平方米的价格计价，立木因高压线误工外加1000元，建筑工费总计23000元，开工预付10000元，瓦房后再预付10000元，剩余部分完工，验收后一次性付清。

二、工程内容：1、在现有一层的基础上加盖两层，主体部分要求为斜面瓦屋顶。

2、达到前面两门三窗，出返水檐1.2米,高50公分，全部贴瓷砖，侧墙及后墙全砖到顶水泥上面，房顶达到平整无漏水现象，室内用灰浆上面，平整无爆裂现象。

三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。

从工程开工到工程竣工，在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子、木材等建筑材料。

五、工程费用的计算：1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。

2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费及运费由甲方承担。

3、施工人员的食宿费用自理，施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。

六、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

合同自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日施工合同版篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)乙方在浠水承包青园工地南二区7号楼砌砖工程。

工程施工合作协议书范文甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46_____88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59_____99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

第一条、项目概况及合作条件1、本工程的项目总建筑面积为____平方米，工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方_____投资_____万元，占_____%;（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%;4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。

如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。

剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。

各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二条、工程管理责任及分工1、该项目工程管理责任及分工如下：（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由____方负责管理。

2、材料采购及其他（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三条、利益分享和风险承担1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

施工合同范本〔精选12篇〕施工合同范本〔精选12篇〕施工合同篇1发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程详细情况，双方达成如下协议,共同守约。

第一条工程概况1.1工程名称：地点：1.2 工程内容装饰内容以图纸和预算为根据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减局部按实际结算。

1.3 承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写(人民币) 。

设计费为元，金额大写(人民币) 。

1.5 施工期限:根据国家建立装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日开工。

1.6 如遇以下情况,工期相应顺延。

1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电线路未能接通,障碍物未能去除，影响进场施工。

1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进展而影响进度。

1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

1.6.5因甲方材料供给不及时而影响施工。

1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

第二条工程监理假设本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务3.1 开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进展24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为开工验收根据。

施工协议书范本（5篇）篇1：施工协议书范本发包方（甲方）：__________________承包方（乙方）：__________________兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程地点：________________3、承包内容：________________4、承包范围：________________5、承包方式：________________6、质量要求：________________7、工期要求：________年____月____日至____年____月____日。

二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等）作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。

保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

施工合作协议书施工合作协议书范本（通用5篇）在现在的社会生活中，用到协议书的地方越来越多，签订签订协议书是最有效的法律依据之一。

那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的施工合作协议书范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合作协议书1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：xxx发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。

第二条工程期限合同工期总日历天数10天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

关于施工合同协议书4篇施工合同协议书篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它关于法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。

一.概况1.甲方装修住房系合法居祝乙方为本省(市)有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。

2.装修施工地点：市区(县)路(村)巷号楼层室。

3.住房结构：4.装修施工内容：室别部位装修内容及要求备注5.承包方式：6.总价款：______元(其中人工费______元，材料费______元，详见清单。

)7.工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。

工期为______日。

二.关于材料供应的约定1.甲方提供的材料序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限备注本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现常如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方明确提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。

由于保管不当导致的损失，由乙方负责赔偿。

2.乙方采购的材料序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。

如乙方违反此规定的.，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。

乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

新版工程施工合同范本（精选16篇）新版工程施工篇1甲方：________________________乙方：________________________经甲乙双方协商，就乙方承包______________________博览中心工程轻工。

具体事宜达成一致意见，并签订以下条款：一、项目名称及内容1、项目名称：______________________2、内容：________________________。

二、工程期限自合同签订之日起至_____年_____月_____日，乙方按甲方要求在保证质量前提下，完成本馆工程并保修一年。

三、工程造价及付款方式1、电子沙盘每平方米：________________________。

总造价按实际面积算为人民币____________元。

除甲方提出增加展览项目和变动内容，工程费不得变更。

2、付款方式：一月压一月，工程完工后10日内结清。

四、工程质量及验收1、乙方施工必须符合国家有关工程、工艺质量标准及国家陈列布展工程有关规范要求，确保工程质量达到总体设计效果。

2、乙方在甲方提供的布展方案和平面图的基础上进行施工，在施工过程中若乙方施工质量、工程进度达不到合同要求或严重违反安全操作规程造成责任事故和安全隐患，甲方保留终止合同的权利，由此造成的损失由乙方负责。

3、因乙方原因未按时完工，每逾期一天甲方按总造价的5%对乙方进行罚款。

五、甲方责任1、甲方应提供乙方方案及平面分布图作为乙方施工的依据，并按合同约定及时付款，以保证乙方施工顺利进行，如因甲方迟误造成乙方不能按时完工，责任由甲方负责。

2、甲方参加并承担对施工现场进行指挥协调的相关责任，保证施工顺利进行。

3、甲方负责设计施工的材料水电保障。

六、乙方责任1、严格按照甲方设计要求，用料标准及正确的.工艺流程制作施工，并确保按期完工。

2、服从甲方现场调度指挥，遵守现场管理规定和安全操作，如乙方发生违法乱纪事件和因违反安全规则而出现工伤及车辆事故等，责任全部由乙方负责。

标准施工合同范本（精选7篇）标准施工合同范本（精选7篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的标准施工合同范本（精选7篇），希望能够帮助到大家。

标准施工合同1发包方(以下简称甲方)：委托代理人(姓名)：单位：住所地址：联系电话：承包方(以下简称乙方)：委托代理人：联系电话：工程设计人：联系电话：施工负责人：联系电话：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1 工程地点2 工程内容及做法(见报价单)3 工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(见报价单);(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1 工程期限____天。

开工日期______年____月____日。

竣工日期______年____月____日。

2 合同价款：本合同工程造价(人民币)金额大写(装修工程造价以报价单为准)第二条甲方工作1 开工前天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不容易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;2 提供施工期间的水源、电源;3 负责协调邻里与施工队之间的关系;4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作;6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第三条乙方工作1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

施工合同协议书范文集合五篇施工合同协议书篇1兹有住户_________委托_________（以下简称甲方），对其购买（或租赁）的由_________物业管理公司（以下简称乙方）经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。

为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。

一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。

二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。

三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8：00－12：00，下午14：00一18：00。

禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。

四、装修人员不准侵扰其他业主（或使用人），不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。

五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。

不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。

六、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。

七、注意用电及消防安全。

例如，用电时要采用适当的插头；严禁用电源线直接接到漏电开关上；严禁用电炉做饭、烧水。

八、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具，禁止在易燃易爆物品旁吸烟。

九、装修材料超长超宽时，禁止使用电梯。

十、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联系，经同意后方可过夜。

十一、施工队伍应严格按照有关规定装修。

如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。

否则，除业主承担责任外，施工队伍也应承担一定的责任。

十二、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联系，双方协商解决，不得擅自作主。

十三、如违反上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权责令其停工整顿。

十四、如有未尽事宜，双方可另行协商解决。