-建筑工程合同管理习题一

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。

A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。

合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。

这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。

2．担保方式中的保证是指（）。

A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。

在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。

A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

施工协议管理一、施工发承包模式（一）、单项选择题1、建设工程施工招标应具有旳条件有（）。

A．已委托招标代理机构B．招标文献已编制完毕C．初步设计及概算应当履行同意手续旳，已经同意D．施工图设计及预算应当履行同意手续旳，已经同意2、标前会议上，招标人对投标人书面提出旳问题和会议上即席提出旳问题予以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给（）。

A．提出问题旳投标人B．所有参与标前会议旳投标人C．所有未参与标前会议旳投标人D．每一种投标人3、初步评审中发现投标报价旳单价与数量旳乘积之和与所报旳总价不一致时，应（）。

A．以总价为准B．以大写为准C．以单价为准，并应由投标人代表签字确认D．以单价为准，无需由投标人代表签字确认4、《招标投标法》有关公开招标与邀请招标旳规定，对旳旳有（）。

A．应当招标旳建设工程项目，一般应采用公开招标方式B．公开招标旳长处是招标人有较大旳选择范围，费用较低C．对于技术复杂旳项目，招标人可采用邀请招标D．采用邀请招标方式，招标人应当向五个以上法人或其他组织发出投标邀请书5、某建设项目包括多层住宅、高层住宅、小学及幼稚园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼稚园工程发包给丙施工单位。

对业主来说，这样旳发包方式在费用控制与进度控制方面旳特点是（）。

A．对投资旳初期控制不利，且不利于缩短建设周期B．对投资旳初期控制不利，但有助于缩短建设周期C．对投资旳初期控制较为有利，且不利于缩短建设周期D．对投资旳初期控制较为有利，但有助于缩短建设周期多选题6、与平行发承包模式相比，施工总承包模式旳不一样之处在于（）。

A．工作程序不一样B．动工日期较迟，建设周期较长C．协议一般实行总价协议D．业主只需要进行一次招标，与一种施工总承包单位签约E．业主只负责对施工总承包单位旳管理及组织协调7、评标中旳商务评审重要是对（）等进行评审。

A．人员配置B．组织构造C．报价构成D．支付条件E．价风格整8、根据我国旳有关规定，有（）情形旳，经同意可以进行邀请招标。

1.建筑工程合同中最基本的要素之一，明确规定了合同双方权利义务的文件是：A.招标文件B.投标文件C.合同协议书D.施工图设计文件2.在建筑工程合同中，关于工程变更的说法，下列哪项是正确的？A.所有工程变更均需事先获得业主书面同意B.承包商有权自行决定并实施小额工程变更C.工程变更的价款调整应在变更确认后按合同约定进行D.工程变更导致合同价格增加时，业主无需支付额外费用3.下列哪项不属于建筑工程合同中的违约责任形式？A.继续履行合同B.赔偿损失C.口头道歉D.支付违约金4.在FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件下，工程竣工验收后，承包商提交最终结算单并获得认可的期限为：A.竣工之日起14天内B.竣工之日起28天内C.接收证书颁发后42天内D.缺陷责任期结束后14天内5.建筑工程合同中，关于工期的延误，下列哪项情形不属于可合理延期的范畴？A.不可抗力导致的停工B.业主未能及时提供施工场地C.承包商自身管理不善导致的窝工D.设计变更引起的工程量增加6.合同纠纷的解决方式中，最具有法律约束力的途径是：A.双方协商B.第三方调解C.仲裁D.诉讼7.在建筑工程合同中，关于工程预付款的支付，一般约定在何时支付？A.合同签订后立即支付B.承包人提交预付款保函后支付C.工程开工后第一个月支付D.工程进度达到一定比例时支付8.建筑工程合同中，关于质量保修期的规定，以下哪个表述是错误的？A.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程的保修期一般为设计文件规定的合理使用年限C.防水工程的质量保修期不得低于1年D.电气管线、给排水管道等安装工程的保修期为2年9.当建筑工程合同出现争议时，若合同中既约定了仲裁又约定了诉讼，则争议解决方式应如何确定？A.优先适用仲裁条款B.优先适用诉讼条款C.仲裁和诉讼均无效，需重新协商D.当事人可自由选择仲裁或诉讼10.下列哪项不属于建筑工程合同中常见的索赔类型？A.工期延误索赔B.不可抗力索赔C.提前竣工奖励索赔D.工程质量缺陷索赔以下是针对建筑工程合同管理领域的10道原创选择题，每个选项均独立一行呈现：11.在建筑工程合同中，明确规定了工程质量的验收标准和程序，这体现了合同的哪项基本原则？A.平等自愿原则B.公平原则C.诚实信用原则D.合法性原则12.下列哪项不属于建筑工程合同变更的常见原因？A.设计图纸修改B.政策法规变化C.施工单位破产D.业主需求调整13.建筑工程合同中的“不可抗力”条款，通常用于规定哪些情况下合同双方可免除或部分免除责任？A.自然灾害B.原材料价格上涨C.工人罢工D.战争或政府行为14.在进行建筑工程合同谈判时，以下哪项内容通常不是谈判的重点？A.工程款支付方式B.工程质量保证期C.施工单位员工福利待遇D.工期延误的赔偿条款15.建筑工程合同中的“索赔”是指合同一方因对方违约或未能履行合同义务而提出的何种要求？A.提前支付工程款B.延长工期C.经济补偿或赔偿D.变更合同内容16.下列哪项是建筑工程合同履约过程中，监理方的主要职责之一？A.编制工程预算B.监督工程质量与进度C.筹集项目资金D.设计施工图纸17.当建筑工程合同发生争议时，双方首先应采取的解决方式是？A.提交仲裁机构仲裁B.诉诸法律程序C.友好协商解决D.向上级主管部门申诉18.建筑工程合同中的“分包”行为，必须满足哪些条件才被视为合法有效？（多选）A.经业主同意B.分包单位具备相应资质C.分包内容不得超出总承包范围D.分包合同无需备案19.下列哪项不属于建筑工程合同风险管理的内容？A.识别潜在风险源B.评估风险发生的可能性和影响程度C.制定风险应对策略D.确定工程最终造价20.在建筑工程合同中，关于工程变更的价款调整，通常依据什么原则进行？A.双方协商一致原则B.市场价格浮动原则C.合同约定的计价规则或计价方法D.业主单方面决定原则。

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。

2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。

3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。

4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。

5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。

三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。

2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。

3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。

四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。

2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。

以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。

祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。

一、单选题1．合同法律关系的客体是指（ D ）。

A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。

A.保证B.抵押C.质押D.留置3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。

A.定金B.抵押C.质押D.保证4．担保合同是属于（B ）。

A.主合同B.从合同C.分包合同D. 无偿合同5．我国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。

A.提起诉讼B.当事人一方提出权利要求C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。

A.同时产生，不同时消灭B.不同时产生，同时消灭C.同时产生，同时消灭D.不同时产生，不同时消灭8．我国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。

A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任9．我国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。

A.货物购买合同争议B.侵犯专利权C.延付或者拒付租金D.经济合同争议10、甲欠乙1万元到期未还，2003年4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物以1万元卖给了知悉其欠乙款未还的丙，约定付款期限为2004年底。

乙于2003年5月得知这一情况，于2004年7月决定向法院提起诉讼。

乙提出的下列哪一项诉讼请求能够得到法院支持？（A）A、请求宣告甲与丙的行为无效B、请求法院撤销甲与丙的行为C、请求以自己的名义行使甲对丙的1万元债权D、请求丙承担侵权责任11、甲公司于6月5日以传真方式向乙公司求购一台机床，要求“立即回复”。

《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。

（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。

（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。

（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。

（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。

（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。

（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。

（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。

（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。

（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。

（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。

一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理1A420000建筑工程项目施工管理1A420200合同管理1[单选题]分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的，则( )。

A.由分包单位承担全部责任B.由分包单位承担主要责任C.由分包单位和总包单位承担连带责任D.由总包单位承担责任参考答案：B2[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，( )d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

A.7B.14C.28D.56参考答案：C3[单选题]某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。

A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司参考答案：C4[单选题]《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含( )。

A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用参考答案：D5[单选题]某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包( )。

A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效参考答案：D参考解析：《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。

6[单选题]固定单价合同中，分项工程工程量的风险属于( )。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.工程造价咨询机构参考答案：A7[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于合同文件组成部分：①图纸;②工程预算书;③投标书附件;④有关标准规范。

如果上述文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为( )。

A.③→④→②→①B.①→②→③→④C.①→②→④→③D.③→④→①→②参考答案：D8[多选题]承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有( )。

工程合同管理练习题一、单选题1、质量事前控制包括（）。

A、开工报告审核B、施工安装工艺过程C、施工过程中设计及图纸审查D、中间产品质量控制2、业主供应的材料和设备，施工单位要负责（）。

A、购买B、运输C、付款D、验收3、索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出（）的要求。

A、费用和（或）利润的补偿B、工期顺延和（或）利润的补偿C、经济补偿和（或）工期顺延D、经济补偿和（或）利润补偿4、索赔意向通知应该在索赔事件发生后（）天发出。

A、7B、14C、28D、305、建立安全例会制度，（）组织全员进行一次安全生产例会。

A、每天B、每周C、每旬D、每月6、下列选项中，最普遍的证据是（）。

A、书证B、物证C、电子数据D、当事人陈述7、索赔成败的关键因素之一是（）。

A、反索赔B、索赔的证据C、索赔的技巧D、索赔的及时性8、下列属于技术控制的是（）。

A、以技术为先导，加强施工工艺管理B、配备具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师或测量员C、材料的使用情况应做好记录D、根据工程所需配齐所有计量器具9、下列关于索赔描述正确的是（）。

A、索赔是双向的B、索赔可以是承包人向发包人发起索赔C、索赔只能是承包人向发包人索赔D、索赔可以是发包人向承包人索赔10、下列（）不属于实施策划的主要任务。

A、项目目标的分析和再论证B、项目实施的组织策划C、项目实施的管理策划D、项目实施的资源策划11、下列属于强制性保险的是（）。

A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、农民工工伤保险D、施工人员意外伤害险12、因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由_____承担。

A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、监理人13、发包人在收到承包人的变更报价书后的（）天内，商定或确定变更价格，否则视为该报价书已被确认。

A、7B、14C、28D、3014、下列属于组织保障措施中的四级计划的是（）。

建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。

2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。

三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。

2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。

四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。

请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。

五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。

2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。

通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。

无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。

工程合同管理复习题一一、单项选择1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ D ）。

A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2. 《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ D ）享有的中止履行义务的权利。

A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（ C ）。

A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同4.甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同，3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合同。

下列表述中，符合《合同法》规定的是（ A ）。

A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起归于无效5.甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。

下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（ C ）。

A.甲有2万元到期存款，甲一直不去取B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C.丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁6.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ B ）。

A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书7.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。

工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ C ）。

A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立8.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( C )。

A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划9.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ B ）。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿10.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是( C )。

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。

（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。

4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。

在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。

请分析此情况下合同管理的要点。

5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。

7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。

请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。

8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。

9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。

10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。

建设工程合同管理-题库目录001建设工程合同管理法律基础 (2)002合同法律制度 (3)003建设工程招标管理 (6)004建设工程委托监理合同 (8)005建设工程勘察设计合同管理 (10)006建设工程施工合同管理 (10)007建设工程物资采购合同管理 (13)008 FIDIC合同条件下的施工管理 (13)009建设工程施工索赔 (14)010综合练习 (15)011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） (17)012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套） (21)013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套） (25)014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套） (29)001建设工程合同管理法律基础一、单项选择题1、能够作为保证人的是( )。

A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园2、定金作为设计合同担保方式时，定金( )有约束力。

A.仅对提供担保的第三方B.对当事人双方C.仅对接受定金的设计单位D.仅对委托人3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。

A.保证B.抵押C.质押D.留置4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。

A.法定代理B.指定代理C.代表企业D.代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是( )。

A.保险法B.抵押法C.定金法 D .担保法6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是( )。

A.交付动产B.交付不动产C.货币D.只交付不动产的法律文书7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。

A.签订B.登记C.履行D.主合同生效8、下列财产可以抵押的是( )。

A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产9、保险合同中的保险人对于( )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

建筑工程合同管理试题
1. 关于建筑工程合同管理的原则有哪些？
2. 建筑工程合同管理的目标是什么？
3. 哪些人员在建筑工程合同管理中起到重要的作用？
4. 建筑工程合同管理中需要注意的法律问题有哪些？
5. 如何进行建筑工程合同管理中的成本控制？
6. 建筑工程合同管理中的风险管理措施有哪些？
7. 如何进行建筑工程合同管理中的质量管理？
8. 建筑工程合同管理中的合同变更如何处理？
9. 如何进行建筑工程合同管理中的进度控制？
10. 建筑工程合同管理中的报告和沟通如何进行？
11. 建筑工程合同管理中常见的纠纷及解决方法有哪些？
12. 如何评估建筑工程合同管理的绩效？
13. 建筑工程合同管理中的材料采购和供应如何管理？
14. 如何进行建筑工程合同管理的合同归档？
15. 基于建筑工程合同管理的经验教训，你觉得有哪些可以提升管理效率的方法？。

工程合同管理含FIDIC条款复习题（带答案）建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

一、单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成了15万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）。

(A) 监理工程师(B) 监理单位(C) 项目经理(D) 建设单位你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：2. 根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（）天内。

(A) 7(B) 14(C) 21(D) 28你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：3. 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是（）。

(A) 承包商自己承担损失(B) 发包人应给予承包商赔偿(C) 承包人给予赔偿(D) 按一定比例双方共同分担你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：4. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是（）。

(A) 发包人向供应商的(B) 承包人向供应商的(C) 发包人向承包人的(D) 承包人向发包人的你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：5. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）。

(A) 工期(B) 费用(C) 工期和费用(D) 工期、费用和利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：A解答参考：6. 已知某施工合同总价为240万元，合同工期12个月，现因发包人原因造成额外增加工程量60万元，则承包人可索赔的工期为（）。

(A) 2月(B) 3月(C) 4月(D) 5月你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：B解答参考：7. 可以进行索赔的费用不包括（）。

(A) 人工费(B) 管理费(C) 预付款(D) 利润你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：C解答参考：8. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是（）。

(A) 因承包商的施工组织不当造成某项工作施工进度拖延，承包商不可索赔工期(B) 因发包商拖延支付工程款而造成某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期(C) 因工程师指令造成的某项工作施工进度拖延，承包商可以索赔工期(D) 因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期你选择的答案：未选择 [错误]正确答案：D解答参考：9. 依据我国《建设工程施工合同文本》，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料？（）。

建设工程施工合同管理试题试题一：选择题1. 以下哪项不属于建设工程施工合同的主要内容？A. 工程概况. 工程质量要求C. 工程造价D. 设计变更流程答案解析：建设工程施工合同通常包含工程概况、工程质量要求、工程造价等关键条款，而设计变更流程通常是在合同执行过程中根据实际情况另行约定的，因此不属于合同的主要内容。

试题二：判断题2. 施工合同中的违约金条款是对双方违约行为的一种经济补偿。

正确错误答案解析：违约金条款确实是对违约行为的一种经济制裁，但它不是补偿性质的，而是惩罚性质的。

其目的是为了保证合同的严肃性和约束力，防止任意一方轻易违约。

试题三：简答题3. 请简述施工合同管理中变更管理的基本流程。

答案解析：变更管理的基本流程包括变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更结算五个步骤。

由变更提出方提交书面变更申请；项目管理团队对变更的必要性和可行性进行评估；由项目负责人或合同双方共同批准变更；按照批准的变更内容进行实施；根据变更实施的结果进行结算。

试题四：案例分析题4. 某建筑工程在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程无法按原计划进行。

承包商提出了工程变更请求，但遭到业主拒绝。

请问在这种情况下，承包商应如何应对？答案解析：在这种情况下，承包商首先应重新评估地质条件，并与设计单位沟通，看是否可以调整设计方案来适应实际地质条件。

同时，承包商应收集相关证据，如地质勘探报告等，与业主进行沟通，说明变更的必要性。

如果业主仍然拒绝，承包商可以依据合同约定的争议解决机制，寻求第三方调解或仲裁来解决争议。

在此过程中，承包商应确保所有沟通和协商都有书面记录，以备不时之需。

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一一、判断题（每小题2分，共计20分。

将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。

主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。

（）2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。

新核定的资质等级应当低于原资质等级。

（）3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。

（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。

主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

（）5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。

计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。

（）6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。

（）7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。

（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。

（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。

成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。

（）10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。

（）二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。

A．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。

A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标C. 选择性招标D. 委托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。

其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。

（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。

投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。

（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

（B ）A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。

（B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ B）A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还.(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ）A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15%，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。

（A ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

（ A）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

（ B）A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A ）A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( B）A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。

(A ）A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（B )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。

（A )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ）A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

(B)A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更.（ A)A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同.（ B）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告（B ）A、是B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了( C)。