房地产联合开发合同样本

房地产联合开发合同模板经典版9篇第1篇示例：房地产联合开发合同甲方（开发商）：______________为了更好地推动房地产项目的开发和建设，甲、乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议，特订立本合同。

合同内容如下：一、项目概况1.1 本项目位于_______（具体地址），总面积约为______平方米，包括商业用地、住宅用地等。

1.2 本项目的规划及相关资料已经经双方确认。

二、合作方式2.1 乙方同意向甲方投资合作，共同开发该项目。

2.2 乙方投资额约为_______万元，具体金额双方另行商定。

2.3 投资款项应按照约定的进度和条件支付，甲方应按照工程进度和实际需要使用资金的顺序提取。

2.4 如项目开发过程中需要增加资金或调整预算，乙方应按比例增加投入。

三、权利义务3.1 甲方应全权负责项目的具体开发工程，包括但不限于规划设计、施工、销售等。

3.2 乙方有权参与项目的决策和管理，包括但不限于规划设计、施工进度、销售策略等。

3.3 甲、乙双方应共同配合，确保项目的正常开发和落实。

四、收益分配4.1 项目的净利润按照甲、乙双方投资比例分配。

4.2 分红时间为项目最终竣工并取得相关审批手续后。

具体分红额度和方式双方另行商定。

五、风险责任5.1 项目建设过程中如出现意外损失或损害，由方承担各自责任。

5.2 如因一方原因导致项目停工、延期等情况，责任方应赔偿另一方因此而造成的损失。

六、保密条款6.1 双方同意在合作期间和合作结束后继续保密有关项目的所有信息。

6.2 未经对方同意，任何一方不得将项目的信息透露给第三方。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应协商解决。

协商不成的，可提交有关部门或仲裁机构处理。

八、其他事项8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，期限为______年。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________以上为本合同的详细内容，双方共同遵守并执行。

房地产联合开发合同样书5篇篇1房地产联合开发合同范本甲方：______________ 公司乙方：______________ 公司根据《中华人民共和国合同法》和相关法规，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就共同开发楼盘进行协商，并达成以下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______________项目2. 项目地点：______________3. 项目规划：______________4. 项目周期：____年____月至____年____月二、合作方式1. 甲方经过市场研究，提供项目资金和项目管理团队，乙方提供土地和施工队伍，双方共同承担风险与收益。

2. 双方各自投资比例如下：甲方____%、乙方____%三、权益保障1. 乙方应保障甲方团队的正常工作，提供必要的保障措施和条件。

2. 甲方有权要求乙方提供真实的土地证明和相关手续，并确保土地权属清晰，不存在纠纷。

3. 双方应在合作过程中充分沟通，共同制定开发计划、施工进度、销售目标等内容。

四、利益分配1. 项目收益按照实际监测数据进行分配，分成比例为：甲方____%、乙方____%2. 若项目出现亏损，双方按照各自投资比例进行分担。

3. 对于项目上下游的合作方，甲、乙双方应按照约定比例进行分成。

五、风险控制1. 双方应建立风险控制机制，对项目进行风险评估，确保项目的顺利开展。

2. 对于出现的风险问题，双方应制定解决方案，并共同承担相关责任。

3. 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决方案。

六、保密协议1. 双方应对合作过程中所涉及的商业机密和项目信息予以严格保密，不得泄露给第三方。

2. 合同终止后，双方仍应对商业机密和项目信息予以保护，直至信息不再具有商业价值。

七、违约责任1. 若一方违反合同约定，导致另一方权益受损，应承担相应的赔偿责任。

2. 若双方发生争议，应通过友好协商解决，如协商无果，则提交仲裁机构进行调解。

房地产联合开发合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1房地产联合开发合同书范本甲方：________（投资方）地址：________法定代表人：________电话：________传真：________乙方：________（开发方）地址：________法定代表人：________电话：________传真：________鉴于甲方具有丰富的资金和资源，乙方具有丰富的开发经验与技术，为实现双方的共同利益，经友好协商，达成如下协议：第一条合作方式甲方与乙方以联合开发方式合作，共同开发位于_______的房地产项目（以下简称“项目”）。

第二条项目规划1. 乙方应负责项目的规划、设计和施工，并保证工程质量；2. 甲方应负责项目的资金支持和销售营销；第三条各方权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供项目启动资金，并按约定需按时足额付款；（2）负责项目的销售工作，并在为期____年内完工销售；（3）项目销售收入归甲方所有，开发方不得自行处置；（4）如有资金不足导致项目无法按时完成，甲方应及时补充资金，协助乙方顺利完成项目。

2. 乙方的权利和义务：（1）按约定要求，按时按质地完成项目开发工作；（2）项目开发过程中，发现设计和施工问题时应立即进行整改；（3）如乙方无法按时按质完成项目，应承担相应的违约责任；（4）项目竣工后，乙方将项目转让权利给甲方。

第四条合同解除1. 任何一方不履行合同义务的，应承担相应责任；2. 若项目开发过程中出现重大纠纷无法协商解决的，双方应协商解除合同；3. 若因不可抗力导致项目无法送达，双方均不承担责任，但应采取必要措施保障双方利益。

第五条合同争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，应提交____仲裁委员会仲裁。

第六条其他事宜本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签署之日起生效。

合同有效期为____年，如有变更应另行协商。

甲方（签章）：______ 乙方（签章）：______日期：______ 日期：______篇2房地产联合开发合同书范本甲方（开发商）：法定代表人：地址：电话：身份证号码：乙方（投资商）：法定代表人：地址：电话：身份证号码：鉴于甲、乙双方为在开发建设一个房地产项目中共同合作而签署本合同，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，双方就有关事宜达成如下协议：第一条项目基本信息1. 项目名称：______________________2. 项目地点：______________________3. 项目性质：______________________4. 项目规划总建筑面积：______________5. 项目总投资额：__________________第二条合作方式1. 双方合作方式为联合开发，甲方负责项目开发建设管理，乙方提供资金支持。

房地产联合开发合同模板8篇第1篇示例：【房地产联合开发合同模板】甲方（签署人）：（以下简称甲方）鉴于甲方与乙方就合作开发房地产项目达成合作意向，经双方友好协商，特签订如下《房地产联合开发合同》（以下称“本合同”），供双方共同遵守：第一条合作范围1.1 甲方与乙方共同合作开发位于（项目地址）的房地产项目，具体包括但不限于规划、设计、施工、销售等事项。

1.2 双方应遵循合法、合规、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利开发和销售。

1.3 甲方作为土地权利人，乙方作为开发商，双方各自承担合作中应尽的义务。

2.1 乙方应按照双方约定的开发计划和要求，履行合作的具体内容，并确保项目顺利进行。

2.2 甲方应提供项目所需的土地证明、土地使用权证等相关资料，保证土地权利的合法性和真实性。

第三条投资及风险分担3.1 双方应共同投入资金、人力和资源，确保项目资金周转充足，避免项目因资金问题而停滞不前。

3.2 合作期间，如遇不可抗力等意外情况，双方应共同承担风险，并协商解决。

第四条利益分配4.1 乙方应按照双方约定的利润分配比例，将项目销售所得进行合理分配，并及时支付甲方应得的收益。

4.2 双方应建立完善的财务管理制度，确保项目收益的准确统计和分配。

第五条履行期限5.1 本合同自签署之日起生效，至项目开发完成并销售结束之日止。

5.2 双方应在合作过程中保持密切沟通，及时解决问题，确保项目的高效进行。

第六条违约责任6.1 若一方未能按照本合同约定履行相应义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

6.2 如因一方违约导致项目受到损害，对方有权要求违约方承担赔偿责任，维护双方的合法权益。

第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签署补充协议。

7.2 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

7.3 本合同受中华人民共和国法律管辖，任何争议应提交至所在地人民法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同自双方签署之日起生效。

房地产联合开发合同模板通用版8篇篇1甲方：（单位名称）（以下简称甲方）法人代表：XX职务：XXXXXXX注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX邮政编码：XXXXXX电子邮箱地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司网址：（空白）次不填此栏，用于格式美观和统一化。

便于填写正式地址时使用。

乙方：（单位名称）（以下简称乙方）法人代表：（姓名）（性别）（身份证号码），注册地详细地址：（具体到门牌号）（单位或法人持有的组织机构代码）：甲方与乙方本着平等自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，共同决定就双方联合开发房地产事宜达成如下协议。

特此订立本合同条款如下：一、联合开发房地产的基本情况概述：双方合作开发的房地产项目位于：（项目地址）。

该项目占地面积为：（占地面积），规划用途为：（住宅、商业或其他用途）。

项目总投资预计为：（投资总额）。

二、合作开发方式：双方约定采用联合投资的方式进行合作开发。

其中甲方负责投入（资金/土地使用权），乙方负责投入（资金/项目开发建设等相关资源）。

项目的管理由（甲方或乙方）负责，具体管理方式将在后续协商确定。

三、投资比例及权益分配：甲方投资比例为百分之XX，乙方投资比例为百分之XX。

双方按投资比例共享项目的盈利和承担风险。

具体的盈利分配和风险承担机制将由双方进一步协商确定。

四、土地使用权及其他权益的处理方式：（涉及到土地使用权和其他产权的问题需详细说明）双方应按照相关法律法规的规定，确保土地使用权的合法性和权属清晰。

五、项目运作流程：双方应共同制定项目运作流程，明确各个阶段的工作内容、时间节点和责任人等，确保项目的顺利进行。

六、资金管理和财务公开制度：双方应建立专门的资金管理账户，确保资金的合理使用和透明管理。

项目财务公开制度应明确财务信息的公开范围和公开方式等。

七、项目进度和质量控制：双方应共同制定项目计划和进度安排，确保项目的按时完成和质量达标。

房地产联合开发合同样本5篇篇1房地产联合开发是指两个或多个主体以共同出资、共同承担风险、共同分享利益的方式进行不动产项目的开发与运营。

在房地产联合开发中，开发商通常与投资商签订联合开发合同，明确双方的权利义务，确保项目开发顺利进行并实现共赢。

以下是一份房地产联合开发合同样本：房地产联合开发合同甲方：开发商（姓名/公司名称/地址）乙方：投资商（姓名/公司名称/地址）鉴于甲方具有良好的开发实力和经验，乙方愿意出资进行合作，现甲、乙双方经友好协商，就共同投资开发以下项目达成如下协议：一、项目名称：XXX项目二、项目位置：XXX市XXX区XXX号三、项目规划：项目总建筑面积为XXX平方米，包括住宅、商业等多功能用途四、投资额：乙方投资额为XXX万元，分期支付，具体支付时间和方式另行协商五、开发责任：甲方负责项目的规划、设计、施工等具体工作，确保按时高质量完成项目开发六、利润分配：项目收益按照约定分配比例分成，具体分成比例为XXX%七、合同期限：本合同签订之日起至项目竣工验收之日止，如需延期须经双方协商一致八、争议解决：因执行本合同发生争议，应协商解决，协商不成则提交XXX仲裁委员会仲裁九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为房地产联合开发合同样本，双方签署之后便具有法律效力。

在签订合同之前，双方务必对合同内容进行详细的商讨和协商，确保各项条款合理合法。

希望双方能够携手合作，共同开发出一流的不动产项目，实现双赢局面。

篇2房地产联合开发合同样本甲方：______________（以下简称“甲方”）身份证号码：_____________联系地址：_____________电话：_____________乙方：______________（以下简称“乙方”）身份证号码：_____________联系地址：_____________电话：_____________鉴于甲、乙双方就_____________（以下简称“项目”）联合开发事宜，经友好协商，均同意签订本合同，并共同遵守，达成以下协议：一、合作方式1. 甲方同意将项目_____________全部或部分的建设资金及开发利益分享给乙方。

房地产联合开发合同范文通用版6篇篇1房地产联合开发合同范本合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（开发商）：_____________公司法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（地主）：_____________公司法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于：1. 甲方是一家具有丰富开发经验和实力的房地产开发公司；乙方是一家拥有土地资源并具有开发合作意向的公司；2. 根据双方的发展规划和合作意愿，为实现互利共赢，双方决定联合开发乙方拥有的位于（地块地址）的土地；3. 双方在平等、自愿、互利的基础上协商一致，特订立本合同。

一、土地使用权1. 乙方拥有（地块地址）地块的土地使用权，并保证其土地权属清晰，无纠纷；2. 甲方有权委托筹划单位进行该地块的规划设计，并负责与相关主管部门进行沟通协调，确保项目开发的顺利进行。

二、开发内容1. 双方约定在（地块地址）地块上开发一处商业综合体项目，项目规划包括商务办公楼、购物中心、酒店、住宅等功能；2. 甲方有权对项目进行详细规划和设计，并按照国家相关规定进行报批手续；3. 乙方有义务协助甲方办理开发相关手续，并提供协助资料；4. 双方共同商定项目总投资额为______万元，具体按照各自出资比例分配。

三、投资及分红1. 乙方拥有土地使用权，作为出资的形式；2. 甲方投入开发资金、人力、物力等资源；3. 根据投资比例，乙方和甲方以（比例）的方式分享项目利润；4. 项目运营期间，双方按照比例分享运营收益。

四、开发周期1. 本项目的开发周期为______年，具体工期按照项目规划设计要求确定；2. 如因不可抗力等原因导致项目超过约定开发期限的，双方可协商延期或解除合同。

五、合同终止1. 双方当事人协商一致，可以解除本合同；2. 一方未按合同约定履行义务的，对方有权要求其承担相应责任；3. 合同解除后，乙方有权要求甲方退还土地使用权，甲方要求乙方返还开发投入；4. 在本合同解除后，双方还应继续履行合同下产生的未完全消灭的权利和义务。

房地产联合开发合同书范本7篇第1篇示例：房地产联合开发合同书范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（委托方法定代表人姓名）电话：（委托方联系电话）经甲、乙双方协商一致，为了达成房地产联合开发的协议，特订立本合同，共同遵守合同内容，并予以执行。

一、项目概况1.1 项目名称：______。

1.2 项目地址：______。

1.3 项目规划用途：______。

1.4 项目规划总建筑面积：______平方米。

1.5 项目投资总额：______元。

1.6 甲方出资比例：______%，金额为______元。

1.7 乙方出资比例：______%，金额为______元。

二、合作内容2.1 甲、乙双方按照各自出资比例共同开发上述项目，共同享有开发所得。

2.2 甲方出资资金用于______方面，乙方出资资金用于______方面。

2.3 甲方负责______，乙方负责______。

2.4 开发周期为______年/月，具体时间为______至______。

三、权益分配3.1 甲、乙双方按照各自出资比例分配项目的开发收益。

3.2 若因特殊原因需要变更资金出资比例，须双方协商一致并签订书面变更协议。

四、开发责任4.1 甲、乙双方各自承担其出资部分的开发责任，并做好相应的管理和监督工作。

4.2 若因一方原因导致项目进展缓慢或出现问题，应由责任方承担违约责任。

五、项目成果5.1 项目开发完成后，甲、乙双方按照各自出资比例共同享有项目所得。

5.2 开发完成后，甲、乙双方须共同维护项目的经营管理，并共同分享项目所得。

六、保密条款6.1 甲、乙双方应对合作过程中所知晓的商业秘密和技术秘密予以保密，并承诺不对外泄漏。

6.2 甲、乙双方各自应对本合同所涉及的商业信息和技术资料严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。

七、违约责任7.1 任何一方未按照本合同规定履行义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。

房地产联合开发合同样本8篇篇1甲方：_________________________（以下简称甲方）乙方：_________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就共同进行房地产联合开发事宜，经友好协商，特签订本合同。

一、合作开发事项双方共同开发位于________________的土地，用于房地产项目。

具体合作事项包括但不限于土地整理、项目规划、建设施工、市场推广、房屋销售等。

二、合作模式1. 甲方负责提供土地，乙方负责提供项目开发所需资金。

2. 双方共同设立项目公司，共同管理，共同决策。

3. 利润分配：项目利润按照甲方占股XX%，乙方占股XX%的比例分配。

三、合作期限本合同自签订之日起至项目完全结束为止，合作期限暂定为XX 年。

四、资金与财务管理1. 乙方应按照项目进度及时投入所需资金。

2. 双方共同设立专用账户，项目所有资金往来均通过该账户。

3. 双方应按照约定比例共同委派财务人员参与财务管理。

五、项目执行与管理1. 双方共同制定项目计划，并按照计划执行。

2. 重大事项决策需经双方共同商议决定。

3. 甲方应保证土地的合法性和使用权限，乙方应保证资金的及时到位。

六、风险分担与利益分配1. 双方按照约定的比例分担风险和分配利润。

2. 项目亏损时，双方按照约定比例承担亏损额。

3. 项目盈利时，除去约定的运营成本后，按照甲方XX%，乙方XX%的比例分配利润。

七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因甲方原因导致土地问题影响项目进度，甲方应承担违约责任。

3. 若因乙方资金不到位导致项目停滞，乙方应承担违约责任。

八、合同的变更与解除1. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并书面签订变更或解除协议。

2. 任何一方不得单方面变更或解除本合同，否则应承担违约责任。

房地产联合开发合同通用范本8篇第1篇示例：房地产联合开发合同通用范本一、合同双方：【甲方】______ 公司（以下简称甲方）【乙方】______ 公司（以下简称乙方）二、【项目名称】：______ 项目三、项目地点：______ （具体地址）四、项目背景1. 甲方为______ 公司，具有丰富的房地产开发经验和资源；2. 乙方为______ 公司，拥有较强的资金实力和市场渠道；3. 双方希望联合开发【项目名称】，实现共赢。

五、项目内容1. 乙方提供资金，占股比例______；2. 甲方提供开发经验和资源，占股比例______；3. 双方共同决定开发方案和进度，共同承担风险和收益。

六、合作方式1. 双方成立联合开发公司（简称“联开公司”），由甲方和乙方按照占股比例出资；2. 联开公司负责整个项目的开发和销售，双方共同监督。

七、资金投入和风险分担1. 乙方提供的资金用于项目开发，甲方提供的资源用于项目实施；2. 双方按照占股比例分担风险和亏损，共享项目收益。

八、项目管理1. 项目管理团队由双方共同组建，负责项目的具体实施和监督；2. 项目进度、质量和成本由管理团队负责控制。

九、项目收益分配1. 项目收益按照占股比例分配，甲方和乙方分别享有相应的收益；2. 收益分配方式由双方协商确定。

十、合同期限1. 合同期限为______ 年，在项目交付后终止；2. 双方可协商延长合同期限。

十一、合同解除1. 若双方一方违约，无法履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担法律责任；2. 双方协商解除合同，应提前______ 天书面通知。

十二、合同变更1. 双方需签订书面变更协议，经双方协商一致后方可生效；2. 变更协议具有同等法律效力。

十三、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 未尽事宜，双方可另行协商确定；3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：______ 公司（盖章）法定代表人签字：日期：______ 年______ 月______ 日以上为关于房地产联合开发合同的通用范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。

房地产联合开发合同样本5篇篇1甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）根据有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就共同联合开发房地产事宜达成如下协议，以共同遵守。

一、项目概况1. 项目名称：____________________。

2. 项目位置：____________________。

3. 项目规模：____________________。

二、合作方式1. 甲乙双方共同出资，以甲方名义取得房地产项目的开发权。

2. 双方共同组建项目组，共同决策，按本合同约定分享权利，承担风险。

三、项目资金筹措及投入1. 项目总资金需求：______元人民币。

2. 资金来源：由甲乙双方共同筹措，根据项目进展及时到位。

3. 投入方式及比例：甲方投入______%，乙方投入______%。

具体投入时间和金额按项目实际需要确定。

四、项目开发管理1. 项目由甲乙双方共同管理，组建项目组，设立项目管理部，负责项目的日常管理。

2. 项目组下设各职能部门，负责项目的规划、设计、施工、销售等具体工作。

3. 项目决策需经双方共同同意，任何一方不得擅自作出决定。

五、权益分配1. 利润分配：项目盈利部分按照投资比例分配，甲方占______%，乙方占______%。

2. 决策权益：双方共同决策，任何一方不得违背对方的意愿作出决定。

3. 知识产权：项目相关的知识产权归双方共同所有。

六、风险承担1. 本项目在开发建设过程中发生的各种风险由双方按投资比例共同承担。

风险包括但不限于市场风险、财务风险、法律风险等。

任何一方不得因其特殊原因擅自撤离，由此给对方造成的损失应由违约方承担赔偿责任。

若因不可抗力因素导致风险发生，双方应协商解决。

如因政府政策调整或法律法规变化等因素造成的风险及损失由双方按比例承担相应责任和义务。

合同规定中未尽事宜须双方协商解决或及时签订补充协议约定双方权利和义务应对承担相应责任和义务以及协调处理后续工作并就此所产生的成本费用的损失实行书面认可。

房地产联合开发合同书范本5篇篇1房地产联合开发合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)地址：_____________法定代表人/负责人：_________联系电话：_____________乙方：_____________(以下简称“乙方”)地址：_____________法定代表人/负责人：_________联系电话：_____________甲、乙双方经友好协商，就_____________________(项目名称)项目的共同开发达成如下协议，以诚实信用，相互尊重，互利共赢的原则签订本合同：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地址：_____________1.3 项目规划用地面积：_____________平方米1.4 项目计划总建筑面积：_____________平方米第二条合作方式2.1 甲方与乙方为本项目的联合开发方，按照各自的特长和资源优势，共同投入资金和技术支持，完成项目的规划、设计、建设和销售工作。

2.2 甲方负责项目的规划设计、建设施工和销售工作；乙方负责项目的资金投入和相关支持工作，共同承担项目风险和成本。

第三条资金投入3.1 甲方和乙方各自应按照约定的比例投入资金，具体投资金额及比例如下：甲方投资金额：_____________元，占比_____________；乙方投资金额：_____________元，占比_____________。

3.2 资金支付方式：甲、乙双方应在签订本合同后的_____________个工作日内分期支付各自的资金投入。

第四条利润分配4.1 项目建设完成并成功销售后，甲、乙双方按照各自投入比例分享项目的净利润。

4.2 项目净利润分配比例为：甲方_____________%，乙方_____________%。

第五条监督管理5.1 甲方应按照约定的项目计划和规划进行工作，保障项目的顺利进行；5.2 乙方应对项目的资金情况及进度进行监督和检查，确保项目的正常运作。

房地产联合开发合同范文常用版6篇第1篇示例：房地产联合开发合同范文甲方：_______________（公司名称）鉴于甲、乙、丙三方为联合开发某项目，为明确各方的权利和义务，经协商一致，特签订本合同，以资信守。

一、开发项目及目的1.1 本次联合开发的项目为__________（项目名称），位于_______________（项目地址），由甲方、乙方、丙方共同进行开发。

1.2 开发目的为充分利用各方的优势资源，在保证质量的前提下，共同推动项目顺利开发，实现双赢局面。

二、开发方式2.2 在开发过程中，各方应充分合作，互相支持，共同努力，确保项目的进展顺利。

三、资金投入3.1 甲、乙、丙三方各自投入的资金比例为______：______：______。

3.2 资金投入应及时到位，确保项目资金的有效运转，推动项目的顺利开发。

四、权益分配4.2 收益分配应在项目结束后进行，确保各方的权益得到充分保障。

五、风险分担5.1 在开发过程中，如出现任何风险，各方应积极应对，共同承担责任。

5.2 各方应建立有效的风险管理机制，确保项目的稳定发展。

六、保密条款6.1 本合同签订后，各方不得泄露相关商业秘密和技术资料，保护项目的商业机密。

6.2 各方应对项目进行保密管理，确保项目的顺利进行。

七、争议解决7.1 本合同的履行和解释均适用中华人民共和国的法律。

7.2 凡本合同所产生的一切争议，各方应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁解决。

八、其他事项8.1 本合同自双方签字生效，有效期为______年。

8.2 本合同一式______份，甲、乙、丙三方各持______份，具有同等法律效力。

第2篇示例：房地产联合开发合同范本甲方：（开发商方名称）地址：（开发商方地址）法定代表人：（开发商法定代表人）电话：（开发商联系电话）经双方友好协商，为了满足市场需求，促进双方经济共赢，达成以下开发合作协议：第一条合作范围甲方以其拥有的房地产开发项目（以下简称“项目”）作为合作主体，乙方以提供资金支持为主要合作方式，双方共同开发项目。

房地产联合开发合同样本3篇篇1房地产联合开发合同甲方：______________（以下简称“甲方”）身份证号码：_______________联系地址：____________________电话号码：____________________乙方：_____________（以下简称“乙方”）身份证号码：_______________联系地址：____________________电话号码：____________________为了更好地利用各自的资源，共同开发和经营一处房地产项目，甲、乙双方在友好协商的基础上，就双方开发房地产项目相关事宜达成如下协议，以确保各自权益：一、项目基本情况1.1 本项目位于______________地区，具体位置为_________________，项目规划占地面积约为_________平方米，用途为______________。

1.2 甲方和乙方将共同出资开发该项目，并按照下文约定的比例共同承担风险和收益。

二、项目投资及利润分配2.1 双方共同出资额度为_________万元，其中甲方出资____________万元，占比为_______%；乙方出资________万元，占比为_______%。

2.2 项目利润分配：项目投资全部回收后的利润按照各自出资比例分配，甲方占比______%，乙方占比______%。

2.3 项目亏损分担：项目发生亏损时，按照各自出资比例分担，甲方占比______%，乙方占比______%。

三、项目开发和管理3.1 甲、乙双方应共同聘请资质合格的开发管理团队，在协商一致的基础上进行项目的规划、设计、施工等相关工作。

3.2 甲、乙双方应遵守相关法律法规，保证项目的合法性和符合规范标准。

四、项目收益分配4.1 项目全部开发完毕后，甲、乙双方共同按照《项目利润分配》的规定进行收益分配。

4.2 如项目发生变卖情况，甲、乙双方应按照实际收益进行分配，甲方占比______%，乙方占比______%。

房地产联合开发合同书范本6篇篇1甲方：【甲方公司名称】，以下简称“甲方”地址：【公司地址】法定代表人：【公司法人姓名】联系电话：【公司联系电话】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】公司背景介绍：是一家在【公司所属行业领域】具有较高声誉和市场地位的房地产开发企业。

乙方：【乙方公司名称】，以下简称“乙方”地址：【公司地址】法定代表人：【公司法人姓名】联系电话：【公司联系电话】统一社会信用代码：【统一社会信用代码】公司背景介绍：是一家具有丰富经验和实力的房地产相关企业。

鉴于双方共同的目标和愿景，为共同开发房地产项目，经友好协商，达成以下联合开发合同书：一、合同目的和背景双方本着平等互利、合作共赢的原则，共同进行房地产联合开发，实现资源共享、优势互补，共同推进项目的顺利进行。

二、合作项目和地点双方合作开发的房地产项目名称为【项目名称】，项目所在地为【具体地址】。

合作的具体范围包括但不限于：住宅、商业、办公等多种业态的开发与建设。

三、合作模式及权责分配篇2甲方：________________（以下简称甲方）乙方：________________（以下简称乙方）根据有关法律、法规，为明确甲乙双方之责，共同开发位于______房地产项目，在甲乙双方平等、自愿的基础上经过充分协商达成一致，特订立此协议以兹信守，条款如下：一、总则：联合开发协议中所涉及的房屋信息及其房地产权属状态为位于_______。

本项目的合作开发方式为甲乙双方共同出资，共同管理，盈利共享，风险共担。

双方本着公平、公正的原则共同致力于房地产项目的开发经营活动。

二、项目概况及合作条件：项目总占地约______平方米，总建筑面积约______平方米。

甲乙双方共同出资人民币______万元作为项目开发建设资金。

甲乙双方各占股份比例为甲方占____%，乙方占____%。

甲乙双方合作经营期间所产生的成本与费用由双方共同承担，包括项目运作的策划费用等前期费用以及后期的各项费用支出等。

房地产联合开发合同样书7篇第1篇示例：房地产联合开发合同样书甲方：（名称）鉴于甲方拥有一定的房地产开发经验和资源，乙方具有一定的资金实力及市场推广能力，双方为了共同开发利用甲方所拥有的房地产项目，特订立本合同，共同开发以下项目：一、开发项目：甲方拥有的位于（地点）的房地产项目（以下简称“开发项目”）。

二、合作方式：乙方向甲方出资（具体金额），用于开发项目的资金投入。

三、开发范围：开发项目的具体范围、规划、建筑面积等详细信息。

四、开发进度：双方约定开发项目的开发周期、工程进度及竣工时间等。

五、开发责任：双方各自承担的责任和义务，包括但不限于资金投入、市场推广、招商引资等。

六、收益分配：开发项目的预期销售收益分配比例及分配方式。

七、风险控制：双方在合作过程中应当注意的风险控制措施和应对措施。

八、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，至开发项目全部售罄并结清相关款项后终止。

九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

十、其他约定：其他双方约定的事项。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为《房地产联合开发合同样书》，双方应严格按照合同内容执行，确保开发项目顺利进行。

希望双方合作愉快，共同取得成功！第2篇示例：房地产联合开发合同样书甲方：（开发商全称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（开发商地址）鉴于甲方具有丰富的房地产开发经验和良好的信誉，乙方有意向与甲方合作开发某一地块，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合作内容1.1 本合同是甲、乙双方在合作开发某一地块之目的，乙方将提供资金用于开发建设，占据合作开发总投资的比例为（具体比例）。

1.2 甲方应负责完成项目建设规划、设计和施工，按照国家有关规定，对建设项目进行规划、设计和加固等具体工作；负责整体项目的销售与市场运营。

房地产联合开发合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1房地产联合开发合同书甲方（开发商）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）乙方（投资方）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙方经友好协商，就共同开发利用房地产达成如下协议：第一条项目名称及位置甲乙双方共同投资开发的项目名称为：（项目名称），位于XX市XX区XX路XX号。

第二条合作方式与内容甲、乙双方共同投资开发的项目为纯合作形式。

具体内容包括但不限于项目规划、设计、开发、销售等多个环节的合作。

第三条投资额及出资比例投资总额为（金额）人民币，甲、乙双方各自出资额为（金额）人民币，出资比例为甲方（比例）、乙方（比例）。

第四条建设规模及用途项目建设规模为（规模），用途为（用途），按照规划设计方案进行开发。

第五条建设周期项目建设周期为（时间），具体时间根据实际情况确定。

第六条利润分配项目销售利润按照出资比例分配，甲、乙双方利润分配比例为甲方（比例）、乙方（比例）。

第七条风险分担项目开发过程中的风险由甲、乙双方共同承担，风险分担比例与出资比例一致。

第八条运作机构及职责甲、乙双方应指定专人负责项目的具体运作，包括项目进度管理、财务管理、市场推广等工作。

第九条知识产权保护甲、乙双方在开发过程中涉及的知识产权问题应当妥善处理，并确保各自的知识产权受到有效保护。

第十条合同变更本合同任何变更需经甲、乙双方书面协商一致，经双方签字盖章后生效。

第十一条合同解除若因不可抗力因素或其他事由导致本合同无法履行，甲、乙双方可协商解除合同。

解除合同应当经双方书面协商一致，并经双方签字盖章后生效。

第十二条争议解决本合同履行过程中如有争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条其他本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商约定，并经双方签字盖章后生效。

房地产联合开发合同样书5篇第1篇示例：房地产联合开发合同是指开发商与地主、投资方等相关方达成协议，共同开发一处房地产项目的合同。

在房地产行业，联合开发合同是非常常见的一种合同形式，它能够有效地整合各方资源，降低开发风险，提高项目成功率。

下面我们将介绍一份房地产联合开发合同样书，希望能够对大家有所帮助。

第一部分：合同主体甲方：开发商（公司名称、法定代表人、地址等信息）乙方：地主（个人/公司名称、法定代表人、地址等信息）第二部分：合作项目1. 甲方与乙方共同合作开发位于（项目地址）的房地产项目，项目总建筑面积为（数字），土地面积为（数字）。

2. 项目规划包括住宅、商业、办公等功能，具体规划见附表。

1. 双方按照对等互利的原则合作，共同承担风险和收益。

2. 开发周期为（数字）年，具体开发方案由双方共同商定。

第四部分：权利义务1. 甲方有权在项目区域内进行规划、开发、建设等活动，乙方有义务为开发提供土地使用权。

2. 双方应共同遵守相关法律法规，履行合同约定。

第五部分：资金投入1. 双方应按约定的份额出资，资金用于项目的开发和建设。

2. 资金出资比例为（数字），具体出资方式双方协商一致。

第六部分：项目收益分配1. 项目竣工后，乙方有权优先收取一定比例的销售收益。

2. 双方按照事先约定的分配比例共享项目的净利润。

第七部分：合同变更与解除1. 若有需要变更合同内容，双方应经协商一致并签订书面协议。

2. 若有一方无法履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

第八部分：争议解决1. 若双方发生争议，应协商解决；协商不成的可通过仲裁或诉讼解决。

第九部分：其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目竣工。

2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上是关于房地产联合开发合同样书的内容，希望对大家有所帮助。

在签订合同前，双方应仔细阅读并理解合同内容，以免发生不必要的纠纷。

希望合作顺利，项目成功！.第2篇示例：房地产联合开发合同样书甲方：（开发商名称）乙方：（投资商名称）鉴于甲方具有丰富的房地产开发经验和丰富的资金实力，乙方愿意与甲方在让利可图的前提下进行房地产联合开发，经双方友好协商达成如下合作协议：一、合作内容1.1 甲乙双方合作开发的项目为______（项目名称），项目地址为______，项目总建筑面积______平方米。

房地产联合开发合同模板通用版8篇第1篇示例：房地产联合开发合同模板通用版甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）乙方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）双方经友好协商，本着平等互利的原则，就甲方的某地块房地产开发项目达成如下协议，共同合作，共同分享风险与利益。

第一条合作内容甲方为实施某地块房地产开发项目，乙方提供资金或其他资源，共同出资建设该项目，分担风险和收益。

第二条投资额及出资比例1. 甲方和乙方分别出资额为（具体数额），合计为（总出资额）。

2. 甲方出资比例为（百分比），乙方出资比例为（百分比）。

3. 双方应在（具体时间）前将出资额以合适的方式划入指定账户。

第三条工程建设1. 双方应在签订本合同后（具体时间）内启动项目建设。

2. 各项工程应按照合同约定的进度及标准进行建设，确保项目的质量和进度。

第四条盈亏分配1. 收益分配比例为甲方（具体比例），乙方（具体比例）。

2. 若项目出现亏损，按照出资比例分担亏损金额；若有盈利则按照约定比例分配收益。

第五条合作期限本合同自甲方与乙方双方签字盖章之日起生效，合作期限为（具体时间），自（具体日期）至（具体日期）。

第六条项目交付1. 项目建设完毕后，乙方应以书面形式通知甲方进行验收。

2. 验收合格后，双方共同签署移交手续，项目交付乙方。

第七条协议变更1. 若双方有异议或需要对本合同内容进行修改、补充时，应经双方协商一致，并签署书面协议。

2. 协议变更后，应及时履行变更后的合同条款。

第八条违约责任1. 在合作过程中，若一方未能按照约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

2. 对于双方均存在违约行为的情况，双方应协商解决，若无法解决则可向有关部门申请仲裁。

第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，双方如有争议，应在友好协商基础上解决；协商无果的情况下，应向有关部门申请仲裁。