桩基础工程桩机施工承包合同2

桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。

3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。

6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。

7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录，并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。

六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。

2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。

桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。

总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行打桩工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：打桩工程，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、桩基工程验收等。

1.4 工程立项批准文号：_______1.5 资金来源：_______第二条工程承包范围乙方承担本工程的打桩施工任务，并按照甲方的要求完成打桩工程的各项工作。

第三条合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______3.3 合同工期总日历天数：_______天第四条工程质量标准4.1 工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定。

4.2 工程质量标准：_______第五条合同价款5.1 金额（大写）：_______元（人民币）5.2 金额（小写）：_______元第六条组成合同的文件6.1 本合同6.2 中标通知书6.3 投标书及其附件6.4 本合同专用条款6.5 本合同通用条款6.6 标准、规范及有关技术文件6.7 图纸6.8 工程量清单6.9 工程报价单或预算书6.10 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条合同的履行7.1 乙方应按照合同约定进行打桩工程施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

7.2 甲方应按照合同约定支付合同价款，并提供施工所需的现场条件和其他配合工作。

7.3 双方应遵守合同约定的权利和义务，共同维护合同的履行。

第八条合同的变更和解除8.1 合同的变更和解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。

8.2 合同的变更和解除不得影响乙方的合法权益。

8.3 合同的变更和解除应遵守国家、行业和地方的相关规定。

桩基工程施工承包协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：桩基工程施工，包括钻孔、注浆、成桩等。

二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的机械设备、人员、材料等，并按照甲方要求进行施工。

三、工期要求1. 开工日期：以甲方发出的开工通知为准。

2. 工期：乙方应在接到开工通知后___天内完成施工。

3. 延期：如遇不可抗力因素导致无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明，双方协商确定新的工期。

四、质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计要求及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应组织自检并整理相关资料，提交甲方验收。

3. 甲方应在收到乙方验收申请后___天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

4. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。

五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总造价为人民币______元（大写：_________________________元整）。

2. 支付方式：工程款项分三次支付。

开工前支付工程总造价的___%作为预付款；工程完工并验收合格后支付工程总造价的___%；剩余___%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。

六、违约责任1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金按每延误一天支付工程总造价的___%计算。

2. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改至合格，并承担相应费用。

桩基工程施工承包合同(按实结算)最新合同本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This page is only the cover as a document 2021year桩基工程施工承包合同发包人：郴州富城房地产开发有限公司安仁分公司承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规及有关规定。

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：１、工程名称：安仁县龙溪湖生态小城·金湖嘉园２、工程地点：安仁县环城东路二、工程内容：金湖嘉园一期1#～4#栋人工挖孔桩（挖桩、护壁、钢筋笼制安、砼灌注、嵌岩等）、冲孔桩工程。

三、施工工期：１、根据国家工期定额和发包人的使用需要，工程总工期为150天。

自2014年11月16日开工；2#、4#栋至2015年3月16日前完工验收，1#、3#栋至2015年4月16日前完工验收交付给发包人。

２、如遇下列情况，经发包人现场签证后，工期相应按实顺延。

①、一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过８小时。

②、在施工过程中遇人力不可抗拒或政策性因素影响正常施工。

四、工程质量和检查验收：１、质量的评定以国家和行业的现行质量检验评定标准为依据，承包人必须保证工程质量，质量合格。

承包人必须提交四套完整合格竣工资料及竣工验收报告，竣工图四套。

２、承包人必须严格按照施工图纸，变更图及会审纪要说明和国家、省、市颁发的有关规范、规程和标准施工，并按受发包人委托的监理公司现场监理及发包人代表的监督、检查、协调管理。

３、涉及技术、经济方面的工程事项必须经发包人派驻或委托的现场代表检查、验收合格并签证后，方可进行施工。

五、工程价款的结算办法及支付方式：１、结算方式：本合同价款计价方式为：按2006年湖南省工程消耗量标准及湘建价〈2009〉406号《湖南省清单计价办法》计算，总价下浮5%，主要材料按市（县）造价管理站发布与工程施工同期的材料预算价格综合平均计算（主材价格超过信息价±5%以上或开发商指定的材料按实签证），市（县）造价管理站发布价中没有的主材单价由发、承包人双方调查确定，人工工资单价按湘建价（2012）237号最低工资单价与综合工资单价的平均值计取，计时工按150元/天计。

桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。

一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。

三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。

四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。

(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。

(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。

其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。

1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。

2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。

3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。

4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。

5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。

6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。

五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。

桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

5、乙方必须对甲方提供的。

材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。

房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。

一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。

施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。

三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。

4、现场地质与地勘报告出入较大的。

四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。

整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。

〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。

〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。

施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。

〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。

桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。

2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。

3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。

4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。

5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。

二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。

2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。

(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。

3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。

三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。

2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。

3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。

四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。

2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。

3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。

五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。

六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。

桩基础工程施工合同合同编号：桩基础工程施工合同工程名称：工程地点：发包方:承包方:签订日期：项目桩基础工程施工合同发包方(以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”)：甲方委托乙方承建桩基础工程,为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款,共同执行.一、工程概况1。

工程名称：桩基础工程(以下称本工程）；2. 工程地点: ;3。

工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。

4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。

乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。

施工承包范围包括但不仅限于：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等.二、合同工期开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准）竣工日期：年月日1。

工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。

如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。

乙方未按合同工期完工,每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。

2. 技术要求：（1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。

（2）桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。

(3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。