国际土木建筑工程合同(第一部分)实用版

（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）（三）FIDIC电气与机械工程合同条件（黄皮书）（四）FIDIC土木工程施工合同条件（红皮书）（五）FIDIC土木工程施工分包合同条件特别注意：FIDIC合同中有发包商指定分包商的条款，但是这在国内是违法的见法规P32页FIDIC 施工合同条件菲迪克合同条款（1999年第一版）用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式请勿复印传播。

请勿正式引用。

引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版： 施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。

在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。

但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。

 永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build) 推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。

在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。

 EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。

（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以，开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。

YF-ED-J7074可按资料类型定义编号建设工程施工合同GF--0201实用版An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.（示范文稿）二零XX年XX月XX日建设工程施工合同GF--0201实用版提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。

请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。

下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。

各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，现印发给你们。

在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。

本合同自20xx年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。

附件：《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)住房城乡建设部工商总局20xx年4月3日建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

JCT合同范本情况简介1. 国际知名工程合同范本现在国际上具有影响力的合同示范文本主要包括：国际咨询工程师联合会制定的FIDIC 系列合同、美国建筑师学会的AIA系列合同文件、英国土木工程师协会的ICE施工合同条件及NEC施工合同条件、英国联合合同委员会制定的JCT合同条件。

1.1．FIDIC 合同范本FIDIC是国际咨询工程师联合会的简称，是当今世界上最权威的咨询工程师组织。

1999 年，FIDIC 正式出版了一系列新的标准合同条件，即《施工合同条件》(新红皮书)、《生产设备和设计-建造合同条件》 (新黄皮书)、《设计-采购-施工/交钥匙合同条件》 (银皮书)、《简明合同格式》(绿皮书)。

1.2．AIA 合同范本AIA 是美国建筑师学会(The American Institute of Architects)的简称。

AIA 出版的系列合同文件在国际工程承包界，特别是在美洲地区具有较高的权威性，应用广泛。

AIA出版的合同文本可以按照两种方式来进行分类。

第一种方式是按照“系列”（series），即使用该合同文本的合同双方的关系,共分为五个系列。

第二种方式是按照“族”（family），即该合同文本所适用的工程建设模式,共分为八族。

1.3．ICE 合同范本与NEC 合同范本ICE 是英国土木工程师学会（The Institution of Civil Engineers）的简称。

CE 在土木工程建设合同方面具有高度的权威性，对FIDIC 合同条件有重要影响。

NEC最新版是2005 年7 月出版的第三版。

NEC合同采用了全新的理念编制，其目的是增进合同各方的合作、建立团队精神，明确合同各方的风险分担，减少工程建设中的不确定性，减少索赔以及仲裁、诉讼的可能性。

1.4. JCT合同范本JCT是英国合同审定联合会（Joint Contract Tribunal）的简称。

从JCT合同内容来看，JCT 章程对“标准合同”的定义为：“所有相互一致的合同文件组合，这些文本共同被使用，作为运作某一特定项目所必须的文件。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）,是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本,几乎不加任何改动.所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同.这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关.这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利.但商人之间没有利益冲突是不可能的事.所以，开始签合同时大家一团和气.但到后来合同履行阶段,由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下.但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验,编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》)；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。

FIDIC红皮书土木工程施工合同条件(中文版)简介FIDIC（国际公路工程咨询工程师协会）是一个国际性的工程技术组织，致力于促进土木工程的发展和标准化。

FIDIC红皮书是该组织所发布的一系列合同模板之一，主要针对土木工程施工合同条款进行规范。

本文档将对FIDIC红皮书土木工程施工合同条件（中文版）进行介绍和解读，帮助读者更好地理解其内容和应用。

第一章：概述本章概述了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的背景和目的。

它强调了合同的重要性和作用，以及合同双方的权利和责任。

此外，本章还对合同条款的解释和适用范围进行了说明。

第二章：定义和解释本章为读者提供了一些关键术语的定义和解释，以确保在合同中的使用具有一致的解释。

这些定义和解释对于读者在理解合同条款时至关重要，因为不同的术语可能具有不同的含义。

第三章：合同的组成部分本章详细说明了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的组成部分。

它列出了合同文件清单，并对每个文件的内容进行了简要的介绍。

这有助于确保合同文件齐全且完整。

第四章：合同文件之间的关系和优先级本章解释了不同合同文件之间的关系和优先级。

它明确了合同文件之间的约束力和适用范围，以帮助双方正确理解和遵守合同的规定。

第五章：合同的性质和风险分配本章详细介绍了合同的性质和各方之间的风险分配。

它明确了各方在合同中的权利和义务，以及承包商在工程实施过程中可能面临的风险和责任。

第六章：工程设计和规范本章重点介绍了工程设计和规范在合同中的作用和重要性。

它详细说明了工程设计文件和规范的提供方式和要求，并对设计变更和审查程序进行了解释。

第七章：合同价款和支付方式本章解释了合同价款的计算和支付方式。

它包括对价款的结构和付款条件的详细说明，以及变更工作和索赔的处理方式。

第八章：合同履行保证金和保险本章详细介绍了合同履行保证金和保险的要求。

它解释了保证金的缴纳和返还规定，以及保险责任和索赔的处理方式。

第九章：合同履行时间和延期本章重点解释了合同履行时间和延期的规定。

土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版) 引言土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版) 是国际土木工程施工合同的一种标准合同模板，由国际工程咨询协会（FIDIC）制定。

该合同条件是全球土木工程领域的重要参考标准，广泛应用于各种类型和规模的建筑工程项目。

本文将对该合同条件的主要内容进行详细介绍。

1. 合同范围土木工程施工合同条件规定了合同的范围和目标。

施工合同的主要目的是确保合同双方的权益平衡，明确工程的责任和义务。

2. 合同的定义与解释该合同条件中明确了一些常用术语的定义和解释，以避免在合同履行过程中的歧义和争议。

3. 承包商的责任本章节详细描述了承包商的主要责任和义务。

承包商负责按照合同要求进行施工工程，确保工程质量符合合同规定。

4. 建筑人的责任合同条件中规定了建筑人的主要责任和义务。

建筑人负责提供详细的设计文件和施工指导，以确保工程按照设计要求进行施工。

5. 工期和延期本章节详细描述了施工工期的安排和延期规定。

合同要求承包商按照工期要求完成工程，并对延期进行相应的罚款或赔偿。

6. 工程变更和索赔合同条件规定了施工过程中可能发生的工程变更和索赔的程序和规定。

承包商在工程变更或索赔时需要遵守特定的程序，并提供相应的证据和文件。

7. 付款方式和条款本章节详细描述了合同款项的支付方式和条款。

承包商按照合同规定的进度和质量标准完成工程后，建筑人将按照约定的方式支付合同款项。

8. 保证和保险合同条件中规定了承包商应提供的保证和保险条款。

承包商需要提供相应的保证金和保险，以确保工程质量和安全。

9. 终止合同本章节详细描述了合同终止的条件和程序。

合同在特定情况下可以被提前解除，双方需要按照约定的程序进行结算。

10. 纠纷解决合同条件中明确了纠纷解决的方式和程序。

双方在发生争议时可以通过协商、调解或仲裁进行解决。

结论土木工程施工合同条件 (FIDIC, 1987, 第四版) 是国际上广泛使用的土木工程施工合同模板之一。

国际工程合同条件一、概述自本世纪40年代以来，随着国际工程承包事业的不断发展，逐步形成了国际工程施工承包常用的一些标准合同条件。

许多国家在土木工程的招标承包业务中，参考国际性的合同条件标准格式，并结合自己的具体情况，制定出本国的标准合同条件。

目前国际上常用的施工合一、概述自本世纪40年代以来，随着国际工程承包事业的不断发展，逐步形成了国际工程施工承包常用的一些标准合同条件。

许多国家在土木工程的招标承包业务中，参考国际性的合同条件标准格式，并结合自己的具体情况，制定出本国的标准合同条件。

目前国际上常用的施工合同条件主要有：国际学习工程师联合会(FIDIC)编制的各类合同条件，英国土木工程师学会的"ICE土木工程施工合同条件”，英国皇家建筑师学会的“RIBA/JCT合同条件”，美国建筑师学会的"AIA合同条件”，美国承包商总会的"AGC合同条件”，美国工程师合同文件联合会的“EJCDC合同条件”，美国联邦政府发布的"SF-23A合同条件”等;其中，以国际学习工程师联合会编制的“土木工程施工合同条件”、英国土木工程师学会的"ICE土木工程施工合同条件”和美国建筑师学会的"AIA合同条件”最为流行。

大部分国际通用的施工合同条件一般都分为两个部分：第一部分是“通用条件”;第二部分是“专用条件”。

通用条件是指对某一类工程都通用，如FIDIC《土木工程施工合同条件》对于各种类型的土木工程(如房屋建筑、工业厂房、公路、桥梁、水利、港口、铁路等)均适用。

专用条件则是针对一个具体的工程项目，根据项目所在国家和地区的法律法规的不同，根据工程项目特点和业主对合同实施的不同要求，而对通用条件进行的具体化、修改和补充。

一般在合同条件的专用条件中，有许多请性的措词范例，业主与其聘用的学习工程师有权决定采用这些措词范例或另行编制自己认为合理的措词来对通用条件进行修改和补充。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以，开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。