建设工程施工合同(国际)简易版_2
- 格式:docx
- 大小:87.46 KB
- 文档页数:110
建设工程施工合同(国际版)合同编号:[编号]甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]鉴于甲方拟进行建设工程项目,现邀请乙方作为施工承包商承担相关工程的建设任务,并达成以下合同:第一条合同目的1.1 本合同的目的是明确甲乙双方建设工程项目的权利和义务,确保施工按照合同规定的要求进行。
1.2 本合同是在甲方提供工程项目的相关图纸、设计方案和技术要求等基础上签订的,合同的有效期从合同签订之日起开始,至工程项目竣工验收合格并支付相应费用后终止。
第二条工程范围2.1 工程的具体内容和范围应根据甲方提供的图纸和设计方案确定,并作为本合同的附件。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术规范,进行施工,确保工程质量。
第三条价格和支付方式3.1 乙方应按照合同约定的价格进行施工,并在乙方完成相应的工程阶段后,由甲方及时支付对应的工程款项。
3.2 工程款项的支付方式将根据实际情况进行,可以采用分期支付、工程进度支付或其他适当的方式。
具体支付安排将在合同签订后双方协商确定,以确保合同履行的顺利进行。
3.3 若乙方在工程施工期间因违约行为造成甲方损失的,乙方应赔偿相应的损失。
第四条合同履行期限4.1 乙方应根据合同约定的工期和工程进度计划,按时按质完成施工任务。
4.2 若在工程施工期间发生不可抗力等情况导致施工无法继续进行的,双方应协商解决,并根据实际情况对工期进行调整。
第五条质量保证5.1 乙方应确保施工过程符合施工技术要求和设计方案,在施工过程中严格控制质量。
5.2 若施工过程中发生质量问题或不符合设计要求的情况,乙方应及时采取相应的纠正措施,确保工程质量符合要求。
5.3 工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
如发现质量问题,乙方应负责修复并确保质量合格。
第六条知识产权6.1 本合同中的全部图纸、设计方案等技术文件的知识产权归属于甲方。
6.2 乙方不得擅自复制、使用或泄露甲方的知识产权,必须尊重甲方的知识产权权益。
建设工程施工合同(国际版)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要建设某工程项目,现委托乙方进行该项目的施工。
经双方友好协商,依据国际相关法律法规,达成以下合同条款,以兹共同遵守:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[工程地点]。
3. 工程内容:[具体施工内容]。
4. 工程规模:[工程规模概述]。
第二条合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延:若因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程中断,工期相应顺延。
第三条工程价款及支付1. 工程总价:[工程总造价]。
2. 支付方式:分期支付。
包括预付款、进度款和尾款等(具体支付比例及时间节点详见合同附件)。
3. 货币种类:本合同项下的货币种类为XX货币。
汇率风险由乙方承担。
第四条质量与验收1. 工程质量标准:符合国际相关标准及规范。
2. 验收标准与程序:按国际惯例及行业标准进行验收,具体验收程序见合同附件。
3. 质量保证:乙方承诺工程质量保证期为两年。
第五条材料与设备1. 材料供应:甲方负责提供主要材料,乙方负责辅助材料。
双方应确保材料质量符合标准。
2. 设备供应:乙方应按照合同要求提供施工所需设备。
第六条安全与健康1. 安全施工:双方应确保施工安全,防止事故发生。
如有安全事故发生,应及时通知对方并采取必要措施。
2. 健康保障:乙方应确保施工现场环境符合健康标准,防止环境污染。
第七条违约责任1. 甲方如未按约定支付款项,应按合同总价款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程或工程质量不符合要求,应赔偿甲方因此造成的损失。
3. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
第八条争议解决1. 合同履行过程中发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成时,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同书(国际)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[发包方名称]乙方(承包方):[承包方名称]鉴于甲方需要就某一建设工程进行施工,并且接受了乙方的施工投标邀请,经双方友好协商,就本次建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 工程内容:[具体施工内容描述](包含但不限于土建、安装、装饰等)二、合同范围本合同涉及工程的设计、施工、材料采购、运输、安装、调试、验收等全部工作。
乙方应按照合同规定的技术要求和质量标准完成全部施工任务。
三、合同价格与支付方式1. 工程总价为:[大写金额](货币种类)。
此价格包含工程全部费用,除合同中明确规定的调整情况外,一般不再调整。
2. 支付方式:[支付条款描述](包括但不限于预付款比例、进度款支付时间节点、结算方式等)。
3. 甲方支付的款项应通过银行转账或其他双方同意的方式进行。
所有款项的支付应符合合同条款和相关法律规定。
四、工期与进度1. 工程开工日期:[开工日期]。
乙方应在开工前完成所有准备工作。
如遇特殊情况需延期开工,应提前通知甲方并得到甲方同意。
2. 工程竣工日期:[竣工日期]。
乙方应严格按照进度计划执行,确保工程按时竣工。
如因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。
3. 进度款支付将根据施工进度计划进行,乙方应按时提交进度报告供甲方审核。
五、技术标准与质量保证1. 工程设计、施工应遵守国际及工程所在国的相关技术标准与规范。
乙方应确保施工质量符合合同约定及相应标准。
2. 乙方应建立健全的质量保证体系,确保施工过程中的质量控制和验收质量。
如发现质量问题,应及时采取整改措施并通知甲方。
如因乙方施工质量导致的损失,应由乙方承担相应责任。
六、知识产权与保密条款1. 双方在合作过程中产生的知识产权归属约定如下:[知识产权归属约定]。
任何一方不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权。
建设工程施工合同书范本(国际)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方位于[项目地址]的建设工程项目施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑规模、结构类型等)4. 工程承包范围:[具体承包范围](包括但不限于土建、机电安装等)二、合同工期1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日(以甲方开工令为准)2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日3. 承包方确保严格按照约定的时间完成各阶段的施工进度。
如遇特殊情况需调整工期,应提前与甲方协商并签订书面补充协议。
三、质量与检验标准本合同工程质量应达到国家及国际现行相关标准的合格水平。
若合同约定部分质量标准高于国家标准时,则以合同约定的标准为准。
工程质量检验和验收按照国家相关规定执行。
四、工程造价及支付方式1. 总价:[总金额](包含但不限于人工费、材料费、机械费等)2. 支付方式:(包括但不限于预付款、进度款、结算款等支付方式)3. 工程款项结算方式和时间按国家及双方约定执行。
五、材料设备供应及保修责任双方约定材料的供应方式和责任分配,设备供应及保修责任等条款。
如涉及进口材料或设备的,应明确相关检验检疫及税费等事宜。
六、安全施工与文明施工要求乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全,并承担因安全措施不当导致事故的全部责任。
同时乙方应遵守文明施工规范,确保施工现场整洁有序。
如因乙方原因违反上述规定,应承担由此产生的全部责任和损失。
若涉及到环境污染或安全事故等情况需赔偿损失时应由责任方负责解决处理。
所有承包项目工程均应按照安全施工和文明施工要求进行施工和管理。
乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规和规定,确保安全生产管理符合规定要求并接受甲方监督检查等管理制度和相应要求,保证文明施工符合规定的标准和要求并承担由此造成的经济损失。
国际工程施工合同(一般条款)新2篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要施工的项目由乙方承包,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及要求:_____________二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为:_______美元(大写:____________________)。
该合同总价已包括工程所需的劳务、材料、设备、管理、保险等所有费用。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程进度款和结算款。
具体支付节点和金额按照工程进度进行安排。
三、工期及保修期1. 工程开工日期:自本合同生效之日起开始。
2. 工程竣工日期:按照双方约定的工期完成。
3. 保修期:工程竣工后,乙方应提供至少______个月的保修服务。
保修期内,因乙方施工质量问题导致的损失,乙方应负责修复并承担相关费用。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方施工的全过程进行监督和检查,乙方应接受并配合甲方的监督检查。
3. 工程完工后,双方应按照合同约定的验收标准和程序进行验收。
验收合格后,方可办理结算手续。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更,乙方应按照甲方的变更指令进行施工。
因变更导致的工程量和造价变化,双方应另行协商确定。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法按照合同约定进行,双方应及时沟通并协商解决方案。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲方未按照合同约定支付工程进度款或结算款的,乙方有权停工,工期可相应顺延。
甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程施工合同(国际)1. 引言建设工程施工合同(国际)是一种在国际上常见的合同形式,适用于国际间的建设工程项目。
该合同旨在明确双方的权责关系,确保合同双方在建设工程项目中的权益得到保障。
2. 合同主体建设工程施工合同(国际)中的主体一般包括:甲方(即工程业主)和乙方(即承包商)。
甲方通常是建设工程项目的所有者或授权代表,乙方则是接受委托进行工程施工的承包商。
3. 合同内容建设工程施工合同(国际)的内容应包括要点:3.1 工程描述合同中应明确规定工程的性质、规模、位置、技术要求等,确保双方对工程的理解一致,避免不必要的纠纷。
3.2 合同价格合同中应明确规定工程的总价格及支付方式,并双方签字确认。
价格的计算应详细列出,包括工程款、材料费、设备费等。
3.3 工期要求合同中应明确规定工程的开工日期、竣工日期及每个施工阶段的完成时间,确保工程能够按时完成。
3.4 质量要求合同中应明确规定工程的质量标准和验收标准,确保工程的质量符合合同约定,合格率达到相关标准要求。
3.5 保证金和履约保证合同中可以约定甲方向乙方支付一定金额的保证金,以确保乙方履行合同义务。
同时,合同中也可以约定违约责任和违约金的支付方式。
4. 合同付款方式建设工程施工合同(国际)中的付款方式一般包括:阶段性付款和最终付款。
阶段性付款是指在工程施工过程中,根据完成的进度支付一部分工程款项。
最终付款是指工程竣工后,乙方按照合同约定的时间和方式支付剩余的工程款项。
5. 合同风险和争议解决建设工程施工合同(国际)中的风险一般包括:工程质量风险、价格波动风险、延期风险等。
另外,在合同中应规定争议解决的方式,可以选择仲裁或诉讼等方式。
6. 合同变更和终止在工程施工过程中,有可能会发生一些变更的情况。
合同应规定变更的程序和方式,并明确双方对于变更的签字确认。
同时,合同中应规定终止合同的条件和方式,如双方协商一致、不可抗力等情况。
7. 合同执行和违约责任合同中应规定双方的执行义务,明确甲乙双方的权利和责任。
简易建设工程施工合同范本3篇篇1简易建设工程施工合同范本本合同由甲方(委托方)和乙方(承建方)共同订立,双方均同意以下条款及内容:一、工程内容1. 甲方委托乙方进行建设工程,具体工程内容如下:(详细描述工程内容,包括工程名称、地点、规模、工程内容等)二、工程价格1. 工程总价为(具体金额),乙方应按照合同约定的工程内容和规模执行,不得因故需增加报酬。
2. 工程付款方式为:按照合同约定的进度及质量要求,分期支付工程款。
支付方式可以按照完工百分比或工程进度来确定。
3. 工程款支付方式具体包括:首付款(具体金额)、进度款(具体比例)、竣工款(具体比例)等,详细支付方式根据具体工程情况确定。
三、工程期限1. 工程期限为(具体时间),双方应按照工程计划及合同约定的工程内容和质量要求,按时完成工程。
2. 工程延期情况:如因不可抗力及其他合同约定外的原因导致工程延期,双方应及时沟通并协商解决。
四、质量保证1. 乙方承诺按照国家相关标准及甲方要求,保质保量完成工程,并承担相应的质量责任。
2. 工程质量监督:甲方有权对工程质量进行监督与检查,并要求乙方及时改正不合格的工程质量问题。
五、违约责任1. 若一方未按照合同约定的内容和要求履行合同,给对方造成经济损失的,应承担相应的违约责任。
2. 违约处理方式:根据合同约定,双方可以采取仲裁、诉讼等方式解决争议。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商,并在书面形式上做出补充或修改。
七、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程完工验收合格之日止。
八、签署甲方(盖章):_________________________乙方(盖章):_________________________签字日期:_________________________以上是简易建设工程施工合同范本,双方需严格按照合同约定履行,确保工程顺利进行及按时完工。
如有任何争议,双方应通过友好协商和谈判解决,避免引起不必要的经济损失。
简易建设工程施工合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承包甲方建设工程事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工期1. 开工日期:_______年______月______日。
2. 竣工日期:_______年______月______日。
3. 合同工期如遇不可抗力因素影响工期,工期顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币________元整(¥________元)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付时间和金额为:_____________。
四、质量标准与保证1. 工程质量应符合国家现行的相关施工规范和质量标准,并达到甲方要求。
2. 乙方应保证使用的材料符合合同约定及国家相关标准。
3. 乙方应确保施工现场安全,并承担施工中发生的安全事故责任。
五、甲方责任1. 甲方应按时支付工程款,确保工程进度。
2. 甲方应提供施工所需的水电等基础设施。
3. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。
六、乙方责任1. 乙方应按时开工,确保工期按时完成。
2. 乙方应按照合同约定完成施工任务,保证工程质量。
3. 乙方应遵守施工现场安全规定,确保施工安全。
4. 乙方应负责工程保修,保修期为一年。
保修期内出现质量问题,乙方负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,应按每日万分之五的利率支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方损失。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日施工合同通用条款简易版施工合同通用条款简易版温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。
一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
建筑工程施工简单合同书•相关推荐建筑工程施工简单合同书范本(通用8篇)现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家整理的建筑工程施工简单合同书范本(通用8篇),欢迎阅读与收藏。
建筑工程施工简单合同书1(发包方)甲方:______(承包方)乙方:______按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称:_____________室内装饰工程2、工程地点:________________________3、承包范围:____________________________________4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。
6、工程质量:按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写):__________________元整。
二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。
全部XX或部分XX房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分XX的房屋中所滞留的家具、陈X 等采取保护措施。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
工程施工合同简易版工程施工合同范本简易版(通用8篇)随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家整理的工程施工合同范本简易版(通用8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程施工合同简易版1发包方(以下简称甲方)__________________承包方(以下简称乙方)__________________根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:__________________.2、工程地点:__________________.二、工程承包范围安全维护及整改。
三、合同工期______天。
四、工程造价工程造价为:__________________元整五、质量标准1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
简易建设工程施工合同范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1简易建设工程施工合同范本甲方:(委托方)(以下简称甲方)联系地址:电话:传真:电子邮箱:统一社会信用代码:乙方:(承包方)(以下简称乙方)联系地址:电话:传真:电子邮箱:统一社会信用代码:依据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等互利的原则,达成如下合同:一、工程名称及位置甲方委托乙方进行简易建设工程,工程名称为【工程名称】,位于【工程位置】。
二、工程内容1. 乙方应按照合同规定完成工程设计、施工、监理等任务,包括但不限于:(1)工程图纸设计及报批;(2)施工设备、材料采购;(3)工程施工;(4)工程验收及移交。
2. 工程质量符合国家标准,达到规划设计要求。
三、工程价款及支付方式1. 本工程总价为【工程总价款】,具体支付方式如下:(1)预付款【预付款比例】%:【预付款金额】;(2)进度款【进度款比例】%:根据工程进度支付;(3)尾款【尾款比例】%:工程竣工验收合格后支付。
2. 工程价款支付应提供发票及相关票据,按照法定税率缴纳税金。
四、工期及迟延责任1. 工程工期为【工期天数】天,自开工之日起计算,如遇不可抗力事件,工期可适当延长;2. 若乙方未能按照合同规定按时交付工程,每延期一天需支付甲方【违约金比例】%的违约金;3. 如因甲方原因导致工程延期,甲方应对乙方造成的经济损失进行赔偿。
五、变更及索赔1. 若因设计、规划等因素导致工程变更,甲乙双方应协商达成一致意见;2. 若乙方需求索赔,应提供相关证明文件进行申请,甲方应按照合同规定给予支付。
六、保修及维护1. 工程竣工验收后,乙方应提供一年的免费维护保修服务,包括人工及材料费用;2. 如工程存在质量问题,应在保修期内无条件进行维修、更换等服务。
七、保密甲乙双方在合作过程中应保守工程设计、施工等相关信息,未经双方同意不得向第三方透露。
八、争议解决1. 本合同如有争议,甲乙双方应通过友好协商解决;2. 若协商不成,应向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
建设工程施工合同通用版(国际)甲方(业主):____________________乙方(承包商):____________________根据公平、公正的原则,甲乙双方在平等自愿的基础上,为明确建设工程施工过程中的权利义务关系,特签订本合同。
本合同在遵守国际工程惯例及相关法律法规的基础上,对工程项目的实施进行详细规定。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务,确保工程按照合同约定的质量、进度和造价完成。
本合同适用于国际建设工程项目的施工活动。
二、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:描述工程的规模、结构类型及特点等。
工程质量要求:按照国际标准和合同约定执行。
工程期限:起始日期至终止日期。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价:明确约定工程的合同总价,包括主要材料费、人工费、设备费及其他相关费用。
2. 支付方式:约定支付货币种类、支付比例、支付时间等。
3. 付款条件:包括预付款比例、进度款支付条件、竣工验收后付款条件等。
四、工程设计与变更管理1. 工程设计:明确设计文件的编制、审查及批准程序。
2. 设计变更:约定设计变更的程序、权限和责任分配。
3. 变更引起的费用调整:约定变更导致工程造价变化的调整方法和原则。
五、工程质量和验收标准1. 工程质量标准:约定工程质量标准,符合国家规范和国际标准。
2. 验收标准与程序:明确验收标准、验收程序及验收文件的编制要求。
3. 不合格工程的处理:规定不合格工程的处理方法和责任承担。
六、工程进度与工期延误处理1. 工程进度计划:约定工程进度计划的编制和批准程序。
2. 工期延误:明确工期延误的原因和责任分配,约定工期延误的处理方法和补偿措施。
3. 工程延期:约定工程延期的申请程序、批准权限和补偿标准。
七、安全生产与文明施工要求及奖惩规定1. 安全生产要求:明确安全生产管理责任、安全生产设施配置要求等。
建设工程施工合同样板(国际)合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要建设[具体工程名称],并接受乙方的施工承包,双方根据平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,订立本合同,以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体施工内容简述]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期:[开工日期]2. 竣工日期:[竣工日期,应与开工日期符合逻辑合理时间]3. 合同工期总日历天数:[总日历天数]天。
三、合同价格与支付1. 工程总价:[大写小写工程总价](货币种类)2. 支付方式:[支付方式描述,如预付款、进度款、结算款等](货币种类)。
3. 支付时间:[支付时间节点安排]。
四、工程质量标准与验收1. 工程质量标准:[质量标准](按照国家标准或者国际行业标准)。
2. 工程验收:按合同规定和行业标准的程序进行验收。
如出现质量问题,乙方需负责整改至达标为止。
验收时间节点与验收标准明确列出。
五、材料设备供应与保管1. 材料供应:明确甲供材料与乙供材料的种类和比例。
乙方需提供合格的材料供应商名单及材料质量证明文件。
甲方有权对材料进行检验和抽查。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程问题或事故,乙方应承担全部责任。
2. 设备供应:列明设备的供应责任方及供应时间节点。
设备应符合国家标准或国际标准,并需出具合格证明文件。
设备运输和保管费用由责任方承担。
设备的损坏和丢失风险在交货后转移给接收方。
甲乙双方对设备进行联合检验并做好记录。
因设备质量问题造成的事故和损失由责任方承担。
3. 材料设备保管:双方对现场的材料设备负有保管责任,应采取有效措施确保安全。
任何损失均应承担相应的赔偿责任。
若因不可抗力因素造成的损失由双方共同承担。
建设工程施工合同简化版1. 建设工程施工合同简化版1甲方:___________________乙方:___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_________________________;2、工程地点:_________________________;3、工程内容及承包范围:____________________________4、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合同工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。
三、质量要求满足设计图纸要求。
四、合同造价工程预算总造价:1、甲方责任:(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。
(2)甲方应协调好工地的其他施工单位,尽快清理施工场地,确保施工顺利进展。
(3)负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任:(1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。
(2)乙方必须遵守甲方工地规章制度,服从甲方管理。
(3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。
(4)乙方必须按合同工期完工。
五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误,经甲方代表确认工期相应顺延。
1、工程量变化或设计变更。
2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、付款方式及工程结束1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日建设工程施工合同(国际)简易版建设工程施工合同(国际)简易版温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。
国际土木建筑工程合同雇主:________承包人:_______工程项目及相关文件:_______上述双方经友好协商,达成如下合同条款:第一部分共同条件定义与解释定义第一条本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义:(1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。
(2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。
(3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师,或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。
(4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。
(5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。
(6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。
(7)“合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。
(8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。
(9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。
(10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。
(11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。
(12)“经认可”是指业经书面认可,包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认;而“认可”是指书面认可,包括上述情况。
单数与复数视文中需要,仅表明单数的词也包括复数在内,反之亦然。
页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分,也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。
工程师的代表工程师的代表的责任和权力第二条工程师的代表的责任是视察和监督本工程,并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。
他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外,他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付,也不能对本工程作任何变更。
工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表,并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。
工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可,应如同工程师所作出的指示或认可一样,对承包人与雇主具有约束力。
但是必须以下述为条件:1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可,并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。
2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意,他应有权把此问题提交工程师,工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。
转让与转包1.转让第三条承包人未经雇主事先书面同意,不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列)。
2.转包第四条承包人不得把整个工程转包出去。
除本合同另有规定者外,承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去,如予同意,不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽,就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样,应承担全部责任。
但是,按计件方式提供劳动力,不应认为是本条所说的转包。
合同的范围第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护,除本合同另有规定者外,还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。
合同文件6.语言(1)制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明,如果本合同文件用不止一种语言写成,则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言,即其中指定的“主要语言”。
文件互相解释(2)除本合同另有规定者外,共同条件和专用条件中的各项条款规定,应成为任何构成本合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。
在上述条件下,构成本合同的若干文件应视为是彼此相互解释的,如有意义不明确或不一致之处,应由工程师对之作出解释和调处,工程师应即为此向承包人发出指示,指导应按何种方式完成该项工作。
但是,如果工程师认为,遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用,由于文件的这种意义不明确或不一致,并不在而且有理由不在承包人所预计之列,则工程师应予证明,而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。
7.图纸的保管(1)图纸应由工程师单独保管,但应向承包人免费提供图纸副本两份。
承包人如还需要更多的副本,应由承包人自费提供和制作。
在本合同履行完毕时,承包人应把所有根据本合同提供的图纸退还给工程师。
承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书,给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。
图纸副本应有一份保存在现场(2)上述提供给承包人图纸副本中一份,应由承包人保存在现场,该分图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其它人员在一切适当时间检查和使用。
8.进一步提供的图纸和指示工程师应完全有权在本工程进行过程中,随时向承包人提供为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必须进一步提供的图纸和指示,承包人应予执行并受其约束。
一般义务9.合同协议承包人应邀立约时,应按附件所列并视情况经过必要修改的格式签订合同协议(由雇主承担费用制订)。
10.履约保证书如果投标书中载明,承包人承诺在需要时取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人,同承包人一道负有连带责任地向雇主承担义务,按不超过投标金额10%的金额根据保证书的条件担保照章履行本合同者,则该保险公司或银行或担保人以及该保证书,均应是须经雇主认可的,而取得这种担保或提供这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用,应统由承包人承担,但本合同另有规定者除外。
11.现场检查投标书应认为是根据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应提供的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。
但是承包人应检查和考察现场及其周围环境,并应在提交投标书以前(尽可能)确实弄清现场的形状与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需要的居住设备,总之,他应亲自取得一切有关风险、意外事件和其它可能影响其投标的各种情况的必要资料(按上所述)。
投标的充分条件不利的自然条件和人为的障碍12.承包人应被认为在投标以前,已确实弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表(如有的话)中所列的费率与价格都是正确和充分的。
此费率与价格除本合同另有规定者外,应包括承包人根据本合同所承担的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。
但是,如果在本工程进行中,承包人遇到自然条件或人为的障碍,而此种条件或障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的,则承包人应立即将此书面通知工程师的代表。
如果工程师认为,此种条件或人为障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的,则工程师应予证明,而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用,包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用:①遵照工程师在与此有关情况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用,以及②承包人在未得工程师具体指示情况下,可采取的任何经工程师认可的正当合理措施所引起的适当而合理的费用。
13.工作必须使工程师满意除了法律上不可能或实际上不可能以外,承包人必须严格按照本合同要求进行,建成和维护本工程,做到使工程师满意,并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项(不论本合同中是否提到)所作的指示和指导。
承包人只领受工程师或(在按照本文件第2条所提到的限制条件下)工程师的代表所作的指示和指导。
14.应提供的方案在承包人的投标被接受以后,承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案,请工程师认可,并凡经工程师或工程师的代表提出要求时,应向他们书面提供关于承包人对进行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的(视情况而定)施工设备和临时工程所作安排的详细资料。
向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可,或者向其提供这种详细资料,不应免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任。
15.承包人的监督权承包人应本工程进行中,并在其后工程师认为是正当履行承包人根据本合同承担的义务所必需的期间,给予或提供一切必要的监督。
承包人或经工程师书面认可的(该认可随时可予撤销)一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程,并应把他的全部时间专用于本工程的监督。
如果工程师撤销此项认可,承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后,尽快(在考虑到下文所述需要替换他的情况下)将该处理人撤离现场,而且日后不得再雇用他担任现场任何工作,并应由经工程师认可的其它代理人来替换他。
这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或(在按本文件第2条规定的限制条件下)工程师的代表所作的指导和指示。
16.承包人的雇员(1)承包人有关本工程的进行和维护应在现场提供和雇用:仅属具有各该行业的熟练技能与经验的技术能手,和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长,以及为本工程的正确而及时的进行和维护所必需的熟练、半熟练和非熟练工人。