基坑支护工程施工合同

深基坑支护工程委托合同书（通用3篇）深基坑支护工程委托书篇1承包人(甲方)：分包人(乙方)：甲方将汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。

一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料(水泥、混凝土、钢材、碎石、砂)、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。

分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。

二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。

2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项。

3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。

4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。

5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。

三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。

2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。

3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。

4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。

5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。

基坑支护工程施工合同甲方：__________________乙方：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在基坑支护工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成，特订立本合同。

一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程范围：__________________工程工期：__________________二、合同金额合同总金额（人民币）：__________________三、付款方式工程验收合格后，甲方一次性支付乙方合同金额。

四、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工图纸、地质勘察报告、相关技术要求等资料。

2. 提供现场施工条件，包括现场清理、障碍物移除、现场道路畅通等。

3. 监督乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量。

4. 负责工程验收及结算工作。

乙方责任与义务：1. 按照施工图纸及技术要求，保质、保量、按期完成基坑支护工程。

2. 做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场及周边环境的安全，防止发生安全事故。

3. 负责施工现场的管理，包括施工垃圾清理、临时设施搭建等。

4. 负责工程资料的整理和移交工作。

五、违约责任1. 双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方在规定时间内完成，如逾期未完成，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

3. 如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方在付款期限内支付剩余款项，如逾期未支付，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

六、争议解决本合同履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 施工图纸及技术要求等相关文件，双方应在签订合同后尽快交付给乙方，并确保其准确性和完整性。

2. 乙方应按照甲方的要求，随时提供各种施工方案和相关资料，并确保按时完工。

基坑支护工程施工协议甲方（委托方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟承建工程需要施工基坑支护工程，为明确双方责任和义务，特订立本协议。

一、工程名称本工程为（工程名称），位于（工程地址），乙方负责承担基坑支护工程的施工任务。

二、工程内容1. 基坑支护范围：（1）基坑开挖范围；（2）基坑周边土壤力学性质状况；（3）基坑周边地下管线情况；（4）基坑支护方案设计。

2. 施工内容：（1）基坑支护设计方案的验证和优化；（2）基坑支护工程施工；（3）基坑支护验收和监测。

三、工程期限本工程的工期为（工期），从双方签署本协议之日起计算。

四、合同金额本工程合同金额为（金额），乙方应根据工程实际施工情况，认真执行工程方案，确保工程质量和安全，如需调整工程造价，双方应重新协商确定。

五、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保基坑支护工程的质量，严格执行设计方案，对施工过程中出现的问题及时处理。

2. 乙方应派遣具有相关资质和经验的施工人员进行施工操作，确保施工过程安全和质量。

3. 乙方应严格遵守工程安全规范，遵守相关施工程序，确保工程进度及质量。

六、工程安全1. 乙方施工期间，应设置必要的安全防护措施，确保施工现场安全，避免发生安全事故。

2. 乙方施工现场应设置明显的安全警示标识，对施工现场进行定期巡查和整改，确保施工安全。

3. 如因工程施工原因引发安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

七、工程验收1. 基坑支护工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告，并邀请甲方进行工程验收。

2. 工程验收合格后，甲方应及时支付乙方工程款项。

八、违约责任1. 如乙方未按照本协议约定完成工程任务，导致工程质量或进度不能达到要求，甲方有权要求乙方进行整改或追究其相应责任。

2. 如因乙方原因造成工程质量、进度等方面损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决，如协商不成，应向有关部门申请调解，如调解仍不能解决，可向人民法院提起诉讼。

基坑及边坡支护工程合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方需要进行基坑及边坡支护工程，乙方具有相应的资质和能力承担该工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：包括但不限于基坑开挖、边坡支护、临时排水、监测预警等工作。

1.4 工程规模：_____________（具体描述）1.5 工程质量标准：符合国家及地方相关法律法规、规范标准的要求。

第二条合同价格2.1 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。

2.2 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。

2.3 价格调整：如遇不可抗力因素导致成本变化，双方应协商调整合同价格。

第三条工期与进度3.1 开工日期：自____年__月__日起3.2 竣工日期：至____年__月__日止3.3 工期延误：因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照约定支付违约金。

第四条质量保证4.1 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。

4.2 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

4.3 如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。

第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产计划，并严格执行。

5.2 乙方应对施工现场进行安全管理，确保施工人员安全。

5.3 发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应责任。

第六条合同履行6.1 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

6.2 任何一方违约，应承担违约责任。

6.3 合同变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

基坑支护工程施工合同6篇第1篇示例：基坑支护工程施工合同是工程施工项目中的重要文件，对于双方当事人的权利与义务具有约束力，是双方履行合同的法律依据。

本文将围绕基坑支护工程施工合同的内容、签订流程、履行义务等方面展开介绍。

一、合同内容基坑支护工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，合同内容应包括基坑支护工程的具体要求、标准及质量要求、工程进度计划、施工期限、付款方式、安全措施、保险责任等条款。

同时还应明确责任人员及联系方式、违约责任、变更合同的程序等内容，确保双方权益得到保障。

二、签订流程1. 洽谈：建设单位首先与潜在的施工单位洽谈合作事宜，确定合作意向后，双方开始商讨具体的合同条款。

2. 签订：在商讨确定合同条款后，由双方协商签署正式的基坑支护工程施工合同，签字盖章后合同生效。

3. 履行：施工单位按照合同规定履行基坑支护工程施工合同的各项条款，建设单位按时支付工程款项。

三、履行义务1. 施工单位的责任：施工单位应按照合同要求完成基坑支护工程的施工任务，保证施工质量、工期及安全。

同时应按照约定的付款方式及时领取工程款，保证工程进度。

2. 建设单位的责任：建设单位应提供施工所需的资料、图纸及其他必要的支持，按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。

3. 双方的合作：双方需密切合作，及时沟通，解决工程中出现的问题，保证工程的按时完工。

四、合同终止基坑支护工程施工合同可能会因违约、合同期限届满、申请解除等原因而终止。

在合同终止时，双方应按照合同约定的解除程序履行各自的权利义务。

五、总结第2篇示例：基坑支护工程施工合同是指由施工单位与业主双方签订的正式文件，约定了基坑支护工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等具体事宜，为保证工程顺利进行并达到预期目标而制定。

基坑支护工程是在城市建设和地下工程中常见的工程类型，其施工合同的制定和执行对工程进展和质量具有重要影响。

一、合同内容包含1.参与方：基坑支护工程施工合同的参与方一般包括业主、施工单位和监理单位。

基坑支护施工合同基坑支护施工合同范本基坑支护施工合同1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，就工程基坑支护施工的有关事宜，签订以下协议：一、工程概况：1.1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护1.2、主要施工方法:土钉墙1.3、承包方式：包人工、包材料、包机械、包文明施工、包质量、包安全、包工期、包工完场清等。

二、工期要求2.1工期要求:进场时间:阶段工期：各楼号基坑开挖完成后3天内施工完毕。

三、施工方案和进度计划。

3.1 本协议签订后三天内，乙方根据甲方的工期、质量、安全等要求，提交施工方案和进度计划。

3.2 该施工方案必须经专家论证同意，必须满足甲方对工程进度、质量、安全文明施工等方面的要求。

四、甲方工作:4.1甲方驻工地代表：4.2提供基础平面图1份；4.3负责接通施工用水、用电；4.4监督检查工程质量及安全文明施工。

五、乙方工作:5.1乙方驻工地代表：5.2 必须保证进入现场的土钉墙设备性能完好，运转正常；5.3负责施工区域内障碍物的清除工作；5.4严格按照甲方的要求组织施工,确保工程标高、轴线的精确，定位桩不受损，保证施工质量；5.5认真遵守、积极执行各项安全生产的规章制度，落实各项安全生产的措施，确保安全施工生产。

因乙方原因发生的安全事故，一切责任和费用均由乙方负责承担；5.6应接受甲方对现场操作技术、工程质量、安全生产、文明施工等各方面的监督检查；5.7服从甲方代表协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度；乙方违反甲方有关规定，每发生一次甲方有权对乙方处以500-1000元罚款；5.8认真做好工程记录，提交完整的相关施工技术资料；5.9出现扰民及民扰问题时，主动积极处理，将本施工对扰民的影响降到最低限，不能对甲方产生任何影响；六、工期延误发生下列情况之一时, 经甲方代表确认, 工期可以顺延:6.1 不可抗力；（不含雨天、台风等）；6.2甲方代表同意工期顺延的其他情况。

基坑支护施工安全生产合同3篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就基坑支护施工安全生产事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]承包范围：基坑支护施工工程承包方式：乙方包工包料安全文明施工目标：确保施工现场安全生产无事故。

二、合同期限开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同总工期：XX日历天三、安全生产管理目标及要求1. 甲乙双方应严格遵守国家安全生产法律法规，执行行业标准及规范，确保安全生产。

2. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责。

3. 乙方应对现场施工人员开展安全教育培训，提高员工安全意识，确保人员安全。

4. 乙方应按规定配备合格的安全生产管理人员，确保施工现场安全生产管理到位。

5. 甲乙双方应共同制定安全技术措施，确保基坑支护施工过程中的安全。

6. 乙方应严格按照工程设计图纸及施工方案进行施工，严禁违章操作。

7. 施工现场应设置明显的安全警示标志，保持现场整洁有序。

8. 发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定采取应急措施。

9. 合同期间，乙方应接受甲方的安全生产监督检查，对检查出的安全隐患及时整改。

四、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准按照国家和地方相关标准及规范执行。

3. 工程竣工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后XX日内组织验收。

4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。

2. 支付方式：[支付方式]。

3. 乙方需提供正规的税务发票。

六、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

基坑支护工程分包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方基坑支护工程分包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________基坑支护工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：基坑支护设计、施工及监测等。

二、工程承包范围及要求乙方承包范围包括基坑支护设计、施工及监测等全部内容。

乙方需按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量及安全。

如有设计变更，需经甲方同意并书面确认。

三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 如有特殊情况，需经双方协商，书面确认调整工期。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。

具体支付节点为：工程开工后XX日内支付工程总造价的XX%，工程进行至一半时支付XX%，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权顺延付款时间。

五、工程质量及验收1. 乙方需严格按照国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方需自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。

甲方在收到乙方验收申请后XX日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方需按照甲方要求整改，并承担整改费用。

六、工程安全1. 乙方在施工过程中需严格遵守安全规定，确保施工现场安全。

2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。

3. 甲方有权对乙方的安全生产进行监督，发现安全隐患有权要求乙方整改。

七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

工程基坑支护合同甲方（建设单位）：________乙方（支护单位）：________鉴于甲乙双方就_____工程项目的基坑支护工作达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，经友好协商，订立如下合同：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 支护范围与要求：__________4. 工程规模及主要技术标准：__________二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、合同价格总价款为人民币（大写）____________元整（￥______）。

四、质量要求乙方必须按照国家有关规范和标准进行施工，确保基坑支护工程质量满足设计与功能要求。

五、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的工程资料；- 按合同约定支付工程款项；- 协助解决施工中的问题。

2. 乙方责任：- 负责工程的设计与施工，并保证工程质量；- 遵守安全生产法规，确保施工现场安全；- 按期完成合同约定的工作任务。

六、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此受到的损失。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

八、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款或依照相关法律法规执行。

九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注：以上合同内容仅供参考，具体事项还需根据实际情况进行调整。

签订合同前，请务必审慎阅读合同条款，必要时请咨询法律专业人士。

基坑支护合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!基坑支护合同基坑支护合同十篇基坑支护合同篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：工程名称：基坑支护工程工程地点：根据《中国民法·典》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议：第一条承包方式、承包范围及工程造价1.1承包方式：包工包料1.2承包范围及工程内容：基坑支护工程。

基坑支护分包合同模板（精选5篇）基坑支护分包合同模板篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、和建设工程文件等有关规定，甲方将承建的蜀都惠园工程的基坑支护工程交由乙方承包，承包方式为双包(包工包料)。

为了明确双方的责任、权利、义务。

结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1工程名称：蜀都惠园1.2建筑面积：178000㎡1.3工程地址：成都市成华区蜀都大道北侧(水碾河路)1.4工程工期：40天1.5质量等级：合格第二条承包范围2.1基坑人工挖孔灌注桩及桩顶连梁2.2基坑土钉墙支护(基坑喷锚支护)2.3降水井施工及降水台班费2.4基壁泄水管制作安装第三条工程承包价款3.1分包工程款价按《四川省建设工程20xx清单计价定额》取费3.2材料价格按施工期间(当月)《工程造价》信息价执行3.3分包工程税金甲方代扣代缴3.4降水台班按甲方与建设单位计取的降水台班为准。

注：①以上单项工程工程量以实际完成量为准，并以甲方收方为结算依据。

②以上综合单价不含工程施工所需的水电费。

第四条分包工程工期4.1工期为40天，开工时间20xx年12月6日，完工时间20xx年1月15日。

4.2因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币：500.00元。

第五条工程质量要求5.1工程质量等的要求：一次性验收达到国家规范要求的合格标准。

5.2因乙方自行采购的材料(设备)质量原因所造成的分包工程质量不符合验收标准，所发生的一切损失由乙方自行负责，且返工至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失。

5.3工程质量检查验收，以施工方案、技术交底、方案变更、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

5.4乙方必须健全质量检查制度，在施工现场设专职质量检查员并做好自检记录，隐藏工程由乙方自检合格后通知甲方、建设、监理检查签字认可方能隐蔽，进入下道工序施工。

基坑支护施工合同范文甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照招投标约定及双方有关承诺,经协商一致，签订本合同。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位（栋号）：四、承包方式以包工包料、包设计、包临设、包所有一切施工工序、包施工机械、包场内外运输、包施工用动力能源、包质量、包施工过程安全、包文明施工、包验收合格、包工期、包维修、包社会医疗、养老、劳保福利及施工过程中工伤保保险金和工伤事故处理的一切费用、包物价上涨、包承包风险的形式由乙方分别实行综合单价包干。

基坑支护包括：1、包括局部施工部位搭设作业平台和围护设施;2、包括施工过程中因乙方原因对地下管网损失所造成的一切经济损失及补救措施;3、包括因乙方原因造成基坑支护失效（如崩塌、边坡滑动）造成的一切经济损失及补救措施;4、包括考虑周围环境和水文、地质情况的影响所可能出现的不良影响而采取的技术措施费;5、包括乙方工人作业所需的安全所作保护用品、安全设施在内;6、包括各种工序前、工序后的场地清理;各工种交叉作业影响和材料;机具场内运输并综合考虑施工配合;7、包按规范进行的抗拔试验和对喷锚厚度的检测;8、含文明施工费;赶工费、抢险费。

9、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;10、甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。

五、结算方式及工程造价1、按施工图纸、设计变更及甲方现场实际有效签证计算工程量套承包单价结算。

乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。

3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证：A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额¥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;¥1000.00元以内增加预算主管参加签证;¥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。

基坑支护施工安全生产合同3篇篇1合同编号：[编号]甲方（建设单位）：[单位名称]乙方（施工单位）：[单位名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，为确保基坑支护施工安全生产，明确甲乙双方的安全生产责任，确保工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：基坑支护施工二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在基坑支护施工过程中的安全生产责任与义务，确保施工过程中的人员安全、设备安全及环境安全。

三、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务（1）负责提供施工所需的场地、环境等相关条件。

（2）负责监督乙方的安全生产工作，对乙方违反安全生产规定的行为进行纠正和处罚。

（3）协助乙方解决施工现场的安全问题，为乙方提供必要的安全保障。

2. 乙方的责任与义务（1）严格遵守国家安全生产法律法规、规范及标准，执行甲方制定的安全生产规章制度。

（2）制定安全生产计划和措施，并组织实施。

确保施工过程中的安全生产。

（3）负责施工现场的安全管理，设立安全警示标志，确保安全通道畅通无阻。

（4）加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。

特种作业人员必须持证上岗。

（5）及时向甲方报告安全生产情况，包括事故、险情及其他可能影响安全生产的因素。

四、安全生产管理要求1. 甲乙双方应共同制定安全生产目标和指标，明确安全生产任务和要求。

2. 乙方必须按照甲方的要求，编制基坑支护施工的安全生产方案，并经甲方审查批准后实施。

3. 乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

4. 甲乙双方应建立安全生产档案，记录安全生产情况，为安全生产管理提供依据。

5. 若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定采取应急措施，保障人员安全。

同时，乙方应组织事故调查，分析事故原因，制定改进措施。

五、违约责任与处理1. 若因乙方违反安全生产规定导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

基坑支护土方承包合同（通用6篇）基坑支护土方承包合同篇1承(分)包单位：_________(乙方)根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条基本内容：工程名称：支护锚杆工程;建设地点：_________。

第二条建设规模、面积(工程量)和承发包工程的范围及内容：本工程包括(按照图纸挡施1，2计算)：1、基坑东侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。

2、基坑南侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。

两项合计，锚杆_________条，总工程量为_________延米。

3、锚杆孔径为φ140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采用1φ25或1φ40。

工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。

第三条本合同所承包工程的工期定为_________个工作天，工期计算的起止时间是：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。

在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第(一、二)项执行：(一)按照国家及省、市的有关规定执行。

(二)按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程包修_________年。

第五条承包方式：实行大包干。

即包工、包材料、包质量、包工期。

锚杆每米单价包干：_________元/米(包税金)。

乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。

第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计(概算)为人民币：_________元整。

(￥_________)。

工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。

第七条甲方应负责完成下列工作：1、在开工前、三、天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。

基坑支护合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑支护工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：基坑支护工程的设计、施工及验收。

二、工程期限1. 本工程自_______年_______月_______日开始施工，至_______年_______月_______日竣工。

2. 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商确定延长工期。

三、工程质量1. 乙方应按照国家有关基坑支护工程的标准、规范和设计图纸进行施工。

2. 工程质量应达到国家规定的合格标准，如未达到合格标准，乙方应无条件返工直至合格。

四、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

2. 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______个工作日内支付乙方工程总费用的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%后，甲方支付工程总费用的_______%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付工程总费用的_______%；（4）质保金：工程验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。

五、双方的权利和义务1. 甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施，并保证乙方顺利施工。

2. 乙方应严格按照施工方案和设计图纸进行施工，确保工程质量。

3. 乙方应自行承担施工过程中的安全责任，确保施工安全。

六、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应支付违约金人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。

三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。

3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。

由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。

四、承包方式1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。

五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。

2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。

基坑支护合同范本（推荐5篇）基坑支护合同范本第1篇甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方同意将_____项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。

第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：_____项目。

2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。

4、工程规模及特征：(1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。

(2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。

具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。

第二条：工程期限本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。

第三条、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算(1)基坑支护____元/㎡。

(2)付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。

(3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。

2、降水井使用时间及费用结算(1)成井费85元/m，运行费101元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按 0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。

(2)付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。

(3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。

基坑支护工程施工合同（通用3篇）基坑支护工程篇1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同如下，双方共同遵守：一、工程概况工程名称：工程工程地点：位于二、承包范围完成基坑支护工程施工图(水电工程勘察院设计20xx.06.18版)所包含的全部内容，包括但不限于IV型拉森钢板桩、坡面喷射钢筋混凝土、预应力锚索、锚管、灌注桩、钢筋混凝土冠梁、腰梁、单双轴混凝土搅拌桩、木桩、基坑顶底排水沟及集水井(坑)、基坑顶部1.5M范围内的硬地化、止水、排水、机械安拆及进出场，施工场地铺筑等，协助基坑支护工程监测、完工后施工现场的清理、施工资料编制、整理、装订成册等，为完成施工范围所有项目并达到规范质量要求必须采取的施工措施等所产生的全部费用。

三、施工内容3.1 该工程分为两个施工标段：1)一标段：地块基坑支护工程;2)二标段：地块基坑支护工程;3.2 主要工作内容包括但不限于：(1) IV型拉森钢板桩(2) 坡面喷射钢筋混凝土面层(3) 预应力锚索(4) ￠48锚管(5) ￠1000灌注桩(6) 钢筋混凝土冠梁、腰梁(7) 单、双轴混凝土搅拌桩(8) ￠80稍径木桩(9)基坑顶、底排水沟及集水井(坑)(10)基坑顶部1.5米范围内的硬地化(11)施工项目产生的止水、排水等一切其它所需的措施项目等。

施工期间的排水工作，乙方必须采取一切措施保证抽水、止水、排水的及时性，否则，由此造成基坑泡水等而产生的经济及工期损失均由乙方承担,若不是由乙方原因造成的基坑泡水而产生的经济损失不由乙方负责。

四、承包方式本工程采用核定单价、总价包干的方式。

4.1 包干总价中包括施工范围内工程质量、工期、安全文明施工等工程达到验收标准所必需的所有费用，其中包括但不限于人工费、材料费、机械费、调试费、试验费、施工配合费、施工用电用水费、泥浆制备及清运费、成品保护费、验收费(政府主管部门的检验、试验及相关费用，但不包含基坑监测、沉降观测的费用)、安全文明施工费、材料检测、机械及机械安拆和进退场、抽水排水、工程保险及意外伤害保险、管理费、措施费及规费、利润、税金、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等。

基坑护坡施工合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]基坑护坡工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于土钉墙、锚杆支护、喷射混凝土护坡等，具体施工内容以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。

二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家及地方现行的相关施工及验收规范，达到合格标准。

2. 验收标准：按照国家和地方相关规定及双方约定的验收标准进行验收。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程合同总价为人民币（大写）[具体金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价格为固定总价，包含但不限于材料费、施工费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。

2. 支付方式：（1）合同签订后[具体工作日]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后[具体工作日]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体工作日]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方协调与其他施工单位的关系；（4）组织工程竣工验收。

基坑围护合同合同范本。

合同编号，【编号】。

甲方（委托方），【甲方名称】。

地址，【地址】。

联系方式，【联系方式】。

乙方（承包方），【乙方名称】。

地址，【地址】。

联系方式，【联系方式】。

鉴于甲方拟开展基坑围护工程，现委托乙方进行相关工程施工，双方经协商一致，达成如下合同：一、工程内容。

1.1 乙方应按照甲方要求，对基坑进行围护工程，包括但不限于基坑支护、排水系统安装等。

1.2 乙方应确保施工过程中的安全和质量，严格按照相关标准和规定进行施工，保证工程的合法性和有效性。

二、工期及付款。

2.1 工程施工期限为【具体工期】，乙方应按期完成工程，并保证工程质量。

2.2 甲方应根据工程进度及质量，按照约定的付款方式及时支付工程款项。

三、合同变更。

3.1 若在施工过程中需要对合同内容进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

四、违约责任。

4.1 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.2 若甲方未能按约定支付工程款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

五、法律适用及争议解决。

5.1 本合同适用中华人民共和国法律。

5.2 因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

六、其他。

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章），___________ 日期，___________。

乙方（盖章），___________ 日期，___________。