最新建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。

第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。

第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。

第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。

第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。

2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。

第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。

2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。

第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。

2.按照约定的进度和要求支付合同价款。

3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。

第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。

2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。

3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。

第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。

2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。

第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。

2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。

第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。

建设工程施工合同通用条款。

第一条合同目的。

本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程质量，确保合同的履行。

第二条合同范围。

本合同适用于建设工程施工合同，包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。

第三条合同签订。

1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商，确保双方权利和义务清晰明确。

2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第四条工程规划。

1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和安全。

2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾，应当及时通知业主方进行调整和确认。

第五条工程质量。

1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保工程达到设计要求。

2. 若工程出现质量问题，施工方应当承担相应的责任并进行整改。

第六条工期和进度。

1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，应当及时通知对方并协商解决方案。

第七条付款方式。

1. 付款方式应当在合同中明确规定，包括工程款的支付比例、付款时间等。

2. 工程款支付应当与工程进度相适应，确保施工方的合理权益。

第八条变更和索赔。

1. 若工程设计或施工方案需要变更，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 若因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，如无法协商解决，可向有关部门申请调解或仲裁。

第九条安全和环保。

1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规，确保施工过程安全、无污染。

2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任，确保工人和周边环境的安全。

第十条合同解除。

1. 若一方未能履行合同义务，严重影响工程质量和进度，对方有权解除合同并要求赔偿损失。

2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但应当尽力减少损失。

以上为建设工程施工合同通用条款，具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。

建设工程施工合同协议条款甲方：乙方：按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第１条工程概况。

１．１工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：１．２开工日期：竣工日期：总日历日期：１．３质量等级：１．４合同价款：第２条合同文件及解释顺序。

第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

３．１合同语言：３．２适用法律法规：３．３适用标准、规范：第４条图纸。

４．１图纸提供日期４．２图纸提供套数：４．３图纸特殊保密要求和费用：第５条甲方驻工地代表。

５．１甲方驻工地代表及委派人员名单：５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：第６条乙方驻工地代表第７条甲方工作。

７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求：７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间：７．５办理证件、批件的名称和完成时间：７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：７．７会审图纸和设计交底的时间：７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第８条乙方工作。

８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求：８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：８．３施工防护工作的要求：８．４向甲方代表提供办公和生活设施的要求：８．５对施工现场交通和噪音的要求：８．６成品保护的要求：８．７施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：８．８施工场地整洁卫生的要求：第９条进度计划。

９．１乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：９．２甲方代表批准的时间。

第１０条延期开工。

第１１条暂停施工。

第１２条工期延误。

第１３条工期提前。

第１４条检查和返工。

第１５条工程质量等级。

１５．１工程质量等级要求的经济支出：１５．２质量评定仲裁部门名称：第１６条隐蔽工程、中间验收。

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。

建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程，是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程，具体范围详见附件一。

2. 本合同所称甲方，是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。

3. 本合同所称乙方，是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。

4. 本合同所称监理，是指按照法律法规和合同约定，对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。

5. 本合同所称设计，是指建设工程项目的设计单位或设计人员。

第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，并对双方具有法律约束力。

2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。

第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质，并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求，严格遵守相关标准和规定。

2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件，确保施工质量和安全。

第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设，并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。

2. 如乙方需延长施工工期，应提前书面通知甲方，并取得甲方书面同意后，方可延期施工。

第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下，按工程进度向乙方支付相应的工程款。

2. 工程款支付方式为：按进度款和质量保证金进行分期付款。

第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。

2. 预付款为工程合同价款的15%，在合同签订后五个工作日内支付给乙方。

3. 进度款为工程合同价款的65%，按工程进度的不同分为若干次支付，乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。

4. 尾款为工程合同价款的20%，在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。

第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求，提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订，以书面形式确认，并由双方盖章生效。

2. 本合同一经签订，即具有法律效力。

第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。

2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。

2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。

第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元，具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。

2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。

第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责，乙方提供相应的技术要求及配合工作。

2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。

第六条保修期1. 工程竣工后，甲方享有一定的保修期，在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。

2. 保修期为___年，具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。

第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。

第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。

第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商、补充合同。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”，是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称]，其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字，应在专用条款中明确约定，并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查，有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料，并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工，有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计，施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查，并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善，直至发包人满意为止。

建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度，为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障合同当事人的合法权益，依据双方自愿原则，本合同条款起草。

第二条本合同适用于建设工程（包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等）施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。

第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则，并在纸质格式上作出双方签字。

第四条合同的主要内容包括但不限于：造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。

第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工，并在规定的工期内保质保量完成工程。

第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求，确保工程质量和施工安全。

第七条建设工程施工过程中，如果发生设计变更或需经施工方提出变更，应与甲方协商一致，并经有权机关批准。

第五章施工支付第八条根据合同约定，乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方，并提供与付款相应的相关凭证。

第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。

第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算，合同约定的最后一次支付后，乙方应将决算报告提交给甲方。

第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。

第十二条如果甲方违约，乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。

如果乙方违约，甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。

第十三条合同解除后，双方应通过协商解决未竟事项，并进行结算。

第七章争议解决第十四条如发生合同争议，双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成，可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。

第八章保险责任第十五条施工期间，甲方应负责购买工程施工保险，确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。

建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同，旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务，规范双方的合作关系。

第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。

第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。

2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。

第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项，支付方式为_________________。

2.乙方完成工程后，甲方应及时支付工程的最后尾款。

第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料，包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。

2.甲方提供的工程资料应准确、完整，如有变更应及时通知乙方。

第六条现场配合1.甲方应提供工程现场，并保证施工期间的顺利进行。

2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件，包括但不限于供电、供水、通风等。

第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施，包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。

2.如有特殊安全要求，甲方应提前告知乙方，并共同商定安全措施。

第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求，保证施工质量符合合同约定。

2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备，并按照施工图纸进行施工。

第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证完成工程的时间节点。

2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系，确保施工过程安全无事故。

2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训，并提供必要的安全防护设施。

第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。

2.如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，并负责处理违约问题。

施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方：施工单位2. 乙方：业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿，在彼此协商一致的基础上订立的，经双方签字盖章生效。

2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。

三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。

2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准，甲方应按照实际情况保质保量完成工程，未经乙方同意不得擅自变更。

四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定，双方必须按约定时间完成工程。

2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期，应及时通知乙方并经双方协商解决。

五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元（大写）。

2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定，按照规定付款并出具发票。

3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程，双方应重新协商确定补偿或节省金额。

六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工，保证工程质量符合验收标准。

2. 工程完成后，乙方有权委托第三方进行竣工验收，双方应按照竣工验收结果进行结算。

3. 如因工程质量问题需要维修或返工，由甲方承担相应责任。

七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应违约责任。

2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿，双方应提前沟通解决问题，如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。

八、合同解除1. 在合同履行过程中，若发生合同履行难度较大等原因，双方可协商解除合同。

2. 合同解除后，双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜，并离场保持工程现场整洁。

以上是关于施工合同通用条款的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，确保工程质量和交付时间。

篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型，其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。

在签订施工合同时，通用条款起着举足轻重的作用，可以帮助双方明确责任、防范风险，同时也是解决纠纷的依据。