下载文档原格式
2024监理工程师合同管理真题《2024年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析》一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）1.以下关于合同管理的基本原则，哪一项是错误的？A.平等自愿原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.严格审查原则答案：D2.在合同履行过程中，以下哪一项不属于监理工程师的职责？A.监督合同履行B.调解合同纠纷C.审批工程变更D.负责工程款的支付答案：D3.根据《建设工程质量管理条例》，以下哪一项不是监理单位的质量责任？A.对施工过程中的质量进行监督B.参与工程质量事故的调查和处理C.对工程质量进行评定D.承担工程质量事故的全部责任答案：D4.以下关于工程变更的说法，哪一项是正确的？A.工程变更只能由建设单位提出B.工程变更必须经过设计单位同意C.工程变更可以不经监理工程师同意D.工程变更需经过建设单位、设计单位、监理工程师共同审批答案：D5.关于合同违约责任，以下哪一项说法是正确的？A.违约责任只能由违约方承担B.违约责任可以由双方约定免除C.违约责任只能追究经济责任D.违约责任可以追究刑事责任答案：B（注：以上仅列出部分题目，实际真题及答案解析请参考相关资料）二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上正确或符合题意。
选对每题得2分，选错或多选不得分）三、案例分析题（共4题，每题10分）敬请关注后续更新，为您提供完整的真题及答案解析。
希望对您有所帮助！。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。
A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标。
E,人员指标【答案】ABCD【解析】本题考查的是合同文件。
第三阶段包括的内容有：如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
参见教材P112。
2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。
E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价【答案】ABCD【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。
CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。
3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是( )。
A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担。
E,开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。
选项A，双方可以约定在其它地方开箱，如无约定是在施工场地开箱。
选项D,一般是由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
选项E,根据合同约定，卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
2023年监理工程师《合同管理》考试题及答案一.单选题1、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）oA.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价正确答案C2、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kca1OΛ.3000B.2800C.2400D.1800正确答案B3、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。
Λ.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日28天正确答案D4、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。
Λ.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议正确答案C5、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。
Λ,单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批正确答案B6、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是（）Λ,专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选正确答案D7、根据F1D1C《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
2024年一级监理工程师考试合同管理答案在建设工程合同管理过程中，监理工程师对合同变更的处理方式是：A. 直接批准变更B. 无需参与，由业主和承包商协商C. 审核变更申请，并报业主批准D. 拒绝所有变更申请答案：C关于合同索赔的处理，下列说法正确的是：A. 监理工程师无权处理索赔B. 索赔必须在工程竣工后提出C. 索赔处理应遵循公平、合理的原则D. 索赔金额由承包商自行决定答案：C在合同履行过程中，如遇到不可抗力事件导致工期延误，以下做法正确的是：A. 承包商无需通知监理工程师和业主B. 承包商可要求延长工期并获得额外赔偿C. 监理工程师应评估工期延误情况，并与业主协商处理D. 业主可直接决定合同是否继续履行答案：C关于建设工程合同的转让，以下说法错误的是：A. 合同可以全部或部分转让给第三方B. 合同转让必须经业主同意C. 监理工程师无权决定合同的转让D. 合同转让后，原承包商不再承担任何责任答案：D在合同争议解决过程中，监理工程师的角色是：A. 争议的最终裁决者B. 争议的调解者，但无最终决定权C. 无需参与争议解决D. 可单方面决定合同是否继续履行答案：B关于合同解除的后果，以下说法正确的是：A. 合同解除后，已履行的部分也无效B. 合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力C. 监理工程师对合同解除的后果不承担任何责任D. 合同解除后，双方无需再进行任何结算答案：B在建设工程合同管理中，关于违约责任的说法错误的是：A. 违约方应承担继续履行的责任B. 违约方应承担因违约给对方造成的损失C. 监理工程师对违约行为承担连带责任D. 违约责任可以包括违约金和赔偿损失答案：C关于建设工程合同的分包，以下说法正确的是：A. 主体工程可以分包给具有相应资质的承包商B. 分包必须经监理工程师和业主同意C. 监理工程师对分包商的工作质量不承担任何责任D. 分包商对总承包商和业主均不承担任何责任答案：B。
监理工程师考题合同管理试卷及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5、下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9、下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10、按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是（）。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中，监理工程师的主要责任是（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括（）。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过（）。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是（）。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是（）。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是（）。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 合同管理的主要内容包括（）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括（）。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中，监理工程师的职责包括（）。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括（）。
2022年11月监理工程师《合同管理》真题及答案解析一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同－可变单价合同－固定单价合同－成本加酬金合同B．总价合同－固定单价合同－可变单价合同－成本加酬金合同C．成本加酬金合同－可变单价合同－总价合同－固定单价合同D．成本加酬金合同－固定单价合同－可变单价合同－总价合同〖答案〗：B〖解析〗不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为〖答案〗：C〖解析〗工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔〖答案〗：C〖解析〗若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2％B．3％C．5％D．10％〖答案〗：A〖解析〗投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2％，最多不超过10万元人民币。
5．关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）。
A．开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B．投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C．评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D．评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件〖答案〗：D〖解析〗开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】：ABDE【答案解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业2. 按照《合同法》的规定，( )属于委托合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。
A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是( )。
A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同( )。
A.不成立B.成立C.无效D.可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为( )。
A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于( )责任。
A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错10. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。
对此，以下说法正确的是( )。
A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任11. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地12. 某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。
订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的( )。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利13. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的( )。
A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让14. 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。
A.要约生效B.承诺生效C.合同成立D.合同生效15. 建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定16. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方( )。
A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效17. 某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目( )。
A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包18. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。
当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定19. 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是( )。
A.投标文件没有加盖公章B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致C.投标担保金额多于招标文件的规定D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认20. 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应( )。
A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失21. 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。
A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学22. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额23. 在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后24. 必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况甲报价1000万元，评标价950万元;乙报价980万元，评标价990万元，此时( )。
A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元25. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定的合同有效期指( )。
A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间26. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。
A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量27. 某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止28. 《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，监理人承担违约责任的原则是( )。
A.补偿性原则B.惩罚性原则C.无过错原则D.有限责任和过错责任原则29. 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件30. 设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即( )。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计B.由原设计合同承包人完成设计修改C.发包人经审批机关批准后，自行修改D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批31. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。
A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%32. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担33. 某工程项目的承包人具有设计资质。
承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。
施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。
则该事件的损失应由( )。
A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失34. 某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则( )。
A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担35. 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延36. 某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。
A.承包人B.钢材供应商C.监理单位D.发包人37. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时，检验由( )。
A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担38. 在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。
A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担39. 某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。
