2015年下半年广西造价工程师工程计价：工程进度款考试试题

广西2016年上半年造价工程师工程计价：工程造价资料模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。

A．1/2B．3/5C．3/4D．2/32、表面光滑的主要原因是石膏（）。

A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小3、建设项目可行性研究的技术基础是__。

A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究4、对于其他项目清单中的零星工作费，下列表述错误的是__。

A．零星工作费计价由招标人提供详细的人工、材料、机械名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B．零星工作费计入投标人的报价中C．零星工作费属招标人的预留金D．零星工作费按实际完成工程量所需的费用结算5、__适用于一般工程建设用地。

A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予6、在建设项目竣工决算中，工程建设的经验及项目管理和财务管理工作以及竣工财务决算中有待解决的问题体现在__中。

A．竣工决算报告情况说明书B．竣工财务决算报表C．建设工程竣工图D．工程造价比较分析7、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。

A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃8、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。

A．降低成本率=降低成本总额/承包成本总额×100%B．降低成本率=计划成本额/目标成本额×100%C．降低成本率=降低成本额/目标成本额×100%D．降低成本率＝降低成本额/实际成本额×100%9、窗口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求，应采用的砌砖工艺过程是（）。

A．抄平放线B．盘角、挂线C．摆砖D．立皮数杆10、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。

A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析11、根据《建设工程工程量清单计价规范》措施项目一览表，安装工程和市政工程均可能发生的非通用项目是__。

《工程造价基础知识》作业姓名：班级：学号：一、单项选择题（共62题，每题2分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。

A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位2．下列税种中，属于行为税的是( )。

A．营业税 B．所得税 C．财产税 D．印花税3．下列选项中，致使造价工程师不予注册的情形是( )。

A．申请在两个或两个以上单位注册B．取得造价工程师职业资格证书，逾期未申请注册，但符合继续教育要求C．脱离工程造价业务岗位，但办理了暂停职业手续D．受过刑事处罚但已执行完毕4．根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于( )人。

A. 20和12B.16和8C.10和6 D．8和65．在建设工程项目管理中，造价控制．进度控制．质量控制之间是()关系。

A．相互矛盾 B．相互统一 C．相互对立统一 D．相互独立6．拟建项目单位向国家提出要求建设某一工程项目的建议文件是( )。

A．项目建议书 B．可行性研究报告 C．设计任务书 D．立项报告7．下列工程中属于分项工程的是（）。

A．电气工程B．屋面工程C．装修工程D．玻璃幕墙工程8．工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有两种。

以下关于工程造价的表述中正确的是（）。

A．从投资者或业主的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部投资费用B．从市场交易的角度而言，工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格C．工程造价只能涵盖范围一个建设工程项目D．通常，人们将工程造价的第一种含义认定为工程承发包价格9．静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和（）。

A．预备费B．基本预备费C．涨价预备费D．未明确项目准备金10．由于影响造价的因素多，决定了计价依据的复杂性。

试题⼀：（20分） 某⼯程项⽬施⼯承包合同价为3200万元，⼯期18个⽉，承包合同规定： 1．发包⼊在开⼯前7天应向承包⼊⽀付合同价20％的⼯程预付款。

2．⼯程预付款⾃⼯程开⼯后的第8个⽉起分5个⽉等额抵扣。

3．⼯程进度款按⽉结算。

⼯程质量保证⾦为承包合同价的5%，发包⼊从承包⼊每⽉的⼯程款中按⽐例扣留。

4．当分项⼯程实际完成⼯程量⽐清单⼯程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9. 5．规费费率3.5％．以⼯程量清单中分部分项⼯程合价为基数计算；税⾦率3.41％，按规定计算。

在施⼯过程中，发⽣以下事件： （1）⼯程开⼯后，发包⼈要求变更设计。

增加⼀项花岗⽯墙⾯⼯程．由发包⼊提供花岗⽯材料，双⽅商定该项综合单价中的管理费、利润均以⼊⼯费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。

消耗量及价格信息资料见下表： （2）在⼯程进度⾄第8个⽉时，施⼯单位按计划进度完成了200万元建安⼯作量，同时还完成了发包⼈要求增加的⼀项⼯作内容。

经⼯程师计量后的该⼯作⼯程量为260m2．经发包⼈批准的综台单价为352元／m2． （3）施⼯⾄第14个⽉时，承包⼊向发包⼊提交了按原综合单价计算的该项⽉已完⼯程量结算报18万元。

经⼯程师计量。

其中某分项⼯程因设计变更实际完成⼯程数量为580m3（原清单⼯程数量为360m3，综合单价1200元／m3）． 问题： 1．计算该项⽬⼯程预付款。

2．编制花岗⽯墙⾯⼯程的⼯程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填⼊答题纸表1.1中。

3．列式计算第8个⽉的应付⼯程款。

4．列式计算第14个⽉的应付⼯程款。

（计算结果均保留两位⼩数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。

） 试题⼆：（20分） 某⼤型⼯业项⽬的主⼚房⼯程，发包⼈通过公开招标选定了承包⼊．并依据招标⽂件和投标⽂件，与承包⼈签订了施⼯舍同。

合同中部分内容如下， （1）合同⼯期160天，承包⼊编制的初始络进度计划，如图2.1所⽰。

造价工程师《工程计价》测试题与答案造价工程师《工程计价》测试题与答案单项选择题1对工程建立工程或单项工程造价指数的编制会产生影响的是( )。

A.报告期人工费B.报告期建立工程或单项工程造价C.报告期措施费D.报告期间接费参考答案：B参考解析：建筑安装工程造价指数、工程建立其他费用指数和设备、工器具价格指数、报告期建立工程或单项工程造价都会对建立工程或单项工程造价指数产生影响。

2根据计时观察法测得某工序工人工作时间：根本工作时间40分钟.辅助工作时间5分钟，准备与完毕工作时间5分钟，休息时间5分钟，那么定额时间是( )分钟。

A.40B.45C.50D.55参考答案：D参考解析：工人在工作班内消耗的工作时间按照其消耗的性质分为必需消耗的时间和损失的时间.其中必需消耗的工作时间包括有效工作时间、休息时间和不可防止中断时间的消耗，经过计算为55分钟。

因此，此题应选D。

3必须编制修正概算的设计阶段是( )。

A.方案设计阶段B.初步设计阶段C.扩大初步设计阶段D.施工图设计阶段参考答案：C参考解析：扩大初步设计阶段必须编制修正概算的设计阶段。

4以下属于动态投资构成内容的是( )。

A.建筑工程费B.设备及工器具购置费C.根本预备费D.建立期利息参考答案：D参考解析：动态投资构成内容包括建立期利息和价差预备费。

5关于工程总承包的缺陷责任保修金，以下说法错误的选项是( )。

A.发包人可以按照合同条款约定暂时扣减缺陷责任保修金B.发包人应在办理开工验收和开工结算时，将暂时扣减的全部缺陷责任保修金的一半返还给承包人C.发包人应在缺陷责任期满后15日内江暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人D.如发生质量缺陷，那么发包人不退还缺陷责任保修金参考答案：D参考解析：如发生质量缺陷，那么发包人可能会局部退还缺陷责任保修金。

6在工程计价与控制中，作为工程建议书工程投资估算编制根据的是( )。

A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标参考答案：D参考解析：投资估算指标是编制建立工程建议书等投资估算的主要根据。

一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（4）单选题(共60题)1.【单项选择题】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），关于工程总承包合同价款结算，下列说法正确的是（）。

A、在颁发工程接收证书前解除合同的，尚未扣完的预付款不与合同价一并结算B、发包人签发进度款支付证书，表明发包人同意、批准或接受了承包方已完成的相应工作C、已签发的进度款支付证书存在错误或遗漏的，不得再进行修改D、人工费应按月支付正确答案：D2.【单项选择题】下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（）。

A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C、已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D、已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程正确答案：C3.【单项选择题】关于分部分项工程项目清单中“项目特征”的描述，下列说法正确的是（）。

A、工程量计算规范附录中没有规定的其他独有特征，在特征描述中无须描述B、投标报价时如遇项目特征描述与图纸不符，应以图纸为准C、在进行项目特征描述的同时，也应对工程内容加以描述D、应结合技术规范、标准图集、施工图纸等进行描述正确答案：D4.【单项选择题】某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元/t、30元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。

材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%。

则该材料的不含税单价为（）元/t。

A、480.87B、481.47C、488.88D、489.49正确答案：C5.【单项选择题】依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分部分项工程综合单价定价时，首先应确定的是（）。

A、风险范围与幅度B、工程造价信息确定的人工单价等C、定额项目名称及工程量D、管理费率和利润率正确答案：C6.【单项选择题】在世界银行贷款项目采购程序中，下列投标情况，属于国际竞争性招标项目评标内容的是（）。

2015年造价工程师考试工程计价考点物价波动(一) 采用价格指数调整价格差额采用此法，主要适用于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，如公路、水坝等。

可按以下价格调整公式计算差额并调整合同价格：1. 当确定定值部分和可调部分因子权重时，应注意由于以下因素引起的合同价款调整，其风险由发包人承担：(1) 省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外;(2) 由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整。

2. 工期延误后的价格调整(1) 由于发包人原因引起工期延误，则对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个价格指数较高者作为现行价格指数。

(2) 由于承包人原因引起工期延误的，则对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期与实际进度日期的两个价格指数较低者作为现行价格指数。

(一) 采用造价信息调整价格差额采用此法，主要适用于使用的材料种类较多，相对而言每种材料使用量较小的房屋建筑或装饰工程。

1. 人工单价的调整：发承包双方应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本文件调整合同价款。

2. 材料和工程设备价格的调整：(1) 如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础或跌幅以投标报价为基础超过了风险幅度值时，其超过部分按实调整。

(2) 如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，工程施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础或涨幅以投标报价为基础超过了风险幅度值时，其超过部分按实调整。

(3) 如果承包人投标报价中材料单价等于基准单价，工程施工期间材料单价涨幅或跌幅以基准单价为基础超过了风险幅度值时，其超过部分按实调整。

3. 施工机械台班单价的调整：发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按照其规定调整合同价款。

造价工程师考试《案例分析》: 工程款结算与竣工决算考试试题一、单项选择题（共25题, 每题2分, 每题的备选项中, 只有1个事最符合题意）1.下列不属于材料预算价格的费用是__。

A. 材料原价B. 材料包装费C. 材料采购保管费D. 材料检验试验费2.现浇混凝土基础不包括（）。

A. 带形基B. 毛石混凝土基础C. 独立基础D. 设备基础3.二次加水法的施工工艺为: 先将全部的石子、砂和__的水倒人搅拌机, 拌和15s, 再倒人全部水泥搅拌30s, 然后加入__的水, 搅拌60s完成。

A. 60%, 40%B. 30%, 70%C. 70%, 30%D．40%, 60%4.以下关于路面及路面排水的说法正确的是（）。

A. 高速公路的路面排水一般由路拱坡度、路肩横坡和边沟排水组成B. 路肩横向坡度应较路面横向坡度大2%～3%C. 路面面层应具有足够的结构强度、良好的水稳定性D. 路面结构由面层、基层和垫层组成5.关于竣工决算, 说法正确的是__。

A. 建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用B．已具备竣工验收条件的项目, 如半年内不办理竣工验收和固定资产移交手续则视同项目已正式投产C. 新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D. 建设项目竣工决算应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用6.施工时, 大漆的涂覆方法是（）。

A. 涂刷法B. 喷涂法C. 浸涂法D. 电泳涂装法7、高强度混凝土的水泥用量应__kg/m3；水泥和矿物掺合量应__kg/m3。

A. ≤550, ≤600B. ≥200, ≤350C. ≤550, 300～350D．≥200, ≤6008、对于热水锅炉一般用（）来表明其容量的大小。

A. 额定蒸汽量B. 额定压力C. 受热面蒸发率D. 额定热功率9、具有严格的方向性, 只许介质向一个方向流通, 用于不让介质倒流的管路上的阀门为（）。

A. 球阀B. 截止阀C. 止回阀D. 闸阀10、压缩机是__。

2015年全国造价工程师考试《建设工程计价》真题精选及详解一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。

A．未明确项目准备金B．基本预备费C．不可预见准备金D．建设成本上升费用〖答案〗C〖解析〗不可预见准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

此种情况可能发生，也可能不发生。

因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

2．采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。

A．专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率B．加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费C．包装费的计算基数中不应包含废品损失费D．利润的计算基数中不应包含外购配套件费〖答案〗D〖解析〗按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成：①材料费，其计算公式为：材料费＝材料净重×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价。

②加工费，其计算公式为：加工费＝设备总重量（吨）×设备每吨加工费。

③辅助材料费（简称辅材费），其计算公式为：辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标。

④专用工具费，按①～③项之和乘以一定百分比计算。

⑤废品损失费，按①～④项之和乘以一定百分比计算。

⑥外购配套件费。

按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。

⑦包装费，按以上①～⑥项之和乘以一定百分比计算。

⑧利润，可按①～⑤项加第⑦项之和乘以一定利润率计算。

⑨税金，主要指增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入设备方收取的销项税额。

⑩非标准设备设计费，按国家规定的设计费收费标准计算。

3．某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（2）单选题(共60题)1.【单项选择题】某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。

合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。

按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。

A、7200B、6120C、3000D、4800正确答案：D2.【单项选择题】国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。

A、间接费B、分包费C、盈余D、上级单位管理费正确答案：B3.【单项选择题】依据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。

A、固定单价B、可调单价C、固定总价D、可调总价正确答案：C4.【单项选择题】按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。

A、固定资产费用B、固定资产其他费用C、无形资产费用D、其他资产费用正确答案：D5.【单项选择题】关于设备原价的说法，正确的是（）。

A、进口设备的原价是指其到岸价B、国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C、设备原价通常包含备品备件费在内D、设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高正确答案：C6.【单项选择题】按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（）。

A、增值税销项税额B、包装费C、外购配套件费D、设备设计费正确答案：B7.【单项选择题】某市政工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲的报价分别为8000万元、7000万元，乙的报价分别为8500万元、6800万元。

已知投标人甲已经中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素的情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段的评标价分别为（）。

A、6720万元；6528万元B、6720万元；6800万元C、8834万元；6028万元D、7280万元；7072万元正确答案：B8.【单项选择题】关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

造价工程师《工程计价》：确定材料定额消耗量的基本方法考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、一个项目总报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，也不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法是__法。

A．多方案报价B．不平衡报价C．增加建议方案D．不同特点报价2、在下列给出的投资方案评价方法中，可用于计算期不同的互斥型方案评价的静态方法是__。

A．年折算费用法和增量内部收益率法B．综合总费用法和无限期计算法C．研究期法和最小公倍数法D．增量投资收益率法和年费用法3、下列关于我国施工合同文本与FIDIC施工合同文件的说法，不正确的是__。

A．施工合同文本的预付款由专用条款约定；FIDIC施工合同文件的预付款在投标书附件中规定B．施工合同文本规定，业主应在不迟于专用条款约定的开工日期7天支付预付款；FIDIC施工合同条件规定，业主在收到工程师开具的预付款证书后28天内支付预付款C．施工合同文本规定，业主承担违约责任时，应按投标书附件中规定的利率，从应付日起支付全部未付款额的利息；FIDIC施工合同条件规定，业主应从应付日起支付应付款的贷款利息并承担违约责任D．施工合同示范文本规定，应按照专用条款约定支付进度款；FIDIC施工合同条件规定应按月支付进度款4、某建筑物各层建筑面积为360m2，共四层，中间设置一宽度为350mm的抗震缝，缝长8m，则该建筑面积共为__。

A．1428.60m2B．1440m2C．1451.20m2D．1456m25、根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，计算钢管柱的工程量清单时，所列部件均要计算重量并入钢管柱工程量内的有（）。

A．节点板、焊条B．内衬管、牛腿C．螺栓、加强环D．不规则多边形钢板切边、铆钉6、在实际工程中，钢筋混凝土斜拉桥的主要施工方法是__。

A．顶推法B．支架法C．转体法D．悬臂现浇法7、以下关于路面及路面排水的说法正确的是__。

一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（10）单选题(共60题)1.【单项选择题】国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。

A、间接费B、分包费C、盈余D、上级单位管理费正确答案：B2.【单项选择题】根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）。

A、固定资产投资+流动资金B、固定资产投资+铺底流动资金C、固定资产投资D、建设投资正确答案：C3.【单项选择题】关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。

A、按现行价格计价的变更费用应计入调价基数B、缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代C、定值和变值权重一经约定就不得调整D、基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数正确答案：B4.【单项选择题】承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。

A、合同工程接收证书B、质量保证金返还证书C、缺陷责任期终止证书D、最终支付证书正确答案：5.【单项选择题】投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）。

A、总价措施项目B、专业工程暂估价C、计日工D、规费正确答案：C6.【单项选择题】某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%，增值税率为13%。

不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（）万元。

A、44.27B、44.91C、45.31D、45.95正确答案：7.【单项选择题】某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。

A、1500.00B、1454.55C、1424.66D、1090.91正确答案：A8.【单项选择题】国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。

造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.下列选项中，不属于按定额用途分类的是（）。

A.施工定额B.概算指标C.概算定额D.企业定额2.企业按规定发放的劳动保护用品，如工作服、手套、防暑降温饮料等费用属于（）。

A.措施费B.材料费C.企业管理费D.规费3.下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示4.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计入（）。

A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.专业工程暂估价5.大型项目投标有效期为（）天左右。

A.50B.80C.90D.1206.在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是()。

A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价7.工程造价信息管理人员及时更新造价信息库中的有关资料，这体现了程造价管理中的（）。

A.有效性原则B.高效处理原则C.定量化原则D.时效性原则?8.按定额反映的生产要素消耗内容可以把工程定额划分为（）。

A.建筑工程定额、安装工程定额B.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额D.施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标9.【真题】关于财务分析的说法，正确的是（）。

A.融资前财务分析是从息前税后角度B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务生存能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析10.【真题】下列工程设计阶段中，对控制工程造价影响最小的是（）阶段。

云测库，互联网测评考试与人才管理平台2015年造价工程师考试《案例分析》模拟试题(5)（考生版）试卷题量：8题试卷总分：8分试卷限时：120分钟测评/引用码：FLfKNo9一、案例分析1、某建设项目计算期8年，其中建设期2年。

1．项目建设投资2400万元，第1年投入1000万元，全部为自有资金，第2年投入1400万元，其中1000万元为银行贷款，贷款年利率为6%，贷款偿还方式为：第3年不还本付息，以第3年末的本息和为基准，从第4年开始，分4年等额还本利息照付方式偿还。

2．项目建设投资中预计形成无形资产420万元，其余形成固定资产。

固定资产使用年限为10年，预计净残值率为5%，按直线法折旧。

无形资产在运营期6年中，均匀摊入成本。

3．建设项目达到设计能力后，全厂定员为500人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。

每年其他费用为160万元(其中：其他制造费用为100万元)。

年外购原材料、燃料、动力费估算为2700万元。

年均经营成本为2400万元，年营业费用为300万元，年修理费占年均经营成本10%。

各项流动资金最低周转天数分别为：应收账款为30天，现金为40天，各项存货均为40天，应付账款为30天。

4．项目流动资金投资全部为自有资金。

5．项目第3年的总成本费用为1500万元，第4至第8年的总成本费用均为2000万元。

6．项目设计生产能力为年产量50万件的某产品，预计营运期第1年产量为设计生产能力年产量的70%，所需流动资金为800万元。

以后各年产量均达到设计生产能力。

产品售价为50元／件，营业税金及附加费率为6%，所得税率为33%。

7．行业融资前税前财务基准收益率为8%。

计算结果表中保留三位小数，其余保留两位小数。

1司题：1．用分项详细估算法估算项目的流动资金。

2．计算项目各年的建设投资贷款还本付息额，并编制借款还本付息计划表(表1—1所示3．计算各年固定资产折旧额、无形资产摊销额和经营成本。

4．计算项目投资财务净现值(所得税前)、静态投资回收期(所得税后)，评价项可行性。

造价工程师《建设工程计价》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.单位工程验收由（）组织。

A.承包单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门2.必须进行劳动安全卫生预评价的项目不包括（）。

A.大量生产或使用石棉粉料或含有10％以上的游离二氧化硅粉料的建设项目B.属于《国家发改委、国家基本建设委员会、财政部关于基本建设项目和大中型划分标准的规定》中规定的大、中型建设项目C.属于劳动部颁布的《爆炸危险场所安全规定》中规定的爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目D.属于《建筑设计防火规范》(GB50016?2006)中规定的火灾危险性生产类别为乙类的建设项目3.当拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）。

A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法4.在人工单价的组成内容中，生产工人因气候影响的停工工资属于（）。

A.基本工资B.工资性津贴C.辅助工资D.职工福利费5.概算定额编制的阶段有：①初稿阶段；②测算阶段；③准备阶段；④定稿阶段。

下列概算定额的编制步骤正确的是（）。

A.③-①-②-④B.③-①-④-②C.①-②-③-④D.③-②-①-④6.【真题】关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变C.经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为招标控制价未按规定编制的，应在招标控制价公布后5日内提出投诉查看试题解析进入焚题库7.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的利润为（）万元。

工程造价案例分析模拟题(2005年新版)案例一．某实施工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元／m3，直接费为350元／m3，间接费费率为12%，利润率为 10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。

施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。

施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整。

建设单位则认为应按原合同单价执行，经协调，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1．2，其余数据不变。

该混凝土分项工程的计划工程量和经专业工程师计量的变更后实际工程量如表 4-1所示。

混凝上分项工程计划工程量和实际工程量表表4—1月份 1 2 3 4计划工程量(m3) 500 1200 1300 1300实际工程量(m3) 500 1200 700 800问题：1．争议的解决方式有哪些？2．什么情况可以双方可以停止履行合同？3．计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表4-2相应的空格中。

4．每月的工程应付款是多少?工程师签发的实际付款金额应是多少?单价分析表表4-2费用项目全费用单价(元／m3)序号计算方法结果①直接费②间接费③利润④计税系数⑤含税造价四、答案(共20分)1．答：可以和解或者要求合同管理或其他有关主管部门调解，和解、调解不成，可以按照专用条款约定申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

2．（1）单方违约，导致合同无法履行，双方协议停工（2）调节要求停工，且为双方接受（3）仲裁机关要求停工（4）人民法院要求停工3．表4-2序号费用项目全费用单价计算方法结果1 直接费350．002 间接费350* 12％* 1．1 46．203 利润(350+46．2)*12％*1．2 47．544 计税系数(1／(l-3％-3％*7％-3％*3％)-1)*100％3．41％5 含税造价(350+46.2+47.54)*(1+3.41%) 458．874．(1)1月份工程量价款：500x446=223 000元。