下载文档原格式
2011年度全国二级建造师执业资格考试模拟试题及解析1、国家二级建造师执业资格的注册管理机构是（D）2A．省级建设行政主管部门B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．建设部或其授权机构2、二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（C）年3A．1B．2C．3D．43、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（C)签字并加盖执业印章。
施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。
3A：注册造价工程师B：注册咨询工程师C：注册建造师D: 项目经理4、下列各项法律中属于经济法的是（A）5A:招投标法B:海商法C:票据法D:商标法5、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（C）6A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例6、《建筑业企业资质管理规定》属于（D）6。
A.行政法规B.一般法律C.司法解释D.部门规章7、不同法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别法律规定不一致的，应由（D）提出意见。
6A. 全国人大B. 最高人民法院C. 全国人大常委会D. 国务院8、根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括(AD)。
7A．在法律面前一律平等B．没有言论、出版、游行和示威的自由C．没有宗教信仰的自由D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利9、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ABC）等。
9A.著作权B.专利权C. 商标权D.商业秘密E.肖像权10、法人必须要能够承担民事责任，其前提是（A）。
10A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所11、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是(C)。
11A.物B.行为C.智力成果D.活动12、工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（C）。
11A.物B.财C.行为D.智力成果13、关于民事法律行为分类，以下说法错误的是(C)。
2011一级建造师考试《工程法规》习题及答案(1)1、承包单位( )，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
A.将建筑工程肢解发包的B.将承包的工程转包的C.违反建筑法规定进行分包的D.在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E.在工程承包中有索贿、受贿和行贿的2、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定.该公司可以( )。
A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意.把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司3、能够成为保证人的是( )。
A.分公司B.子公司C.学校D.幼儿园4、甲建筑设计单位在某项工程设计招标过程中中标，其投标报价为600万元，则甲单位提交的投标保证金不可能是( )万元。
A.6B.8C.10D.125、下列不属于企业终止原因的是( )。
A.违反法律法规给责令撤销B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散C.根据法律法规程序被并购D.依法被宣告破产6、发生下列情况，其中允许解除合同的是( )。
A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止E.当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现7、当事人订立合同，在( )情况下可以不采用书面形式。
A.施工合同B.勘察设计合同C.即时清结的合同D.当事人约定要求采用书面形式的合同8、下列表述中，符合法律规定的是( )。
A.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施应与主体工程同时投入试运行B.建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境影响进行监测C.环境保护设施竣工验收的，应当与主体工程竣工验收同时进行D.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起60日内，完成验收E.建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用9、代位权的行使中，关于“专属于债务人自身的债权”的含义，错误的表述是( )。
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根2011年一级建造师建设工程法规预测试题(1)一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于( )。
A．法律B．部门规章C．行政法规D．单行条例2．乙于2007年8月10日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在( )之前申请延续注册。
A．2009年7月10日B．2009年8月10日C．2010年7月10日D．2010年8月10日3．我国的《宪法》是由( )制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。
A．国务院B．我国人民代表大会C．人民检察院D．国家立法机关4．红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《合同法》的规定，该钢材购销合同是( )。
A．有效合同B．无效合同C．可撤销合同D．效力待定合同5．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是( )。
A．甲某的行为属表见代理，该合同有效B．甲某的行为属无权代理．该合同无效C．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D．水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任6．民事行为能力分为完全民事行为能力、无民事行为能力以及( )。
A．不完全民事行为能力B．单方法律行为能力C．双方民事行为能力D．限制民事行为能力7．甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。
根据代理法律制度，甲遭受的损失应由( )承担。
A．甲公司B．乙公司C．甲、乙公司共同D．乙、丙公司连带8．甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时．仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业．乙供应商发现后要求甲施工企业返还。
2011年度全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务测试题（一）参考答案一、单项选择题1．D 2．C 3．B 4．A 5．A 6．D 7． A 8．A 9．D 10．C11．B 12．B 13．D14．B15．A 16．A 17．B 18．B 19．A 20．D二、多项选择题21．A、B、E 22．A、B、E 23．B、C、D、E 24．A、D、E 25．B、D、E26．B、C、D 27．A、D、E 28．A、C、E 29．A、C、E 30．B、C、E三、案例分析题【案例1】答案：（1）答：工作（1）及（2）的做法是妥当的，但（3）、（4）、（5）做法不妥，正确做法是：由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底；由项目经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
（2）答：乙方停工不妥，发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人不按合同约定支付工程款，双方又没达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人保停止施工，由发包人承包违约责任。
（3）答：丙方向监理索赔费用，不恰当，应先向乙方索赔，由乙方统一向监理部申报。
因为丙与甲无合同关系。
（4）答：乙方回答是不恰当的，丙方与乙方签订了分包合同，其应接受丙方的索赔申请，并统一向监理部申报。
因为乙与丙有合同关系。
【案例2】答案：（1）答：本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案，理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架、各类工具式脚手架和卸料平台等工程，需要单独编制专项施工方案，本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
2011年二级建造师考试《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题1一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。
A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．建造师执业资格制度暂行规定D．建筑业企业资质等级标准2．注册建造师有权（）。
A．超出聘用单位业务范围从事执业活动B．在两个或两个以上单位受聘或执业C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D．对本人执业活动进行解释和辩解3．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。
A．按规定注册B．按规定备案C．受聘单位验证D．主管部门审批4．法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（）。
A．中止B．终止C．中断D．暂停5．没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由（）承担民事责任。
A．被代理人B．代理人C．行为人D．法人6．在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同B．侵权行为C．不当得利D．无因管理7．知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯。
例如，未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。
A．专有性B．私有性C．归属性D．持有性8．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。
A．起诉权B．胜诉权C．申诉权D．请求权9．《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。
”A．1 B．2C．3 D．410．根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
2011年二级建造师考试《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题1一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（）属于行政法规范畴。
A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．建造师执业资格制度暂行规定D．建筑业企业资质等级标准2．注册建造师有权（）。
A．超出聘用单位业务范围从事执业活动B．在两个或两个以上单位受聘或执业C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D．对本人执业活动进行解释和辩解3．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。
A．按规定注册B．按规定备案C．受聘单位验证D．主管部门审批4．法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的（）。
A．中止B．终止C．中断D．暂停5．没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由（）承担民事责任。
A．被代理人B．代理人C．行为人D．法人6．在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同B．侵权行为C．不当得利D．无因管理7．知识产权的权利主体依法享有独占使用智力成果的权利，他人不得侵犯。
例如，未经专利人许可不得使用其专利就表现了专利权的（）。
A．专有性B．私有性C．归属性D．持有性8．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其（）的制度。
A．起诉权B．胜诉权C．申诉权D．请求权9．《合同法》第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。
”A．1 B．2C．3 D．410．根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
+-2011年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。
A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会【答案】C【来源】第一章第一节 P6【考点】法的效力层级，需要由有关机关裁决适用的特殊情况。
【解析】P6《立法法》第85 条第一款规定：“同一机关制定的新的一般规定与就得特别规定不一致时，由制定机关裁决。
”2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价 5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是( )。
A.合法行为B.无权代理C.不正当竞争D.滥用代理权【答案】A【来源】第三章第一节 P92【考点】不正当竞争行为【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。
本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。
在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。
经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。
经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须知实入帐。
接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。
(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2 行)非为考核无权代理或滥用代理权。
由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。
注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。
本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。
)。
3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应(A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由第三人自己承担损失D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】A【来源】第一章第三节 P16【考点】建设工程代理制度+-【解析】委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
2011年一级建造师法规模拟试卷第一套一、单项选择题。
(每题1分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意。
1、在委托代理法律关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失,(D。
A.由被代理人独自承担责任B.由代理人独自承担责任C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任2、不需要申请施工许可证的项目不包括(CA.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程B.抢险救灾的工程C.由总监理工程师批准开工报告的工程D.军用房屋建筑3、建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期次数和每次期限分别为(B。
A.1次和3个月B.2次和3个月C.3次和2个月D.1次和6个月4、建设单位申领施工许可证时,建设资金应当已经落实。
按照规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不少于工程合同价款的(C。
A.10%B.30%C.50%D.80%5、根据《招投标法》的有关规定,大型基础设施项目,施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在(C以上时,必须进行招标。
A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元和100万元6、根据《安全生产法》的规定,当发现直接危及人身安全的紧急情况时,从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是(C。
A.拒绝权B.建议权C.紧急避险权D.自保权7、发生下面(C情形的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人。
A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.注册建造师拟与所在企业解除合同的D.因不可抗力必须更换项目负责人的8、有关总包分包的责任承担表述,不正确的是(D。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任9、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,(C。
《建设工程法规及相关知识》（仿真模拟题）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
）1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）。
A．民法B．行政法C．经济法D．社会法2．行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，则应( )。
A．适用新的一般规定B．适用旧的特别规定C．由国务院裁决D．由全国人民代表大会常务委员会裁决3．施工单位通过项目责任制将中标项目落实到项目经理部实施，由于项目经理部没有按照施工同的约定完成施工任务，则应由（）向建设单位承担违约责任。
A．施工单位B．项目经理C．项目经理部D．所在的分公司4．某些建设工程的招标可以依法委托给招标代理机构实施，( )不属于招标代理机构应具备条件。
A．具有法人资格B．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库5．在下列关于地役权的叙述中，（）是错误的。
A．地役权属于物权中的所有权B．当事人应订立书面合同设立地役权C．地役权自地役权合同生效时设立D．已设立建设用地使用权的土地，应取得用益物权人同意才可以设立地役权6．某施工单位授权项目负责人采购一批钢材，并向该项目负责人提供了盖有公章的空白合同书而该项目负责人据此与某供货商签订了采购水泥的合同。
按照《合同法》该合同（ )。
A．无效B．有效C．效力待定D．可撤销7．若建设单位与设单位未在设计合同中明确建设工程设计文件著作权的归属，则其著作权归属于( )。
A．注册建筑师本人B．设计单位C．建设单位D．建设行政主管部门8．银行出具的履约保函属于担保方式中的( )。
A．保证B．抵押C．质押D．定金9. 张某于2011年5月1日与某商业银行签订了借款合同，按银行要求于5月5日签订了建筑物抵押合同，5月15日到当地房管部门办理了抵押登记。
该抵押权从( )时设立。
2011年一级建造师《建造工程法规及相关常识》考试模拟试卷（1）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.有关从业人员在安全出产活动中的职责包含（）。
A：把握本岗位作业所需的安全出产常识B：拟定安全出产事端的处理程序C：肯定遵守作业指挥D：发现事端隐患当即向新闻媒体发表参阅答案：A答案A依据第四版教材222页《安全出产法》规则，从业人员应当承受安全出产教育和训练，把握本职作业所需的安全出产常识。
2.依据我国《建造工程安全出产处理条例》的规则，施工单位收购的施工机具及配件，在进入施工现场前有必要进行查验的是（）。
A：出产答应证和产品合格证B：产品答应证C：出产答应证D：运用答应证和产品合格证参阅答案：A答案A依据第四版教材232页建造工程安全出产处理条例》规则，施工单位收购、租借的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有出产（制作）答应证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查检。
3.施工单位在某项目施工中偷工减料，形成建造工程不契合规则的质量规范，给建造单位形成丢失。
建造行政主管部分能够对该施工单位施行的制裁是（）。
A：罚金B：责令补偿丢失C：留用观察D：下降资质等级参阅答案：D答案D依据第四版教材276页施工单位违法行为应承当的法令职责修建施工单位在施工中偷工减料的，建造行政主管部分能够对该施工单位施行下降资质等级或撤消资质证书的制裁4.赵某骑摩托车路过一条正在修补的路段时，掉进一个晚上没有设置显着标志也未采纳安全办法的基坑中，形成了腰部受伤，花去医疗费5000元。
赵某伤好出院后屡次找该工程建造单位和施工单位索赔，两边互相推诿，承当该职责的主体应该是（）。
A：赵某与建造单位B：施工单位C：赵某与施工单位D：赵某自己参阅答案：B答案B依据第四版教材230页建造工程安全出产处理条例》规则，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、暂时用电设备、脚手架、收支通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边缘、爆炸物及有害风险气体和液体存放处等风险部位，设置显着的安全警示标志。
2011 年建筑法规综合测试题(一)、单项选择题 (共 60题，每题 1分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1、甲于 2007 年 3 月 20 日取得一级建造师注册执业证书， 甲由于工作单位变动， 于 2008年 6 月 20 日按规定办理了注册变更手续。
根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到参考答案： A下列选项中，既属于公民的基本权利，又属于公民应遵循的基本义务的是参考答案： B 3、某高等学校与某建筑研究所签订了勘察设计合同，合同规定由该建筑研究所在 月内为高等学校完成新建教学楼的勘察设计工作， 勘察设计工作完成后由高等学校向该 研究所支付勘察设计费用 10 万元。
该勘察设计合同法律关系的客体是 ( C )参考答案： CA 、 2010 年 3 月 20B 、 2011 年 3 月 20C 、 2011 年 6 月 20D 、 2012 年 6 月 202、 A 、监督权和获得赔偿权 B 、接受文化教育权 C 、维护祖国的安全、荣誉和利益 D 、保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织 3个A 、 10 万元B 、新建教学楼 C 、勘查设计行为 D 、新建教学楼的设计图样 4、下列选项中，诉讼时效期间不为 1年的是( A ) A 、涉外合同 B 、身体受到伤害要求赔偿的 C 、延付或拒付租金的参考答案： CA 施工单位与材料供应商订立合同D 出售质量不合格的商品未声明的参考答案： A 5、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了 施工单位的损失 8万元，甲单位因此损失 1万元。
则 ( D )参考答案： D2011年 2月 5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。
甲没有对此表示同意， 也没有表示反对， 则( D )参考答案： D7、建筑公司甲与建筑公司乙组成了一个联合体去投标，他们在共同投标协议中约定如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔， 在施工的过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现质量问题并因此遭到了建设 单位的索赔，索赔额是 40 万元。
下列说法正确的是 ( C )A 质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任B 、共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，故乙只应对建设单位承担 20万元的赔偿责任C 、如果建设单位向乙公司主张，则乙公司先对 40万兀索赔额承担责任D 只有甲公司无力承担时，乙公司才应先承担全部责任8、在某建设项目施工中形成的债权中，下列不属于合同之债的是B 、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人A 、甲单位只能自行承担这一损失 B 、甲单位可以要求施工单位支付 4 万元 C 、甲单位应当要求施工单位支付 5 万元 D 、甲单位有权要求施工单位支付 1 万元6、甲是某水泥厂的法定代表人， A 、所签订的合同无效 B 、应视为甲是反对的 C 、是同意还是反对无法认定 D 、应视为甲已经同意 各自承担索赔额的 50％。
后来C施工单位向材料供应商支付材料款D材料供应商向施工单位交付材料参考答案：B9、某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为2007年9月1日。
由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于2007年12月1日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于2008年3月1日前付清工程尾款。
由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为( D )A、2008 年9 月1 日B、2009 年9 月1B、2009 年12 月1D、2010 年3 月1参考答案：D10、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，( A ) 原因不会导致代理权终止。
A、甲死亡B、乙死亡C、甲取消委托合同D、乙丧失民事行为能力参考答案：A11、甲公司的某一项目工程，建设工期不满 1 年，工程合同总价款为100 万元人民币，则在施工前到位资金原则上不得少于( B ) 万元人民币。
A、40B、50C、60D、70参考答案：B 12、某人在2007年6月1日民事纠纷中受到伤害，2007年10月15 日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2008年1月31 日障碍消除，该事件的诉讼时效期在( C )结束。
A、2009 年5 月31 日参考答案： C参考答案： C13、甲施工企业与乙公司签订了承建综合楼一幢的施工合同。
年 1 月 10 日前支付剩余工程款 50 万元， 乙届时未予支付。
甲在索要余额过程中， 依次 经过以下环节，综合考虑各环节，其中不可使诉讼时效中断的情形有A 、 2008 年 9 月，甲致函乙要求其给付工程款定付款参考答案： B施工许可证。
16、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。
下列关于分包行为的说法正确的是 ( C )。
A 甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B 、2008 年 9 月 15C 、2008 年 7 月 31D 、2008 年 5 月 31根据施工合同， 乙应于 2008B 、2009 年 1 月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年， 2007 年底C 、2010 年 4 月， 甲向人民法院起诉D 、2010 年 3 月， 乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付 参考答案： D14、2008年6月 1日，某在建工程因故中止施工，如果在 ( B ) 之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A 、 2008 年 7 月 I 日 B 、 2009 年 6 月 l 日 C 、 2008 年 12 月 1 日 D 、 2009 年 3 月 1 日15、根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，( C ) 在开工前依法可以不办理A 、 投资 45 万元的厂房B 、 造价为 60 万元的管道安装工程C 、建筑面积为250 rf 的装修工程 D 、建筑面积为350 rf 的修缮工程参考答案： DB 、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C 乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D 建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证参考答案： C 17、某招标人于 2009年 3月 10日发出招标文件， 有关投标人提交投标文件的日期的说 法错误的是 ( C )A 、如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于 2009 年 3月 28 日B 、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到参考答案： C 18、某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是 甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交 乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交参考答案： A 19、甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。
它们组成联合体投标，参加了资格预审并 获通过。
后来，他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是20、 A 、 B 、 C 三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。
其中， 和C 组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。
下列行为不符 合法律规定的有 ( C ) 。
A A 和C 将联合体协议一并提交给了招标人提交投标文件的日期不可在 2009年3 月30日前截止C 投标人提交投标文件的日期只能截止于 2009 年 3 月 30 日D 投标人提交投标文件的日期可以截止于2009 年 4 月 1日3200 万元人民币，则投标人A 、B 、C 、丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同 D 、丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同 A 、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意 B 、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意 C 、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来 D 、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金参考答案：C21、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标。
则A、该投标文件应作废标处理B、该报价是降低了工程造价，应当提倡C、该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D、该投标行为符合低价中标原则，不应禁止参考答案：A22、某工程的地下隐蔽工程已出现重大安全隐患，安全生产管理机构下达了停产整改的通知。
但是，该安全隐患尚未排除时，项目经理却要求工人甲继续施工。
对此情形，甲可以行使( B )A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、要求赔偿权参考答案：B23、某政府安全检查人员在对某施工现场进行检查后，收取了施工方500 元检查费，用于补贴安全检查人员的午餐，A、其行为合法，符合权利与义务相一致的原则B、其行为合法，但是需要出示证据证明的确是用于午餐C、其行为不合法，不可以收取任何费用D、其行为不合法，只有被检查单位同意才可以收取参考答案：C 24、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。
在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3 名施工工人高空坠落丧生，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，此次安全事故应由A、甲公司承担主要责任B 、丙公司承担主要责任C 甲公司或丙公司共同承担责任D 甲公司和丙公司承担连带责任参考答案： D25、某建筑公司的试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下列说法正确的是监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定 监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求 参考答案： B 26、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是 35MPa 但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa 质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的 混凝土强度是33MPa 于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。
你认为正确的观点 是( A ) 。
A 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B 、由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C 由于满足规范中的标准，属于合格产品，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D 根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返参考答案： A27、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限 1 年，工程于 2010 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工出具的质量保修书中 有下列内容，其中不符合法律法规要求的有 ( D )A 基础工程的保修期限为 50年B 、屋面防水工程的保修期限为 7年C 供热系统的保修期限为自2007年采暖期起，到2009年采暖期结束日止A 、监理单位就不需要检验了 B 、监理单位要进行平行检验 C 、 D 、B 、 乙患病在规定的医疗期内C 、丙患职业病丧失劳动能力的D 、 丁因公负伤部分丧失劳动能力的参考答案： D28、某项目投标总价为 10 亿元人民币，则其投标保证金可能参考答案： D29、甲掉进一个没有设置明显标志的且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费 2000 元。
